Ст 754 гражданского кодекса: ГК РФ Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ / КонсультантПлюс

Ст. 754 ГК РФ. Ответственность подрядчика за качество работ

1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

См. все связанные документы >>>

1. Поскольку параграф 3 гл. 37 ГК РФ не содержит специальных норм об ответственности сторон договора строительного подряда за нарушение принятых на себя обязательств, применению подлежат общие положения о гражданско-правовой ответственности (гл. 25 ГК РФ) и об ответственности сторон договора подряда.

Комментируемая статья касается лишь отдельных аспектов ответственности, вытекающей из подрядных отношений.

В качестве особого нарушения законодатель указывает отступление подрядчика от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных для сторон СНиП. При этом предполагается, что такое отступление повлекло за собой ухудшение качества результата работ. Чаще всего так и происходит, однако даже тогда, когда этого не случается, любое отступление подрядчика от технической документации, которое не согласовано им с заказчиком, представляет собой нарушение договора.

В качестве особой разновидности рассматриваемого нарушения выделяется недостижение объектом показателей, предусмотренных технической документацией (производственная мощность и т.п.). Это может произойти по двум причинам: либо потому, что в технической документации изначально были заложены ошибочные данные относительно показателей объекта строительства, либо потому, что при строительстве объекта имело место отступление от требований технической документации. В первом случае подрядчик несет ответственность тогда, когда подготовка всей технической документации возлагалась на него самого. Если же за разработку технической документации отвечал заказчик, все неблагоприятные последствия возлагаются на него. Во втором случае подрядчик освобождается от ответственности, если докажет, что допущенные им отступления от технической документации санкционировал сам заказчик, что и привело к недостижению объектом соответствующих показателей.

Применительно к реконструкции зданий и сооружений в п. 1 комментируемой статьи специально упоминается об ответственности подрядчика за снижение или потерю прочности, устойчивости и надежности этих объектов. Предполагается, что подрядчик должен в любом случае (независимо от того, кем готовилась техническая документация) не допустить того, чтобы зданию или сооружению был причинен указанный выше вред. Ссылки подрядчика на невозможность предотвращения вреда во внимание приниматься не должны, так как он обязан был учесть это до начала работ.

2. Пункт 2 комментируемой статьи освобождает подрядчика от ответственности за мелкие отступления от технической документации, если он докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства. Спор о характере допущенных отступлений разрешается судом, который при необходимости может запросить мнение соответствующих специалистов. Но о любых, даже мелких, отступлениях от технической документации подрядчик должен предупредить заказчика, так как в противном случае он будет отвечать за повреждение объекта строительства, обусловленное отсутствием у заказчика полных и точных данных об объекте.

Как следует из систематического толкования положений о договоре строительного подряда, заказчик может воспользоваться любой из предоставленных ему п. 1 ст. 723 ГК РФ возможностей, а именно: потребовать устранения допущенных отступлений в разумный срок, настаивать на соразмерном уменьшении цены или взыскать с подрядчика свои расходы на устранение недостатков, если такое право предусмотрено договором. Разумеется, договором могут быть предусмотрены и иные неблагоприятные для подрядчика последствия допущенного им отступления от требований технической документации и СНиПов.

Аналогичные правила применяются и в отношениях между генеральным подрядчиком и субподрядчиками.

3. Судебная практика:

— информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51;

— Постановление ФАС Поволжского округа от 28.11.2012 по делу N А57-7091/2011;

— Постановление ФАС Поволжского округа от 19.11.2012 по делу N А57-6404/2012;

— Постановление ФАС Центрального округа от 04.04.2012 по делу N А36-2931/2010;

— Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16.03.2012 по делу N А32-34992/2010.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Глава 37. Подряд

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств

 

Глава 37. Подряд

 

§ 1. Общие положения о подряде

 

Статья 702. Договор подряда

 

 

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

 

Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда

 

 

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

 

Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика

 

 

1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

 

Статья 705. Распределение рисков между сторонами

 

 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда:

риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;

риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.

 

Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик

 

 

1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.

 

Статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц

 

 

1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами.

2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321).

 

Статья 708. Сроки выполнения работы

 

 

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

 

Статья 709. Цена работы

 

 

1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование — расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

 

Статья 710. Экономия подрядчика

 

 

1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами.

 

Статья 711. Порядок оплаты работы

 

 

1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

 

Статья 712. Право подрядчика на удержание

 

 

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

 

Статья 713. Выполнение работы с использованием материала заказчика

 

 

1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.

3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.

 

Статья 714. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества

 

 

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

 

Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком

 

 

1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

 

Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика

 

 

1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

 

Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда

 

 

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

 

Статья 718. Содействие заказчика

 

 

1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

 

Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда

 

 

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

 

Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком

 

 

1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.

7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.

 

Статья 721. Качество работы

 

 

1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

 

Статья 722. Гарантия качества работы

 

1. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

2. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

 

Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы

 

 

1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.

5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).

 

Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы

 

 

1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.

 

Статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы

 

 

1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 196 настоящего Кодекса.

2. Если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом.

3. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности, указанного в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня заявления о недостатках.

 

Статья 726. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику

 

 

Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

 

Статья 727. Конфиденциальность полученной сторонами информации

 

Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна (статья 139), сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

 

Статья 728. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком

 

 

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

 

Статья 729. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы

 

 

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

 

§ 2. Бытовой подряд

 

Статья 730. Договор бытового подряда

 

1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

2. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

 

Статья 731. Гарантии прав заказчика

 

1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.

 

Статья 732. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе

 

1. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять.

2. Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте заключения договора бытового подряда информацию о работе, указанную в пункте 1 настоящей статьи, он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора (пункт 4 статьи 445).

Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.

Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 1 настоящей статьи, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

 

Статья 733. Выполнение работы из материала подрядчика

 

1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы.

В соответствии с договором материал может быть предоставлен подрядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком материала в рассрочку.

2. Изменение после заключения договора бытового подряда цены предоставленного подрядчиком материала не влечет перерасчета.

 

Статья 734. Выполнение работы из материала заказчика

 

Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемых подрядчиком заказчику при заключении договора, должны быть указаны точное наименование, описание и цена материала, определяемая по соглашению сторон. Оценка материала в квитанции или ином аналогичном документе может быть впоследствии оспорена заказчиком в суде.

 

Статья 735. Цена и оплата работы

 

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

 

Статья 736. Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной работы

 

При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

 

Статья 737. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе

 

1. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, — разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества — пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

2. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого имущества — пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

3. При невыполнении подрядчиком требования, указанного в пункте 2 настоящей статьи, заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

 

Статья 738. Последствия неявки заказчика за получением результата работы

 

В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.

 

Статья 739. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда

 

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 — 505 настоящего Кодекса.

 

§ 3. Строительный подряд

 

Статья 740. Договор строительного подряда

 

1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

 

Статья 741. Распределение риска между сторонами

 

1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.

2. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 716 настоящего Кодекса.

 

Статья 742. Страхование объекта строительства

 

1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.

Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.

2. Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

 

Статья 743. Техническая документация и смета

 

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

 

Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию

 

1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

 

Статья 745. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

 

1. Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

2. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части работ.

 

Статья 746. Оплата работ

 

1. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

 

Статья 747. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда

 

1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги.

3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

 

Статья 748. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда

 

1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика законом.

 

Статья 749. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика

 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.

 

Статья 750. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда

 

1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строительного подряда.

 

Статья 751. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ

 

1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

 

Статья 752. Последствия консервации строительства

 

Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.

 

Статья 753. Сдача и приемка работ

 

1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.

3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.

4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

 

Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ

 

1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

 

Статья 755. Гарантии качества в договоре строительного подряда

 

1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 настоящего Кодекса, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

 

Статья 756. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ

 

При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 — 5 статьи 724 настоящего Кодекса.

При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет.

 

Статья 757. Устранение недостатков за счет заказчика

 

1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности.

2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора либо не может быть осуществлено подрядчиком по не зависящим от него причинам.

 

§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

 

Статья 758. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

 

Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ

 

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

 

Статья 760. Обязанности подрядчика

 

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика.

2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

 

Статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ

 

1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

 

Статья 762. Обязанности заказчика

 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:

уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;

использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;

оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;

привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

 

§ 5. Подрядные работы для государственных

или муниципальных нужд

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

Статья 763. Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее — государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

Статья 764. Стороны государственного или муниципального контракта

 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

1. По государственному или муниципальному контракту подрядчиком может выступать юридическое или физическое лицо.

2. По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

3. По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ)

 

Статья 765. Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта определяются в соответствии с положениями статей 527 и 528 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

Статья 766. Содержание государственного или муниципального контракта

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

1. Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов или запроса котировок цен на работы, проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, условия государственного или муниципального контракта определяются в соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на работы и предложением подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении запроса котировок цен на работы.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

Статья 767. Изменение государственного или муниципального контракта

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

1. При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

Статья 768. Правовое регулирование государственного или муниципального контракта

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

 

Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ

1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

открыть раздел в документе найти материалы

Статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ

Вопросы и ответы по статье 754

#60909 04.10.2021 (10:15)

Подрядчик не выполнил договор

Здравствуйте. Мы заключили договор с физ.лицом на выполнение работ по возведению фундамента для частного жилого дома. В момент подписания договора было оплачено 80% (328 тыс из 410) В процессе работ мы выявили несоответствие проекту и строительным нормам (вязка арматуры выполнена неправильно) остановили работы и предложили подрядчику исправить за свой счет. Подрядчик отказался переделать и вернуть часть средств тоже отказался. Никаких действий по урегулированию вопроса с его стороны не поступает. Каким образом нам сейчас действовать? Какие нужны акты и письма-претензии до подачи иска. Спасибо.

#12403 04.03.2017 (19:28)

Гарантийные случаи

Здравствуйте! Я являюсь участником долевого строительства. Квартира была сдана по акту-приема передачи, без претензий. Но по истечению некоторого времени произошла деформация линолеума и разрушение стяжки пола. Является ли это гарантийным случаем и на какую норму права опираться для обращения к подрядчику. Спасибо

Высшая школа закупок — Контракт, заключенный без соблюдения Закона N 44-ФЗ, признается ничтожной сделкой

Суд указал: контракт считается ничтожной сделкой, если заключен без проведения конкурса или аукциона по Закону N 44-ФЗ.
Вывод обоснован следующим. В этом Законе закреплены особые способы закупок для государственных и муниципальных нужд (например, конкурс или аукцион), чтобы защитить публичные интересы. Согласно ГК РФ сделка, которая нарушает требования закона и посягает на публичные интересы, ничтожна (если иное не предусмотрено законом).

 

Утверждены

на заседании президиума

Арбитражного суда Уральского округа

18 декабря 2015 г.

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

 

ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА,

А ТАКЖЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) КОНТРАКТАМ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

 

1. Сохраняется ли обязанность заказчика по приемке работ, выполненных подрядчиком с просрочкой, но предъявленных к приемке до того, как заказчик заявил об отказе от исполнения договора в связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации <1>)?

———————————

<1> Далее — ГК РФ.

 

Пунктом 2 ст. 715 ГК РФ предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора подряда в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

По общему правилу до того момента, как заказчик отказался от исполнения договора, у него исходя из положений ст. 720 ГК РФ сохраняется обязанность по приемке работ, в том числе выполненных с просрочкой.

Исключением являются случаи утраты заказчиком интереса в выполненных с просрочкой работах, от принятия и оплаты которых он вправе отказаться на основании п. 2 ст. 405, п. 3 ст. 708 ГК РФ.

 

2. Сохраняется ли обязанность заказчика по приемке работ, предъявленных к приемке после того, как заказчик заявил об отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ст. 717 ГК РФ? Имеется ли у заказчика в этом случае обязанность организовать приемку работ?

 

Отказ от исполнения договора как на основании ст. 717 ГК РФ, так и на основании ст. 715 ГК РФ возможен только до фактического выполнения работ подрядчиком. В случае если на момент получения подрядчиком уведомления заказчика об отказе от исполнения договора подрядчиком полностью выполнены обязательства по договору, выполненные работы подлежат приемке и оплате заказчиком в общем порядке.

Если подрядчиком выполнена часть работ по договору и им получен отказ заказчика от исполнения договора, то подрядчик не вправе продолжать работы. В этом случае действуют общие правила сдачи-приемки и оплаты работ (с учетом их частичного выполнения), поскольку заказчик вправе не согласиться с объемом и качеством предъявленных подрядчиком работ.

Исходя из положений ст. 702, 753 ГК РФ обязанность по сдаче результата работы возложена на подрядчика, который извещает заказчика о готовности работ к сдаче, составляет акты сдачи-приемки работ. Вместе с тем на основании п. 2 ст. 753 ГК РФ организует и осуществляет приемку работ заказчик. При этом иное распределение обязанностей между сторонами может быть установлено договором подряда.

 

3. В случае если между субподрядчиком и генеральным подрядчиком возник спор относительно факта выполнения работ (акты не подписаны), является ли принятие работ заказчиком у генерального подрядчика и оплата им работ доказательством фактического выполнения работ? Возникает ли при таких обстоятельствах обязанность генподрядчика по оплате спорных работ субподрядчику?

 

Акты сдачи-приемки работ, подписанные заказчиком и генеральным подрядчиком, и платежные документы заказчика об оплате принятых работ не являются безусловными доказательствами факта выполнения работ субподрядчиком и подлежат оценке судом наряду с другими доказательствами, в числе которых могут быть акты, подписанные субподрядчиком в одностороннем порядке, а также доказательства выполнения работ самим генеральным подрядчиком или иным субподрядчиком (ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации <2>).

———————————

<2> Далее — АПК РФ.

 

4. Являются ли законными действия заказчика по удержанию части стоимости выполненных работ по договору строительного подряда после выполнения всех работ подрядчиком, но до наступления поименованного в договоре срока (например, после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию, когда соответствующий акт должен быть подписан основным заказчиком строительства)?

 

Согласно п. 1 и 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иным правовым актом.

В силу ст. 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

С учетом положений ст. 327.1 ГК РФ встречное предоставление за уже полученное ранее исполнение может быть обусловлено совершением определенных действий либо наступлением обстоятельств, зависящих от воли кредитора, должника, от взаимодействия должника с третьими лицами или неких внешних обстоятельств.

Включение в текст договора соответствующего условия обеспечивает законный интерес кредитора на получение причитающегося ему возмещения в случае выявления факта ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязанностей по договору (например, работ ненадлежащего качества) и может рассматриваться как непоименованный способ обеспечения исполнения обязательств (п. 1 ст. 329 ГК РФ).

Следовательно, стороны договора строительного подряда вправе установить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности предусмотреть в нем оплату части стоимости выполненных работ по договору строительного подряда после выполнения всех работ подрядчиком и наступления поименованного в договоре обстоятельства (гарантийное удержание), что не противоречит положениям ст. 746 ГК РФ.

Аналогичный подход изложен в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2013 N 4030/13 о признании действительным договорного условия, согласно которому обязательным условием наступления для подрядчика момента исполнения обязательства по оплате выполненных работ является получение акта формы КС-14, предназначенного для оформления приемки законченного строительством объекта в целом, а не отдельных его частей или этапов.

При этом подрядчик вправе оспаривать содержащиеся в договоре строительного подряда условия о наступлении срока оплаты, размере удерживаемой суммы, если они на момент заключения договора изначально обладали признаками несправедливых договорных условий и существенным образом нарушали баланс интересов сторон (например, денежные средства удерживаются после истечения срока на предъявление требований о ненадлежащем качестве работ).

Если условие не наступает и для участников отношений очевидно, что оно не наступит в течение разумного срока (например, при условии договора об оплате после введения объекта в эксплуатацию строительство осуществляется настолько медленно, что его окончание к сроку становится явно невозможным), срок исполнения обязательства, как это предусмотрено условиями договора, приобретает неопределенный характер, в связи с чем подрядчик вправе требовать встречного исполнения по правилам п. 2 ст. 314 ГК РФ.

 

5. Вправе ли заказчик зачесть размер гарантийного удержания в счет начисленной подрядчику неустойки за несвоевременное устранение недостатков выполненных работ?

 

В договоре строительного подряда стороны вправе согласовать условия о гарантийном удержании и праве заказчика уменьшить подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер требования в сумме начисленной неустойки за несвоевременное устранение недостатков выполненных работ.

В случае, когда срок исполнения обязательства заказчика по оплате выполненных работ не наступил, денежные средства продолжают принадлежать заказчику, который, действуя в пределах самозащиты прав, предусмотренных ст. 14 ГК РФ, может, уведомив об этом другую сторону по правилам ст. 165.1 ГК РФ (юридически значимые сообщения), самостоятельно определить сальдо расчетов и уменьшить размер последующих выплат подрядчику на сумму неустойки.

В этом случае предъявления встречного иска либо обращения с самостоятельным требованием в суд не требуется, что исключает возникновение еще одного арбитражного спора и соответствует принципу процессуальной экономии.

В свою очередь, подрядчик в рамках досудебного порядка разрешения спора либо при взыскании задолженности в судебном порядке вправе заявить мотивированные возражения об отсутствии оснований для начисления неустойки или необходимости снижения ее размера.

Если заказчик до/при наступлении срока исполнения обязанности по оплате не уведомил другую сторону об уменьшении выплат на сумму неустойки, он вправе заявить о зачете встречных однородных требований на основании ст. 410 — 412 ГК РФ, в том числе путем предъявления встречного иска при рассмотрении спора судом.

 

6. Каким образом следует определять возникновение обязательства по оплате выполненных подрядных работ в случае, когда по условиям муниципального контракта конкретные сроки оплаты выполненных работ не определены (заказчик производит расчеты с подрядчиком за фактически выполненные работы при поступлении средств из бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год) и одновременно установлена обязанность подрядчика уведомить заказчика о готовности выполненных им работ к приемке в срок до 25-го числа текущего месяца? При этом по условиям контракта в случае предоставления подрядчиком актов после 26-го числа выполненные работы к оплате не принимаются.

 

Согласно п. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Соответственно, подрядчик, выполнивший работы по договору надлежащим образом и предложивший заказчику принять работы с указанием срока приемки, в случае необоснованного отказа заказчика от их принятия имеет право оформить односторонний акт приемки и при наступлении срока оплаты предъявить требование об оплате.

Исходя из существа законодательного регулирования договора строительного подряда как двустороннего возмездного договора обязанность организовать приемку выполненных работ у заказчика сохраняется в приведенной ситуации и в случае оформления подрядчиком актов после 25-го числа текущего месяца.

Если наступление срока исполнения предъявленного с просрочкой обязательства поставлено в зависимость от поступления средств из бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, рекомендуется учитывать разъяснения, приведенные в п. 4 настоящего документа, и выносить на обсуждение сторон вопрос о возможности наступления такого условия в течение разумного срока.

 

7. Какие обстоятельства подлежат установлению при рассмотрении требования об оплате дополнительно выполненных работ, не предусмотренных заключенным муниципальным контрактом?

 

С учетом положений ст. 8, ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» <3> оплате подлежат работы, выполнение которых предусмотрено государственным (муниципальным) контрактом <4>.

———————————

<3> Далее — Закон о контрактной системе.

<4> См. постановления Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 N 37/13, от 28.05.2013 N 18045/12, определения Верховного Суда РФ от 03.08.2015 N 309-ЭС15-26, от 21.01.2015 N 308-ЭС14-2538.

 

При рассмотрении споров, связанных с оплатой работ, выполненных при наличии подписанного государственного (муниципального) контракта, но не предусмотренных данным контрактом (дополнительные работы), следует принимать во внимание, что юридически значимым обстоятельством, которое входит в предмет доказывания по данной категории дел, является факт необходимости выполнения работ для достижения целей государственного (муниципального) контракта. К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком, относятся работы, которые не были учтены в технической документации, но должны были быть учтены, поскольку без их выполнения подрядчик не мог приступить к другим работам или продолжать уже начатые либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

При этом следует учитывать, что не могут быть признаны дополнительными работы, которые являются самостоятельным объектом строительства, в связи с чем для их выполнения требуется размещение заказа в установленном действующим законодательством порядке. Также при рассмотрении указанной категории дел судами могут быть приняты во внимание обстоятельства, свидетельствующие об изначальной осведомленности о необходимости выполнения названных работ сторон контракта, которые не предприняли действий по реализации положений указанного Федерального закона (наличие (отсутствие) злоупотребления правом).

Кроме того, по данной категории дел подрядчик должен доказать соблюдение им положений ст. 743 ГК РФ, в том числе необходимость немедленных действий в интересах заказчика.

 

8. В любом ли случае и обо всех ли обстоятельствах, препятствующих выполнению работ, подрядчик обязан извещать заказчика о приостановлении выполнения работ и, соответственно, нести риск наступления неблагоприятных последствий в случае несовершения соответствующих действий?

 

По смыслу положений ст. 716 ГК РФ осведомленность заказчика об обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему исполнению подрядчиком обязательств по договору, не исключает обязанности подрядчика предупредить заказчика о наличии указанных обстоятельств. При рассмотрении конкретных дел с учетом особенностей предмета доказывания по ним (ч. 2 ст. 65 АПК РФ) не исключается возможность оценки судами поведения заказчика, которому достоверно было известно о наличии приведенных обстоятельств.

 

9. Как следует поступать суду в случае, если в договоре, содержащем условие о размере стоимости услуг генерального подрядчика, не определен предмет данных услуг, подлежащих оказанию субподрядчику? Подлежат ли установлению обстоятельства составления актов на генподрядные услуги?

 

Согласование в договоре оплаты услуг генерального подрядчика без указания конкретного перечня и объема услуг само по себе не является основанием для признания договора субподряда в указанной части незаключенным. При наличии спора, связанного с оказанием генеральным подрядчиком услуг субподрядчику, судам следует оценивать условия договора подряда, субподряда, обстоятельства исполнения обязательств сторонами договора субподряда с учетом положений п. 1, 33 Положения о взаимоотношениях организаций — генеральных подрядчиков с субподрядными организациями (утв. постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 03.07.1987 N 132/109).

По общему правилу доказательством оказания услуг является подписанный сторонами акт приемки услуг генерального подрядчика.

Условие об оплате субподрядчиком услуг генерального подрядчика при отсутствии в договоре указания на необходимость приемки услуг по актам может быть расценено как договоренность сторон о вознаграждении генеральному подрядчику, возникновение обязанности выплатить которое обусловлено только выполнением субподрядчиком договорных работ, подтвержденным актами о приемке выполненных работ формы КС-2. Вместе с тем при наличии возражений субподрядчика о том, что фактически услуги генерального подрядчика ему не оказывались, данные возражения подлежат исследованию и оценке судом с целью установления, какую деятельность и какие действия осуществлял генподрядчик в качестве соответствующих услуг.

 

10. В случае если после приемки работы и подписания соответствующих актов без возражений по итогам проверки заказчика со стороны контрольно-ревизионного органа (например, КРУ, Счетной палаты РФ, субъекта Российской Федерации, иного надзорного органа) будет выявлено, что реальный объем выполненных работ меньше, чем указано в подписанных заказчиком и подрядчиком актах, возможно ли удовлетворение требований об уменьшении стоимости работ пропорционально выполненным работам или о взыскании неосновательного обогащения либо же суд должен отказывать в удовлетворении заявленных требований, руководствуясь при этом положениями п. 3 ст. 720 ГК РФ: есть подписанный с двух сторон без замечаний акт, недостатки зачастую носят явный характер и могли быть обнаружены при обычной приемке работ государственным или муниципальным заказчиком, проверка результата работ произведена без вызова и участия подрядчика, нет оснований для наступления ответственности?

 

Государственный (муниципальный) контракт на выполнение строительных работ регулируется как общими положениями гражданского законодательства об обязательствах, так и нормами, установленными для договоров подряда.

Подписание актов выполненных работ без возражений и замечаний не препятствует заказчику впоследствии оспаривать фактический объем, стоимость и качество выполненных работ (п. 12, 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51).

Данные обстоятельства подлежат установлению по общим правилам доказывания, предусмотренным арбитражным процессуальным законодательством. Представленный заказчиком акт контрольно-ревизионного либо иного проверяющего органа, составленный по результатам проверки деятельности заказчика, является одним из письменных доказательств по делу, подлежит исследованию и оценке наряду с иными доказательствами.

В силу ст. 720 ГК РФ заказчик при приемке работ обязан проверить результат работ на соответствие объемов выполненных работ и наличие явных дефектов.

 

КонсультантПлюс: примечание.

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 3 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, а не статьи 723.

 

Поскольку объем работ проверяется заказчиком при их приемке и подписании актов, заказчик, принявший работу без проверки, по общему правилу, установленному п. 3 ст. 723 ГК РФ, не вправе ссылаться на данные недостатки.

При этом необходимо учитывать, что по смыслу п. 2 ст. 720 ГК РФ несогласие заказчика с результатом принятых работ, при отсутствии соответствующей оговорки в акте приемки, может следовать из иных документов либо действий сторон.

Кроме того, при представлении заказчиком доводов и доказательств о том, что стороны, в том числе подрядчик, при оформлении актов действовали заведомо недобросовестно (например, подписали акты без осуществления действий по фактической приемке работ), не исключается с учетом конкретных обстоятельств дела возможность оценки действий сторон по подписанию актов о приемке выполненных работ как злоупотребления правом.

 

11. Возможно ли одновременное применение нескольких способов защиты, предусмотренных ст. 723 ГК РФ?

 

Истец вправе по своему выбору воспользоваться одним из способов защиты, предусмотренных п. 1 ст. 723 ГК РФ.

При рассмотрении требования, относящегося к одному виду работ, необходимо учитывать, что одновременное применение нескольких способов, перечисленных в п. 1 ст. 723 ГК РФ, в таком случае невозможно <5>.

———————————

<5> Между тем не исключена возможность использования наряду со способами защиты нарушенного права, предусмотренными в ст. 723 ГК РФ, иных способов защиты (ст. 12 ГК РФ) для восстановления нарушенного права (определение Верховного Суда РФ от 12.10.2015 N 305-ЭС15-7522).

 

В отношении разных видов работ, выполненных с недостатками, заказчик имеет право выбрать в отношении каждого отдельного вида работ свой способ восстановления нарушенного права (например, возмещение расходов на устранение недостатков по капитальному ремонту трубопровода и безвозмездное устранение недостатков в отношении работ по ремонту кровли).

 

12. Если долг за выполненные работы уже взыскан решением суда в пользу подрядчика, может ли заказчик требовать в отдельном иске соразмерного уменьшения стоимости выполненных работ, если встречный иск не заявлялся (или заявлялся, но в его рассмотрении судом отказано), при этом представляются доказательства наличия недостатков в выполненных работах?

 

В том случае, если ранее требования о соразмерном уменьшении стоимости выполненных работ не являлись предметом судебного рассмотрения (в частности, в ходе судебного разбирательства по иску подрядчика о взыскании с заказчика стоимости выполненных работ требования о соразмерном уменьшении не заявлялись ни встречным иском, ни возражениями и судом по существу не рассматривались), процессуальные препятствия для рассмотрения самостоятельного иска о соразмерном уменьшении цены (п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ) отсутствуют.

 

13. Возможно ли предъявление требований, предусмотренных ст. 723 ГК РФ, не только через подачу встречного иска, но и путем заявления в суде соответствующих возражений?

 

Статья 723 ГК РФ предусматривает альтернативные способы защиты прав заказчика при выполнении подрядчиком работы с недостатками. В соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ заказчик вправе, если иное не предусмотрено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда такое право предусмотрено в договоре подряда.

Гарантируя государственную, в том числе судебную, защиту прав и интересов, Конституция Российской Федерации одновременно закрепляет право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45).

Выбирая способ защиты своего нарушенного права в соответствии со ст. 723 ГК РФ, заказчик должен предусмотреть и надлежащую процессуальную форму такой защиты, позволяющую ответчику (заказчику) восстановить те права и интересы, которые он считает нарушенными (ст. 4, 16 АПК РФ).

Таким образом, критериями выбора процессуальной формы защиты (встречный иск или возражения) являются реальность восстановления нарушенного права при выбранной форме защиты и исполнимость судебного акта, принятого по результатам рассмотрения спора по существу.

Требование о безвозмездном устранении недостатков может быть заявлено ответчиком (заказчиком) только путем предъявления встречного иска, так как содержит материальное требование заказчика к подрядчику, требующее от подрядчика выполнения определенных действий, не входящих в предмет первоначального иска. Более того, удовлетворение такого требования должно обеспечиваться возможностью принудительного исполнения, то есть содержаться в резолютивной части судебного акта, что допустимо только при предъявлении встречного иска.

Требование о соразмерном уменьшении цены (с представлением соответствующего расчета и доказательств) может быть также предъявлено заказчиком (ответчиком) путем заявления процессуальных возражений.

По общему правилу процессуальным средством защиты права заказчика (ответчика) на возмещение расходов, связанных с устранением недостатков работ, является предъявление встречного искового требования (с учетом самостоятельного характера такого материального требования заказчика к подрядчику, предмета доказывания и того, что фактически данное требование направлено к зачету первоначального иска). Однако рассмотрение судом требований заказчика (ответчика) о возмещении расходов на устранение недостатков, оформленных возражениями, а не путем предъявления встречного иска, не является безусловным основанием для отмены судебного акта.

 

14. В случае, когда подрядчик, находящийся в процедуре банкротства, требует взыскания оплаты по договору подряда, возможно ли предъявление встречного иска о возмещении расходов на устранение недостатков работ или данное требование может быть предъявлено только в рамках дела о банкротстве? Возможен ли в такой ситуации встречный иск о соразмерном уменьшении цены за выполненные работы, с учетом того, что в данном случае иск направлен на установление стоимости фактически выполненных работ, а не на взыскание денежных средств с подрядчика-банкрота?

 

Требование о возмещении расходов на устранение недостатков работ является денежным (ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» <6>). В силу ст. 63 Закона о банкротстве с даты введения наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве в порядке ст. 71 или 100 Закона.

———————————

<6> Далее — Закон о банкротстве.

 

В связи с изложенным при предъявлении к подрядчику, в отношении которого введена процедура банкротства, встречного иска о возмещении расходов на устранение недостатков работ суду следует определить, является данное требование реестровым или текущим, исходя из даты выполнения работ, не соответствующих установленному договором качеству (ст. 5 Закона о банкротстве, п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве»).

При рассмотрении требований о возмещении расходов на устранение недостатков работ, относящихся к текущим обязательствам, следует принимать во внимание положения ст. 63 Закона о банкротстве о недопустимости зачета встречных однородных требований при нарушении установленной п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим обязательствам.

В том случае, если требование о возмещении расходов на устранение недостатков работ является реестровым, указанный встречный иск подлежит оставлению без рассмотрения (п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).

Что касается требования о соразмерном уменьшении цены (п. 1 ст. 723 ГК РФ), то оно не является денежным, направлено на установление стоимости фактически выполненных работ, а не на взыскание денежных средств. Следовательно, в случае предъявления такого требования в качестве встречного иска или возражений на иск подрядчика, в отношении которого введена процедура банкротства, препятствий (ограничений) для его рассмотрения по существу не имеется.

 

15. Является ли обязательство по выполнению строительных работ исполненным надлежащим образом, если выполненные работы соответствуют условиям договора и проектной документации, но не соответствуют СНиПам? Такая ситуация возникает при наличии недостатков в проектной (сметной) документации, на основании которой были выполнены работы.

 

Пунктом 1 ст. 721 ГК РФ установлены требования к качеству выполненной подрядчиком работы. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования.

В соответствии с п. 2 ст. 721 ГК РФ, если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

В силу п. 1 ст. 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

Таким образом, результат работ, выполненных подрядчиком как субъектом профессиональной строительной деятельности, должен соответствовать не только условиям договора (утвержденной проектно-сметной документации), но и обязательным строительным нормам и правилам.

Само по себе то обстоятельство, что заказчиком (не являющимся субъектом профессиональной деятельности в сфере строительства) утверждена проектно-сметная документация с недостатками, не может являться достаточным основанием для освобождения подрядчика (субъекта профессиональной деятельности) от соблюдения обязательных норм и правил при осуществлении строительства.

Статьей 716 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленной заказчиком технической документации; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 1 названной статьи, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

В том случае, если выявленные нарушения вызваны совокупностью обстоятельств (например, нарушениями, допущенными и заказчиком, являющимся профессионалом в сфере строительной деятельности, и проектировщиком, и подрядчиком, выполнявшим строительно-монтажные работы), каждое из этих лиц должно нести ответственность за нарушения, допущенные со своей стороны (ст. 404 ГК РФ). В данной ситуации суду необходимо принимать во внимание, исследовать и учитывать конкретные обстоятельства дела, поведение сторон, их переписку, в том числе дать оценку добросовестности либо недобросовестности действий заказчика, обладающего специальными познаниями и опытом в области выполнения соответствующих работ.

 

16. Каким образом следует учитывать наличие обоюдной вины сторон договора подряда при рассмотрении требования заказчика об обязании подрядчика устранить недостатки работ?

 

Применение положений ст. 404 ГК РФ об учете обоюдной вины сторон договора при рассмотрении требований о применении положений ст. 723 ГК РФ возможно в случае, когда заявленное требование носит денежный характер. Принимая во внимание, что предмет доказывания определяется судом (ч. 2 ст. 65 АПК РФ), суд может при рассмотрении иска, основанного на недостатках качества выполненных работ, поставить на обсуждение лиц, участвующих в деле, обстоятельства, указанные в ст. 404 ГК РФ, о вине кредитора и при предъявлении встречного иска о возмещении убытков заказчиком, поведение которого также способствовало возникновению недостатков выполненных работ, применить положения указанной нормы права.

 

17. Возможно ли при рассмотрении дел о возмещении убытков в связи с некачественным выполнением работ по договорам подряда взыскание как понесенных к моменту предъявления иска убытков, так и расходов, которые сторона должна будет понести в будущем? Возможно ли включение в состав убытков расходов на проведение соответствующих экспертных работ, из заключения по результатам которых следует установление факта некачественного выполнения работ?

 

Последствия выполнения работ с недостатками установлены в ст. 723 ГК РФ. Защита нарушенного права возможна, в частности, путем предъявления иска о возмещении убытков в связи с некачественным выполнением работ по договору подряда, при рассмотрении которого подлежат применению общие правила об убытках (ст. 15 ГК РФ, п. 12, 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). При этом по смыслу положений ст. 15, 721, 723 ГК РФ в качестве убытков могут быть заявлены как фактически понесенные к моменту предъявления иска убытки, так и расходы, которые сторона должна будет понести в будущем.

К убыткам заказчика могут быть отнесены расходы на оплату экспертизы, позволяющей установить факт некачественного выполнения работ, проведенной до возбуждения дела в суде.

 

18. Применяется ли сокращенный срок исковой давности по искам о ненадлежащем качестве работы, установленный в п. 1 ст. 725 ГК РФ, к требованиям о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения замечаний по выполненным работам?

 

Согласно п. 1 ст. 725 ГК РФ срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год.

Перечень требований, которые вправе предъявить заказчик в связи с ненадлежащим качеством работы и на которые распространяется указанный срок исковой давности, предусмотрен в ст. 723 ГК РФ. Заказчик, в частности, вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков (п. 1 ст. 723 ГК РФ). При этом договором подряда могут быть установлены сроки устранения выявленных недостатков и ответственность за их нарушение в виде неустойки.

С учетом того, что требование, основанное на нарушении подрядчиком сроков устранения выявленных недостатков, о взыскании неустойки связано с качеством выполненных работ, к данному требованию также подлежит применению предусмотренный п. 1 ст. 725 ГК РФ годичный срок исковой давности.

 

19. Если заказчик в обоснование заявленных требований ссылается на расторжение договора на основании положений, предусмотренных п. 2 ст. 715 ГК РФ, может ли суд признать, что фактически договор расторгнут по основаниям, предусмотренным ст. 717 ГК РФ, если заказчик возражает против такой квалификации расторжения договора?

 

Исходя из положений ст. 4, ч. 2 ст. 44, ст. 49 АПК РФ предмет и основание исковых требований определяются истцом по своему выбору.

Пунктом 2 ст. 715 и ст. 717 ГК РФ предусмотрены различные основания и последствия расторжения договора подряда.

С учетом изложенного при отсутствии у суда оснований для признания договора расторгнутым по п. 2 ст. 715 ГК РФ, на которые ссылался заказчик, подтверждение материалами дела факта расторжения договора в соответствии со ст. 717 ГК РФ не свидетельствует о возможности удовлетворения исковых требований о расторжении договора подряда с квалификацией оснований расторжения по ст. 717 ГК РФ при отсутствии соответствующего волеизъявления истца. В данном случае речь не идет о неверном определении истцом нормы права, подлежащей применению.

При рассмотрении иных исковых требований из подрядных отношений (например, о взыскании неотработанного аванса, неосновательного обогащения, процентов, неустойки, убытков, признании сделки недействительной, незаключенной и пр.) заказчик по договору подряда (или подрядчик по договору субподряда) в качестве процессуального средства защиты вправе приводить свои возражения относительно того, что он отказался от договора по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 715 ГК РФ. В случае если суд не установит соответствующих обстоятельств, в частности нарушения срока выполнения работ, но вместе с тем установит факт извещения заказчиком подрядчика об отказе от договора, он может поставить на обсуждение лиц, участвующих в деле, вопрос о расторжении договора по ст. 717 ГК РФ и оценить заявленный заказчиком отказ от договора на основании данной нормы права (при условии, что стороны в договоре не исключили возможность применения положений ст. 717 ГК РФ).

 

20. В случае если наличествуют два основания для расторжения контракта (например, по ст. 715 и по ст. 451 ГК РФ в связи с существенными изменениями обстоятельств), какому из данных оснований суду следует отдать предпочтение, имея в виду, что для сторон наступают различные правовые последствия в зависимости от основания расторжения, или в данном случае суду следует исходить из заявленных требований?

 

Поставленный вопрос возникает в случае, если заказчик по государственному контракту ссылается на прекращение государственного (муниципального) контракта на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, а подрядчик, заявляя встречный иск, просит расторгнуть контракт на основании ст. 451 ГК РФ в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили на момент заключения договора, в частности ввиду исключения объекта из перечня инвестиционных проектов и прекращения финансирования.

 

КонсультантПлюс: примечание.

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, а не статьи 751.

 

При ответе на поставленный вопрос следует принимать во внимание как различные последствия расторжения договора, предусмотренные п. 2 ст. 751 и ст. 451 ГК РФ, так и то, что удовлетворение исковых требований должно обеспечивать восстановление нарушенного права (ст. 4 АПК РФ). Если суд установит, что существенное изменение обстоятельств, на которое ссылается сторона договора (исключение объекта из целевой программы, прекращение финансирования), является по сути следствием того, что подрядчиком допущена просрочка в выполнении работ по контракту, ввиду чего заказчиком своевременно не были освоены выделенные на строительство объекта средства, то суд может констатировать факт расторжения договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ.

 

21. Возможно ли заключение договора подряда на устранение последствий аварии без использования конкурентных способов определения подрядчика (конкурс, аукцион) в том случае, если авария не относится к чрезвычайным ситуациям, но использование конкурентных способов определения подрядчика, требующих затрат времени, является нецелесообразным (например, в случае повреждения газопровода, затопления канализационными стоками придомовой территории жилых домов)?

 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных п. 3 названной статьи.

Одним из исключений из общего правила является п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, предусматривающий возможность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов для приобретения определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, когда применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно.

При этом единое определение аварии в российском законодательстве отсутствует. Обычно под аварией понимают выход из строя, повреждение, разрушение какого-либо сооружения, технического устройства, механизма, машины, в частности, во время работы, движения.

Представляется, что не всякое повреждение, разрушение имущества (сооружения, механизма и т.д.) является основанием для заключения контракта с единственным исполнителем по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.

Обстоятельства, которые могут служить обоснованием причин заключения контракта в указанном порядке, должны обладать свойствами внезапности, чрезвычайности, непредотвратимости, социальной значимости, то есть характеризоваться непредсказуемостью или неопределенностью во времени наступления, способностью вызвать человеческие жертвы и (или) нанести материальный ущерб.

При этом необязательно для признания правомерным заключения контракта в порядке, предусмотренном п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, подтверждение факта возникновения чрезвычайной ситуации, например, письменным заключением соответствующих служб, занимающихся ее ликвидацией (в частности, МЧС России).

 

22. Договор, заключенный в нарушение Закона о контрактной системе без проведения конкурса, аукциона, является оспоримой либо ничтожной сделкой?

 

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 168 ГК РФ, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В п. 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что применительно к ст. 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы.

Закон о контрактной системе предусматривает особые процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, что направлено на защиту публичных интересов в сфере таких закупок. Частью 2 ст. 8, ч. 5 ст. 24 Закона о контрактной системе, ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен прямой запрет на совершение действий, которые противоречат требованиям закона и приводят к ограничению конкуренции.

Таким образом, договор, заключенный в нарушение требований Закона о контрактной системе без проведения конкурса или аукциона, является ничтожной сделкой на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ.

 

 

 

 

Договоры поставки: как обезопасить себя при осуществлении строительства?

08/04/2019

Когда речь идет о строительстве, мы обычно понимаем выполнение работ в рамках договора строительного подряда. Но, на самом деле, это целый комплекс взаимосвязанных обязательств между определенным кругом лиц, результатом которых является готовый объект строительства. 
Немалая часть указанных обязательств относится к поставке строительных материалов. В данном случае речь пойдет о качестве материалов, используемых в рамках договора строительного подряда.   
Когда заказчик обеспечивает объект строительства необходимыми материалами, претензий к подрядчику относительно их качества, вероятнее всего, не будет. Хотя такое тоже возможно. Практика показывает, что в этом случае суды устанавливают причину некачественности объекта строительства – ненадлежащее качество предоставленного заказчиком материала, и отказывают в удовлетворении заявленных последним требований. 
А вот если договором строительного подряда предусмотрена поставка материалов на объект строительства силами и средствами подрядчика, или же надлежит использовать материалы конкретного производителя, возникает вопрос: в какой мере подрядчик будет нести ответственность за поставленные материалы и в чем это выражается? Стоит разобраться.
Статьей 754 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлена ответственность подрядчика за качество работ. В частности, подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.
В свою очередь статья 745 того же кодекса регламентирует, что сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части работ.
В рамках общих положений о подряде необходимо также учитывать пункт 2 статьи 704 ГК РФ, устанавливающую, что подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Кроме того, согласно пункту 5 статьи 723 названного правового акта подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Пожалуй, это основные нормы гражданского законодательства по интересующему нас вопросу.
По своему характеру правовая конструкция предполагает договор поставки в рамках договора строительного подряда, где подрядчик выступает также и в качестве покупателя.
Рассмотрим такую ситуацию на примере. 
Конкурсной и проектной документацией к закупке по осуществлению строительных работ предусмотрено использование материалов определенного производителя. Подрядчик, с которым был заключен контракт по результатам данной закупки, приобрел необходимые материалы у указанного производителя, и с их использованием выполнил требуемые работы на строительном объекте. В дальнейшем было установлено, что причиной выявленных дефектов явилась некачественность поставленных материалов.
В данном случае позиция подрядчика сводится к тому, что использование при строительстве материалов, поставленных определённым производителем, было предусмотрено документацией, а при приемке невозможно было определить их ненадлежащее качество и потому он не несет ответственности за ненадлежащее качество поставленных материалов.
Однако на практике суды данную позицию не разделяют, при этом указывая, что такие обстоятельства не освобождают подрядчика от обязанности использования строительных материалов, соответствующих установленным требованиям качества.

Таким образом, подрядчику, который в соответствии с договором строительного подряда обязуется предоставить материалы для выполнения работ, во избежание негативных последствий возложения на него ответственности в связи с некачественностью таких материалов, следует в полной мере использовать механизмы защиты прав покупателя в рамках договора поставки. 
В заключении стоит отметить, что каждый случай требует отдельной правовой оценки, так как зачастую имеют значение конкретные обстоятельства. Так, следует определять: какие меры нужно принять, какую форму защиты выбрать, какие документы подготовить и т. д. Все это сделать помогут сотрудники юридического отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей». Хочется напомнить, что получить консультацию специалистов Ассоциации можно абсолютно бесплатно. Как показывает практика, такое взаимодействие приводит к положительным результатам и накоплению опыта, который позволяет находить оптимальные решения при разрешении многочисленных задач.

Поделиться в социальных сетях:

Дата размещения информации: 01.09.2014 Последнее обновление: 27.05.2019 12:59

Правовое регулирование договора строительного подряда.

Автор: Милютин Игорь Викторович, управляющий партнер Консалтинговой группы «Партнер».
Опубликовано: Опубликовано: ж-л «Стройэксперт», октябрь2006 г.

Правовое регулирование договора строительного подряда
Понятие и предмет договора строительного подряда

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) в ст.740 определяет договор строительного подряда как договор, по которому одна сторона — подрядчик обязуется по заданию другой стороны — заказчика в установленный срок построить определенный объект или выполнить иные строительные работы. Заказчик, в свою очередь, принимает на себя обязательство, создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и оплатить обусловленную цену.
Предметом договора строительного подряда является:
— строительство определенного объекта;
— реконструкция предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта;
— выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
К самостоятельному предмету договора строительного подряда можно отнести действия подрядчика по передаче построенного объекта или результата строительных работ заказчику. В тоже время, действия заказчика по созданию необходимых условий для выполнения работ, принятия построенного объекта или результата работ, их оплата также относится к предмету договора строительного подряда, определяя встречные обязательства заказчика.
Следует отметить, что согласно п.2 ст.740 ГК РФ договоры на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений не тождественны договорам строительного подряда. Законодатель установил возможность сторонам самостоятельно выбрать режим правового регулирования своих отношений по типу, отличному от строительного подряда, непосредственно указав на это в договоре.

В связи с тем, что договор строительного подряда является разновидностью договора подряда к отношениям сторон не урегулированным специальными нормами — ст.ст. 740-757 ГК РФ применяются общие положения о подряде.
Например, ст.706 ГК РФ предусматривает возможность привлечения для выполнения работ субподрядчика; ст. 707 ГК РФ регламентирует отношения множественности лиц на стороне подрядчика; ст. 708 ГК РФ устанавливает требования к срокам выполнения работ. Параграф 1 главы 37 ГК РФ содержит также иные положения о подряде, которые можно применить и к договору строительного подряда.
Помимо положений Гражданского Кодекса, правоотношения, вытекающие из договора строительного подряда, регламентируют ряд специальных нормативных актов.
В частности, среди законодательных актов следует отметить Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Земельный и Градостроительные Кодексы Российской Федерации, Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».
Особенностью регулирования строительного подряда является наличие строительных норм и правил — СНиП. СНиП содержат в себе организационно-методические и технические требования к проведению строительных работ. СНиП подлежат специальной регистрации. Вне зависимости от наличия в договоре ссылки на соблюдение строительных норм выполнение СНиП обязательно для сторон.

Стороны договора строительного подряда.
В качестве сторон по договору строительного подряда выступают заказчик и подрядчик. Заказчиком может быть любое физическое или юридическое лицо, а также публично-правовое образование, представленное его уполномоченным органом.
В соответствии со ст. 749 ГК РФ заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством может самостоятельно без согласия подрядчика заключить договор о возмездном оказании такого рода услуг с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции инженера, связанные с последствиями его действий для подрядчика. Привлеченный инженер, помимо обеспечения функций контроля и надзора за строительством, принимает от имени заказчика решения во взаимоотношениях с подрядчиком.
Подрядчиком в договоре строительного подряда могут выступать физические и юридические лица, обладающие знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения строительных работ. Подрядчик, в случаях предусмотренных законодательством, обязан получить специальное разрешение (лицензию) на право осуществления определенной строительной деятельности.
Если из закона или договора не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к выполнению своих обязанностей других лиц. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального заказчика, а привлеченные им лица являются субподрядчиками.
При наличии субподрядных договоров генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиками — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору строительного подряда.
Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенным каждым из них с генеральным подрядчиком, если иное не предусмотрено законом или договором.
Законодателем предусмотрены и иные виды взаимоотношений сторон договора строительного подряда. Например, с согласия генерального подрядчика заказчик может заключить договоры на выполнение отдельных видов строительных работ непосредственно с другими лицами. В этом случае ответственность за нарушение обязательств перед заказчиком привлеченные лица несут самостоятельно.

Основные права и обязанности сторон договора строительного подряда.
В качестве сторон по договору строительного подряда выступают заказчик и подрядчик. Заказчиком может быть любое физическое или юридическое лицо, а также публично-правовое образование, представленное его уполномоченным органом. В соответствии со ст. 749 ГК РФ заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством может самостоятельно без согласия подрядчика заключить договор о возмездном оказании такого рода услуг с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции инженера, связанные с последствиями его действий для подрядчика. Привлеченный инженер, помимо обеспечения функций контроля и надзора за строительством, принимает от имени заказчика решения во взаимоотношениях с подрядчиком. Подрядчиком в договоре строительного подряда могут выступать физические и юридические лица, обладающие знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения строительных работ. Подрядчик, в случаях предусмотренных законодательством, обязан получить специальное разрешение (лицензию) на право осуществления определенной строительной деятельности. Если из закона или договора не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к выполнению своих обязанностей других лиц. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального заказчика, а привлеченные им лица являются субподрядчиками. При наличии субподрядных договоров генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиками — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору строительного подряда. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенным каждым из них с генеральным подрядчиком, если иное не предусмотрено законом или договором. Законодателем предусмотрены и иные виды взаимоотношений сторон договора строительного подряда. Например, с согласия генерального подрядчика заказчик может заключить договоры на выполнение отдельных видов строительных работ непосредственно с другими лицами. В этом случае ответственность за нарушение обязательств перед заказчиком привлеченные лица несут самостоятельно.

Предоставление, изменение и уточнение технической документации и сметы.
В соответствии со ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
Договор строительного подряда должен определять состав и содержание технической документации, а также предусматривать какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию.
В ходе исполнения договора строительного подряда подрядчиком могут быть обнаружены не учтенные в технической документации работы и связанная с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости строительства. В этом случае подрядчик обязан сообщить заказчику о составе не учтенных работ. В течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, заказчик обязан известить подрядчика о своем решении по поводу выявленных дополнительных работ. При неполучении ответа от заказчика подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простое, на счет заказчика.
Подрядчик, не выполнивший обязанности по извещению заказчика об обнаружении не учтенных в технической документации работ и не приостановивший строительных работ, не может требовать от заказчика оплаты выполненных дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их исполнения, если эти работы не входят в сферу его профессиональной деятельности или не могут быть выполнены по независящим от подрядчика причинам.
Ст. 744 ГК РФ предоставляет заказчику право вносить в техническую документацию изменения, но при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера работ. Внесение в техническую документацию изменений, вызывающих увеличение стоимости дополнительных работ свыше десяти процентов, осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

Обеспечение строительства.
 Выше отмечалось, что ст. 740 ГК РФ заказчику вменяется обязанность создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ. Кроме этого, ст. 747 ГК РФ на заказчика возлагаются дополнительные обязанности по договору строительного подряда.
Прежде всего, к ним относят обязанность своевременного предоставления земельного участка для строительства. Площадь и состояние участка должны соответствовать условиям договора, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок. Договором строительного подряда на заказчика могут быть возложены обязанности передать в пользование подрядчику необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов, осуществить временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, оказывать иные услуги.
В общем виде обеспечение строительства материалами, деталями и конструкциями, оборудованием возлагается на подрядчика, однако договором строительного подряда может быть установлен иной порядок обеспечения строительства. При этом ответственность за обнаружившуюся невозможность использовании материалов и оборудования возлагается на обеспечивающую сторону.
Обязанности заказчика создать необходимые условия для выполнения работ корреспондирует обязательство подрядчика построить объект, согласованный сторонами в договоре строительного подряда, либо выполнить иные строительные работы. Существенным условием договора строительного подряда является установление начального и конечного сроков выполнения работы. По согласованию сторон в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В ходе выполнения работ заказчик согласно ст.748 ГК РФ имеет право осуществлять контроль и надзор за их ходом и качеством, соблюдением сроков, качеством представляемых подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика. При осуществлении контрольных функций заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Заказчик, обнаруживший отступления от условий договора обязан немедленно заявить об этом подрядчику, в противном случае заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные недостатки.
В ходе исполнения договора строительного подряда могут обнаружиться препятствия к его надлежащему исполнению. В этом случае ст.750 ГК РФ обязывает каждую из сторон принять все зависящие от нее разумные меры по устранению препятствий.
Важной обязанностью подрядчика является соблюдение при осуществлении строительства требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Сдача и приемка, оплата работ.
Заказчик в силу ст.753 ГК РФ по получении уведомления подрядчика о готовности к сдаче результата работ обязан немедленно приступить к приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.
Приемка работ осуществляется представители сторон, а в предусмотренных законом или иным правовым актом случаях в приемке работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе стороны от подписания акта в нем делается соответствующая отметка и акт подписывается другой стороной. Однако, следует учитывать, что в соответствии с п.6 ст. 753 ГК РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ при обнаружении недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Оплата выполненных подрядчиком работ согласно ст. 746 ГК РФ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, установленные законом или договором строительного подряда. В случае если закон и договор не содержит соответствующих указаний, оплата работ должна производиться в соответствии со ст. 711 ГК РФ, а именно после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Ответственность сторон. Изменение и расторжение договора.
Нарушение согласованных сторонами условий договора строительного подряда влечет для виновной стороны применение общих правил об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая обязанность возместить убытки, причиненные неисполнением договора.
Дополнительная ответственность подрядчика за качество работ устанавливает ст. 754 ГК РФ. В частности, подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Ответственность на подрядчика также возлагается за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства. При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда кроме возмещения убытков и уплаты неустойки может привести и к иным неблагоприятным для подрядчика последствиям. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора строительного подряда, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которыми делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
-безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре.
Договор строительного подряда может быть изменен или расторгнут соглашением сторон; в судебном порядке по требованию стороны; в результате одностороннего отказа заказчика или подрядчика от исполнения договора, в случае если такой отказ предусмотрен законом или договором.

Как отразить для целей налога на прибыль у генподрядчика возмещение стоимости работ по расторгнутому договору субподряда

Как отразить для целей налога на прибыль у генподрядчика возмещение стоимости работ по расторгнутому договору субподряда?

Вопрос: Заказчик и генподрядчик заключили договор о выполнении строительно-монтажных работ (СМР). По прошествии времени генподрядчик расторг договор субподряда с подрядчиком, подписав с последним акт о признании недостатков в соответствующих СМР, принятых ранее генподрядчиком. Подрядчик признал недостатки, в акте указано, что подрядчик возмещает генподрядчику стоимость СМР, выполненных с недостатками.
Как отразить для целей налога на прибыль у генподрядчика возмещение стоимости работ по расторгнутому договору субподряда?
 
Ответ: Возмещение стоимости работ по расторгнутому договору (стоимости ущерба) в бухгалтерском учете генподрядчика признается прочими доходами, а в налоговом — внереализационными. Дата признания доходов — дата признания причиненного ущерба подрядчиком (в рассматриваемом случае — дата подписания акта).
 
Обоснование: Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Кроме того, при реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части (ст. 754 Гражданского кодекса РФ).
Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные ст. 724 ГК РФ.
В случае когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота (п. 2 ст. 724 ГК РФ).
Таким образом, принимая во внимание положения ст. 724 ГК РФ, лицо, выполнившее работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с недостатками, обязано возместить причиненный в связи с этим вред независимо от того, расторгнут договор или нет.
Таким образом, несоблюдение договорных обязательств подрядчиком (субподрядчиком) является основанием для предъявления ему заказчиком (генподрядчиком) претензии.
При исчислении налога на прибыль доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств признаются внереализационными доходами (п. 3 ч. 2 ст. 250 Налогового кодекса РФ).
Дата признания указанных доходов в налоговом учете зависит от используемого налогоплательщиком метода определения доходов и расходов.
При методе начисления сумма ущерба, возмещаемая организации подрядчиком, подлежит учету в составе внереализационных доходов на дату признания подрядчиком (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). В рассматриваемом случае — на дату подписания сторонами акта о выявленных недостатках.
 

Региональный информационный
центр
03.09.2019

28 Кодекс США § 754 — Получатели собственности в разных районах | Кодекс США | Закон США

Исторические и исправленные примечания

На основании раздела 28 Закона США, изд. 1940 г., §117 (3 марта 1911 г., глава 231, §56, 36 Закон 1102).

Слово «иск» заменено словом «иск» в соответствии с правилом 2 Федеральных правил гражданского судопроизводства.

Раздел 117 раздела 28, U.S.C., 1940 ed., Применяется к земле или другой собственности фиксированного характера, находящейся в разных штатах в пределах одного и того же округа.Слова «недвижимость, недвижимая, личная или смешанная, расположенная в разных районах» были добавлены, чтобы расширить сферу применения этого раздела, чтобы охватить всю собственность в разных районах, независимо от места «в разных штатах в рамках одного судебного округа».

Пересмотренный раздел разрешает управляющему, назначенному любым окружным судом, контролировать все имущество ответчика в любом районе, где это имущество находится. Положения раздела 117 раздела 28, USC, 1940 ed., О лишении юрисдикции получателя и контроля над имуществом в других округах в случае неодобрения окружным апелляционным судом или его судьей округа, охватывающего округ назначения, были опущены, поскольку не является необходимым ввиду разделов 1292 и 2107 настоящего раздела.Указанный раздел 1292 предусматривает пересмотр порядка назначения, и распоряжения апелляционного суда будут контролировать получателя.

Положения раздела 117 раздела 28, U.S.C., 1940 ed., Относящиеся к процессу, являются основой раздела 1692 этого раздела.

В соответствии с разделом 117 раздела 28, USC, 1940 ed., Непредставление копий жалобы и приказа о назначении в любом районе, где находилась часть собственности, лишает получателя юрисдикции над всем имуществом, за исключением той части, которая расположена в Укажите, куда был подан иск.Это было изменено, ограничив исключение округом, в котором не хранятся копии. Очевидно, что избрание управляющего не брать на себя управление имуществом в одном районе не должно препятствовать его контролю в тех районах, в которых он подавал такие копии.

Внесены изменения во фразеологию.

Гражданский кодекс Японии | Адвокатское бюро Джереми Д. Морли

ЯПОНСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС: неофициальный перевод книги IV, родственники

Глава первая. Общие положения

Сфера родственников

Статья 725.Указанные ниже лица являются родственниками:

(1) Родственники по крови до шестой степени родства;

(2) Супруги;

(3) Родственники по родству до третьей степени родства.

Степень родства

Статья 726. 1. Степень родства определяется подсчетом поколений между родственниками.

2. Что касается боковых родственников, степень родства определяется количеством поколений, восходящих от одного из них или его или ее супруги к общему предку, а затем переходящих от такого предка к другому.

Отношения по усыновлению

Статья 727. Между усыновленным ребенком, с одной стороны, и родителем по усыновлению, и его родственниками по крови — с другой, возникают такие же отношения, как и между родственниками по крови со дня усыновления.

Прекращение супружеских отношений

Статья 728. 1. Брачные отношения прекращаются расторжением брака.

2. То же самое применяется и в том случае, если после смерти мужа или жены оставшийся в живых супруг заявляет о своей.или ее намерение прекратить супружеские отношения.

Прекращение усыновления

Статья 729. Отношения между усыновленным ребенком, его супругом, его прямыми потомками и их супругами, с одной стороны, и родителем по усыновлению, и его родственниками по крови, с другой, прекращаются расторжением приемных отношений.

Взаимное сотрудничество родственников

Статья 730. Прямые родственники по крови и совместно проживающие родственники взаимно сотрудничают.

Глава вторая. Свадьба.

Период полового созревания

Статья 731. Мужчина не может вступать в брак до достижения полных восемнадцати лет, а женщина — до достижения ею полных шестнадцати лет.

Запрещение многоженства

Статья 732. Лицо, имеющее супруга (-а), не может заключать дополнительный брак.

Повторный брак

Статья 733. Женщина не может повторно выйти замуж, если не прошло шесть месяцев со дня расторжения или расторжения ее предыдущего брака.

2. В случаях, когда женщина беременна до расторжения или аннулирования ее предыдущего брака, предыдущий параграф теряет силу со дня ее родов.

Запрещение брака между родственниками по крови

Статья 734. Не допускается заключение брака между прямыми родственниками по крови, а также между родственниками по боковой линии по крови до третьей степени родства; однако это не применяется между усыновленным ребенком и любым из близких родственников по крови на стороне приемных родственников.

2. Положение предыдущего параграфа также применяется даже после прекращения отношений в соответствии с положением статьи 817-9.

Запрещение брака между родственниками по прямой линии родства

Статья 735. Не допускается заключение брака между родственниками по прямой линии по родству. То же самое применяется после прекращения родственных отношений в соответствии с положениями статьи 728 или статьи 817-9.

Запрещение брака между приемным ребенком и приемным родителем

Статья 736.Никакой брак не может быть заключен между усыновленным ребенком, его или ее супругой, его или ее прямыми потомками или их супругами, с одной стороны, и родителем, усыновленным или его или ее прямой восходящей родственницей, с другой, даже после того, как отношения прекратились в в соответствии с положениями статьи 729.

Брак несовершеннолетних

Статья 737. Несовершеннолетний ребенок для вступления в брак должен получить согласие отца и матери.

2. Если отец или мать не дают согласия, достаточно согласия только другого родителя.То же самое применяется, если отец или мать неизвестны, либо умерли, либо не могут заявить о своем намерении.

Брак майора подопечного

Статья 738. Старшему подопечному не нужно получать согласие опекуна на совершеннолетие для вступления в брак.

Извещение о браке

Статья 739. Брак вступает в силу после уведомления о нем в соответствии с положениями Закона о регистрации семьи.

2. Уведомление, упомянутое в предыдущем пункте, должно быть сделано обеими сторонами и двумя или более свидетелями, достигшими совершеннолетия, устно или подписанным ими документом.

Там же — акцепт

Статья 740. Уведомление о браке не может быть принято, если брак не противоречит положениям статей с 731 по 737 включительно и пункта 2 предыдущей статьи, а также других законов или постановлений.

Там же — за границей

Статья 741. В случаях, когда японские подданные, проживающие в иностранном государстве, желают заключить брак между собой, уведомление об этом может быть направлено японскому послу, министру или японскому консулу, действующему в этой стране.В этом случае положения двух предыдущих статей применяются с соответствующими изменениями.

Недействительность брака — причины

Статья 742. Брак недействителен только в следующих случаях:

.

(1) Если стороны не намерены вступать в брак из-за ошибки в личности лица или по любой другой причине;

(2) Если стороны не уведомляют о браке; однако, если уведомление не соответствует условиям, установленным в пункте 2 статьи 739, это не влияет на действительность брака.

Расторжение брака

Статья 743. Брак не может быть расторгнут иначе, как в соответствии с положениями статей с 744 по 747 включительно.

Там же — незаконный брак

Статья 744. В случае брака, заключенного в нарушение положений статей с 731 по 736 включительно, в Суд может быть подано заявление о его аннулировании любой из сторон, родственниками каждой из сторон или прокурором; однако прокурор не может подавать такое заявление после смерти одной из сторон.

2. В случае брака, заключенного в нарушение положений статьи 732 или статьи 733, супруг или бывший супруг стороны также могут подать заявление о его расторжении;

Там же — брак до достижения половой зрелости

Статья 745. Заявление о расторжении брака, заключенного в нарушение положений статьи 731, не может быть подано, если лицо, не достигшее брачного возраста, достигло необходимого возраста.

2. Лицо, вступившее в брак до брачного возраста, может подать заявление о расторжении брака в течение трех месяцев с момента достижения им установленного возраста; однако это не применяется, если он или она ратифицировали ее после достижения необходимого возраста.

Там же — повторный брак ранее

Статья 746. Запрещается подавать заявление об аннулировании брака, заключенного в нарушение положений статьи 733, по истечении шести месяцев со дня расторжения или аннулирования предыдущего брака, а также в случаях, когда женщина стала беременна после повторного замужества.

Там же — брак по причине обмана или принуждения

Статья 747. Лицо, которое было побуждено обманным путем или принуждением к заключению брака, может обратиться в суд с ходатайством о расторжении такого брака.

2. Право на аннулирование, упомянутое в предыдущем параграфе, должно быть аннулировано, если прошло три месяца с тех пор, как сторона обнаружила мошенничество, или освободилась от принуждения, или если она или она осуществили ратификацию.

Там же — без обратной силы

Статья 748. Расторжение брака обратной силы не имеет.

2. В случаях, когда какая-либо сторона, которая не знала во время брака о существовании основания для его расторжения, приобрела собственность по причине брака, такая сторона должна вернуть собственность в той степени, в которой он или она все еще обогащены. тем самым.

3. Любая сторона, которая знала на момент заключения брака, что существует основание для его расторжения, должна вернуть всю выгоду, которую он или она получил в результате брака, и, кроме того, если другая сторона действовала добросовестно, он или она несет ответственность за возмещение причиненного ей ущерба.

Там же — применение с соответствующими изменениями положений о разводе

Статья 749. Положения статей с 766 по 769 включительно применяются mutatis mutandis к расторжению брака.

Фамилия

Статья 750. Муж и жена принимают фамилию мужа или жены в соответствии с соглашением, заключенным при заключении брака.

Там же — возобновление прежней фамилии

Статья 751. В случае смерти мужа или жены оставшийся в живых супруг может возобновить фамилию, принятую ею или им до вступления в брак.

2. Положения статьи 769 применяются с соответствующими изменениями в случае, упомянутом в предыдущем параграфе и параграфе 2 статьи 728.

Совместное проживание и сотрудничество

Статья 752. Муж и жена должны жить вместе, сотрудничать и помогать друг другу.

Достижение совершеннолетия через брак

Статья 753. Если несовершеннолетний вступает в брак, он считается на основании этого достигшим совершеннолетия.

Расторжение договора между мужем и женой

Статья 754. В случае заключения договора между мужем и женой, он может быть расторгнут любым из них в любое время в течение периода существования брака; тем не менее, это не может быть ущемлено правами третьих лиц.

Система государственной собственности

Статья 755. Если до уведомления о браке муж и жена не заключили договор, который предусматривает иное в отношении их собственности, их имущественные отношения регулируются положениями следующего подраздела.

Система договорной собственности — коэффициент для установления против

Статья 756. Если муж и жена заключили договор, условия которого отличаются от установленной законом системы собственности, такой договор не может быть заключен в отношении их правопреемников или третьих лиц, если он не зарегистрирован до уведомления о браке.

Статья 757. удалена. ((28))

Там же — сдача

Статья 758. Имущественные отношения между мужем и женой не могут быть изменены после объявления о браке.

2. Если. в случаях, когда один из супругов управляет имуществом другого супруга, такое имущество находится под угрозой из-за неправильного управления, другой может обратиться в Суд по семейным делам с просьбой разрешить ему самому взять на себя управление имуществом.

3. В отношении имущества, находящегося в долевой собственности, может быть подано заявление о его разделе в дополнение к заявлению, упомянутому в предыдущем абзаце.

Там же — смена администратора раздела

Статья 759. В случае смены управляющего или раздела имущества, находящегося в совместной собственности, в соответствии с положениями предыдущей статьи или в результате договора, такое изменение или раздел не может быть оспорено. правопреемники мужа, жены или третьих лиц, если это не было зарегистрировано.

Расходы семейной жизни

Статья 760. Муж и жена разделяют расходы супружеской жизни друг с другом с учетом своего имущества, доходов и всех других обстоятельств.

Ответственность по бытовым делам

Статья 761. Если в повседневных делах домашнего хозяйства один из супругов совершает юридическое действие с третьим лицом, другой супруг несет солидарную ответственность по вытекающим из этого обязательствам. Однако это не применяется в случаях, когда третьему лицу было сделано предварительное уведомление о том, что другой супруг не принимает на себя ответственность.

Отдельная собственность, собственность в совместной собственности

Статья 762.Имущество, принадлежащее либо мужу, либо жене до брака, и имущество, приобретенное в период брака на его или ее собственное имя, составляет его или ее отдельную собственность.

2. Любое имущество, в отношении которого не известно, принадлежит ли оно мужу или жене, считается имуществом, находящимся в их совместной собственности.

Развод по соглашению

Статья 763. Муж и жена могут разводиться по соглашению. (Применение с соответствующими изменениями положений о браке)

Статья 764.Положения статей 738, 739 и 747 применяются mutatis mutandis к расторжению брака по соглашению.

Уведомление о разводе

Статья 765. Уведомление о разводе не может быть принято, если развод не противоречит положениям пункта 2 статьи 739 и пункта 1 статьи 819, а также других законов и постановлений.

2. Действительность развода не затрагивается даже в тех случаях, когда уведомление о расторжении брака было принято в нарушение положений предыдущего параграфа.

Рассмотрение вопросов, касающихся опеки над ребенком после развода

Статья 766. 1. Если родители разводятся по соглашению, вопрос о том, кто будет иметь опеку над ребенком, посещения и другие средства связи между ребенком и его или ее матерью или отцом оплата расходов на воспитание ребенка и другие необходимые вопросы, связанные с опекой, определяются этим соглашением. В таких ситуациях интересы ребенка должны быть на первом месте.

2.Если соглашение, упомянутое в предыдущем параграфе, не может быть достигнуто или обсуждение невозможно, суд по семейным делам решает упомянутые в нем вопросы.

3. Если семейный суд сочтет это необходимым, он может изменить решения, вынесенные в соответствии с положениями предыдущих двух параграфов, и распорядиться о любом другом надлежащем решении относительно опеки над детьми.

4. Права и обязанности родителей, выходящие за рамки опеки, не могут быть изменены положениями предыдущих трех параграфов.

Возобновление предыдущей фамилии

Статья 767. Муж или жена, изменившие фамилию в связи с вступлением в брак, возобновляют в связи с расторжением брака по соглашению фамилию, принятую ими до вступления в брак.

2. Муж или жена, которые возобновили фамилию, принятую ими до брака в соответствии с положениями предыдущего параграфа, могут принять фамилию, принятую во время развода, путем уведомления в соответствии с Законом о регистрации семьи в течение трех месяцев с момента развода. день развода.

Распределение имущества

Статья 768. Муж или жена, расторгнувшие брак по соглашению, могут потребовать раздела имущества от другого супруга.

2. Если между сторонами не достигнуто или возможно соглашение относительно распределения собственности в соответствии с положениями предыдущего пункта, любая из сторон может обратиться в Суд по семейным делам с просьбой принять меры вместо такого соглашения. ; однако это не применяется по истечении двух лет с момента развода.

3. В случае, упомянутом в предыдущем абзаце, Суд по семейным делам определяет, должно ли такое распределение быть произведено или нет, и, если оно должно быть произведено, сумму, а также способ распределения с учетом учитывать сумму такого имущества, которое было приобретено в результате сотрудничества сторон и при иных обстоятельствах.

Генеалогические записи и др.

Статья 769. Если муж или жена, сменившие фамилию в связи с вступлением в брак, расторгли брак по соглашению после его наследования.право, указанное в пункте 1 статьи 897, лицо, которое переходит к праву, определяется соглашением между сторонами и другими заинтересованными лицами.

2. Если соглашение, упомянутое в предыдущем параграфе, не достигнуто или возможно, лицо, которое должно унаследовать право, упомянутое в предыдущем параграфе, определяется Судом по семейным делам.

Судебный развод — причины

Статья 770. Муж или жена могут подать иск о разводе только в следующих случаях:

(1) Если другой супруг совершил не целомудрие;

(2) Если он или она были злонамеренно оставлены другим супругом;

(3) Если в течение трех или более лет неизвестно, жив или мертв другой супруг;

(4) Если у другой стороны тяжелое психическое заболевание, и выздоровление от этого безнадежно;

(5) Если существует другая серьезная причина, по которой ему или ей трудно продолжить брак.

2. Даже в тех случаях, когда существуют какие-либо или все основания, упомянутые в пунктах (1) — (4), включая предыдущий пункт, Суд может отклонить иск о разводе, если он считает, что продолжение брака является надлежащим в виду всех обстоятельств.

Опека над детьми, восстановление фамилии, выдача

имущество, генеалогические записи и др.

Статья 771. Положения статей с 766 по 769 включительно применяются mutatis mutandis к судебному расторжению брака.

Глава третья. Родители и дети.

Презумпция легитимности

Статья 772. Ребенок, зачатый женой в браке, считается ребенком мужа.

2. Ребенок, родившийся через двести или более дней после заключения брака или родившийся в течение трехсот дней со дня расторжения или аннулирования брака, считается зачатым во время брака.

Установление отцовства

Статья 773.Если в случаях, когда женщина, которая повторно вышла замуж в нарушение положений пункта I статьи 733, родила ребенка, невозможно определить отца ребенка в соответствии с положениями предыдущей статьи, Суд должен определить отцовство.

Отказ в легитимности

Статья 774. В любом случае, упомянутом в статье 772, муж может отрицать законнорожденность ребенка.

Там же — действие отказа

Статья 775.Право на отказ, упомянутое в предыдущей статье, осуществляется путем иска против ребенка или матери, осуществляющих родительские права. В случае отсутствия матери, осуществляющей родительские права, Суд по семейным делам назначает специального представителя.

Признание легитимности

Статья 7 76. Если после рождения муж признает ребенка законнорожденным, он теряет право на отказ.

Там же — срок подачи иска об отказе

Статья 777.Иск об отказе предъявляется в течение одного года с момента, когда муж узнал о рождении ребенка.

Там же — муж старшего отделения

Статья 778. В случаях, когда муж является подопечным, срок, указанный в предыдущей статье, исчисляется с момента, когда муж узнал о рождении ребенка после отмены постановления о начале опеки.

Благодарность

Статья 779. Незаконнорожденный ребенок может быть признан отцом или матерью.

Там же — отец или мать с ограниченными возможностями

Статья 780. Отцу или матери, даже если он несовершеннолетний или находится под опекой, не требуется получение согласия своего законного представителя для признания ребенка.

Там же — способ

Статья 781. Признание ребенка осуществляется путем уведомления в соответствии с положениями Закона о регистрации семьи.

2. Подтверждение может быть также произведено посредством завещания.

Там же — совершеннолетний ребенок

Статья 782. Ребенок не может быть признан без его согласия.

Там же — ребенок в раннем возрасте, больной ребенок

Статья 783. Отец может признавать даже ребенка в раннем возрасте. В этом случае необходимо согласие матери.

2. Отец или мать могут признать даже умершего ребенка, но только тогда, когда прямой потомок ребенка жив. В этом случае, если прямой потомок достиг совершеннолетия, его согласие должно быть получено.

Там же — обратная сила

Статья 784. Признание действует задним числом с момента рождения; однако права, приобретенные до этого третьими лицами, не должны ущемляться.

Там же — запрет на отзыв

Статья 785. Отец или мать, осуществившие признание, не могут отозвать такое признание.

Там же — утверждение отрицательного факта

Статья 786. Ребенок или любое другое заинтересованное лицо может заявить о любом факте, противоречащем признанию.

Там же — акция на

Статья 787. Ребенок или любой из его прямых потомков или законный представитель любого из них может подать иск о признании; однако это не применяется по истечении трех лет с момента смерти отца или матери.

Там же — опека над ребенком

Статья 788. Положения статьи 766 применяются mutatis mutandis в случаях, когда отец осуществляет признание.

Там же — статус легитимности

Статья 789.Ребенок, признанный отцом, приобретает статус законнорожденного ребенка на основании брака отца и матери.

2. Ребенок, признанный отцом и матерью во время кражи брака, приобретает статус законнорожденного ребенка с момента такого признания.

3. Положения предыдущих двух параграфов применяются mutatis mutandis в случаях, когда ребенок уже мертв.

Фамилия ребенка

Статья 790.Законный ребенок принимает фамилию отца и матери. Однако, если до рождения ребенка его отец и мать развелись, ребенок принимает фамилию отца и матери во время развода.

2. Незаконнорожденный ребенок принимает фамилию матери.

Смена фамилии

Статья 791. В случаях, когда фамилия ребенка отличается от фамилии его отца или матери, ребенок может с разрешения Суда по семейным делам принять фамилию своего отца или матери, уведомив об этом в соответствии с положениями Закон о регистрации семьи.

2. В случаях, когда фамилия ребенка отличается от фамилии его отца или матери по причине того, что его отец или мать изменили фамилию, принимайте фамилию его отца или матери только во время брака отца и матери без уйти в соответствии с предыдущим параграфом, направив уведомление в соответствии с положениями Закона о регистрации семьи.

3. В случаях, когда ребенку не исполнилось пятнадцати лет, его законный представитель может выполнять действия в соответствии с двумя предыдущими параграфами от имени ребенка.

4. Несовершеннолетний ребенок, изменивший свою фамилию в соответствии с положениями предыдущих трех параграфов, может в течение одного года со дня, когда ребенок достиг совершеннолетия, восстановить прежнюю фамилию, направив уведомление в соответствии с положениями Закон о регистрации семьи.

Правоспособность к усыновлению

Статья 792. Любое лицо, достигшее совершеннолетия, может усыновить другое.

Запрет на усыновление по восходящей линии или пожилого человека

Статья 793.Не могут быть усыновлены родственники по восходящей линии или лица более старшего возраста.

Усыновление опекуном

Статья 794. Опекун должен получить разрешение суда по семейным делам на усыновление подопечного (имеется в виду несовершеннолетняя подопечная и большая подопечная; далее то же самое). То же самое применяется после того, как обязанности опекуна подошли к концу, пока не были заполнены отчеты руководства.

Усыновление лицом, имеющим супруга

Статья 795. Усыновление несовершеннолетнего ребенка лицо, имеющее супруга, делает это совместно с супругом.Однако это не применяется в случаях, когда лицо усыновляет законного ребенка супруга или супруга не может заявить о своем намерении.

Статья 796. Для осуществления усыновления лицо, имеющее супруга, должно получить согласие супруга. Однако это не применяется в случаях, когда лицо вступает в отношения усыновления совместно с супругом или супруга не может заявить о своем намерении.

Принимающее лицо моложе пятнадцати лет

Статья 797.Если усыновляемому не исполнилось пятнадцати лет, его законный представитель может дать согласие на усыновление вместо него.

2. Чтобы дать согласие в соответствии с предыдущим параграфом, законный представитель должен, если есть другие лица, которые являются родителями усыновляемого лица и должны заботиться о нем и опекать его, получить согласие на кражу.

Усыновление несовершеннолетнего

Статья 798. Для усыновления несовершеннолетнего ребенка необходимо разрешение Семейного суда; однако этот шах не применяется, когда человек усыновляет кого-либо из своих прямых потомков или другого супруга.

Усыновление с соответствующими изменениями положений о браке

Статья 799. Положения статей 738 и 739 применяются mutatis mutandis к усыновлению.

Уведомление об усыновлении

Статья 800. Уведомление об усыновлении не может быть принято, если усыновление не противоречит положениям статей 792 предыдущей статьи включительно, а также других законов и постановлений.

Там же, за границей

Статья 801.В случаях, когда японские подданные, проживающие в другой стране, желают усыновить одного из них другим, уведомление об этом может быть направлено японскому послу, министру или японскому консулу, действующим в этой стране. В этом случае положения статьи 739 и предыдущей статьи применяются с соответствующими изменениями.

Недействительность усыновления — причины

Статья 802. Усыновление недействительно только в следующих случаях:

(1) Если нет намерения произвести усыновление, общее для сторон, из-за ошибки в личности лица или по любой другой причине;

(2) Если стороны не уведомляют об усыновлении; однако, если уведомление не отвечает только условиям, установленным в параграфе 2 статьи 739, это не влияет на действительность усыновления.

Отмена усыновления

Статья 803. Усыновление не может быть отменено, кроме как в соответствии с положениями статей 804–808 включительно.

Там же, усыновление несовершеннолетним родителем

Статья 804. В случае усыновления, нарушающего положения статьи 792, заявление об его отмене может быть подано в суд приемным родителем или его или ее законным представителем. Однако это не применяется, когда прошло шесть месяцев или приемный родитель ратифицировал его после того, как он или она достигли возраста
лет.

Там же, усыновляющий по восходящей линии или пожилой человек

Статья 805. В случае усыновления, которое противоречит положениям статьи 793, заявление об его отмене может быть подано в Суд любой заинтересованной стороной или любым ее родственником.

Там же приемная палата опекуном

Статья 806. В случае усыновления, которое противоречит положениям статьи 794, заявление об его отмене может быть подано в Суд усыновленным ребенком или любым родственником на стороне его первоначальной семьи.Однако это не применяется, если усыновленный ребенок ратифицировал его или если прошло шесть месяцев после того, как руководство было заполнено.

2. Ратификация не имеет силы, если она не сделана после того, как усыновленный ребенок достиг совершеннолетия или стал дееспособным.

3. В случаях, когда отчеты руководства были составлены до того, как усыновленный ребенок достигнет совершеннолетия или восстановит свою дееспособность, период, указанный в оговорке к параграфу 1, должен исчисляться с момента, когда усыновленный ребенок достиг совершеннолетия или восстановил свою емкость.

Статья 806-2. В случае усыновления, которое противоречит положениям статьи 796, заявление об его отмене может быть подано в Суд лицом, не давшим согласия на усыновление. Однако это не применяется, когда прошло шесть месяцев или лицо ратифицировало его после того, как узнало об усыновлении.

2. Лицо, давшее согласие в соответствии со статьей 796 путем обмана или принуждения, может подать в суд ходатайство об отмене усыновления.Однако это не применяется по истечении шести месяцев или после того, как лицо ратифицировало его после того, как обнаружило мошенничество или освободилось от принуждения.

Статья 806-3. В случае усыновления, которое противоречит положениям пункта 2 статьи 797, лицо, не давшее согласия на усыновление, может подать заявление об его отмене в Суд. Однако это не применяется, когда лицо ратифицировало его, или когда прошло шесть месяцев, или усыновленный ребенок ратифицировал его после того, как ребенок достиг пятнадцатилетнего возраста.

2. Положение пункта 2 предыдущей статьи применяется с соответствующими изменениями к лицу, давшему согласие согласно пункту 2 статьи 797 путем обмана или принуждения.

Там же — усыновление несовершеннолетнего ребенка

Статья 807. В случаях усыновления, совершенного в нарушение положений статьи 798, в Суд может быть подано заявление об отмене усыновления усыновленным ребенком или любым из его родственников на стороне его первоначальной семьи или лицо, давшее согласие на усыновление вместо усыновленного ребенка.Однако это не применяется по истечении шести месяцев с момента, когда усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, или если он ратифицировал усыновление.

Применение с соответствующими изменениями положений о расторжении брака

Статья 808. Положения статей 747 и 748 применяются mutatis mutandis к усыновлению; однако период, указанный в пункте 2 статьи 747, должен составлять шесть месяцев.

2. Положения статей 769 и 816 применяются mutatis mutandis к аннулированию усыновления.

Статус легитимности

Статья 809. Усыновленный ребенок приобретает со дня усыновления статус законного ребенка родителя путем усыновления.

Фамилия

Статья 810. При усыновлении усыновленный ребенок принимает фамилию родителя. Однако это не применяется, если лицо, изменившее фамилию, должно принять фамилию, определенную при вступлении в брак.

Роспуск по соглашению

Статья 811. Стороны усыновления могут по соглашению прекратить усыновление.

2. Если усыновленному ребенку не исполнилось пятнадцати лет, расторжение усыновленных отношений может быть произведено по соглашению между родителем по усыновлению и лицом, которое станет его законным представителем после прекращения усыновления усыновленного ребенка.

3. Если в случае предыдущего параграфа отец и мать усыновленного ребенка развелись, один из них, по их соглашению, будет признан имеющим родительские права после прекращения отношений усыновленного ребенка. ребенок.

4. Если соглашение, упомянутое в предыдущем параграфе, достигнуто или возможно, Суд по семейным делам может вынести решение вместо соглашения по заявлению отца или матери или родителя путем усыновления в соответствии с предыдущим параграфом.

5. Если нет лица, которое могло бы стать законным представителем в соответствии с параграфом 2, Суд по семейным делам назначает лицо, которое станет опекуном несовершеннолетних после прекращения усыновления усыновленного ребенка по заявлению любого из родственников усыновленного ребенка или любые другие заинтересованные лица.

6. Если после смерти одной из сторон усыновления, оставшаяся в живых сторона желает прекратить усыновление, оставшаяся в живых сторона может осуществить это с разрешения Суда по семейным делам.

Статья 811-2. Если усыновители, являющиеся мужем и женой, расторгают усыновление с несовершеннолетним, они должны сделать это совместно. Однако это не применяется, если один из супругов не может заявить о своем намерении.

Применение с соответствующими изменениями положений о браке и т. Д.

Статья 812. Положения статей 738, 739, 747 и статьи 808, параграф 1, применяются mutatis m

FAQs для Внутреннего налогового кодекса (IRC), разд. 754 Выборы и аннулирование

Преимущество выборов

Q1. Какова цель выборов в соответствии с разделом 754 IRC?

A1. Выборы согласно Разделу 754 IRC позволяют партнерству корректировать основу собственности в рамках партнерства в соответствии с Разделами 734 (b) и 743 (b) IRC, когда происходит одно из двух инициирующих событий: 1) распределение собственности партнерства или 2) определенные передачи партнерского интереса.Эти изменения могут быть внесены только в том случае, если партнерство сделало выбор в соответствии с разделом 754 IRC.

На выборах

Q2. Как проходят выборы в соответствии с разделом 754 IRC?

A2. Чтобы сделать выбор, товарищество должно приложить заявление к своевременно поданной декларации товарищества (включая любые продления) за налоговый год, в течение которого происходит распределение или передача. Заявление должно включать (1) название и адрес партнерства и (2) заявление о том, что партнерство выбирает в соответствии с Разделом 754 IRC для применения положений Разделов 734 (b) и 743 (b) IRC.См. Раздел 1.754-1 (b) (1) Предлагаемого положения о казначействе.

Выбор применяется ко всем распределениям и переводам в течение налогового года, в отношении которого изначально подано заявление о выборах, а также ко всем таким операциям в любые последующие годы. Он не может быть отозван без разрешения Уполномоченного. См. «Отмена выборов» ниже.

Поздние выборы

Q3. Есть ли облегчение из-за опоздания с заявкой на выборы?

A3. Да. Если товарищество не сможет принять участие в выборах, оно может подать заявление о несвоевременной компенсации в соответствии с разделом 301 Постановления о казначействе.9100-2, что является автоматическим продлением на 12 месяцев для выборов по Разделу 754 IRC. Если прошло более 12 месяцев, просроченная помощь все еще может быть запрошена, но должна быть одобрена Комиссаром. См. Раздел «Регулирование казначейства» 301.9100-3.

Отмена выборов

4 квартал. Как можно отменить выборы согласно разделу 754 IRC?

A4. После того, как выборы сделаны, они могут быть отменены только с разрешения Уполномоченного. Партнерство, желающее отменить выборы, должно подать запрос по Форме 15254, Запрос об отмене Раздела 754, не позднее, чем через 30 дней после окончания года партнерства, для которого аннулирование должно вступить в силу.Запрос должен быть подписан одним из партнеров. В форме 15254 должна быть указана причина (ы) запроса отзыва. В разделе 1.754-1 (c) Постановления казначейства приводятся примеры ситуаций, которые могут потребовать одобрения заявки на отзыв. Эти примеры включают ситуации, когда выборы в соответствии с разделом 754 IRC приводят к административному бремени, например:

1. изменение характера деятельности товарищества,
2. существенное увеличение активов товарищества,
3. изменение характера активов товарищества, или
4. увеличение частоты выхода на пенсию или смещения интересов товарищества.

Никакое заявление об отмене выборов не может быть одобрено, если цель отзыва состоит в первую очередь во избежание уменьшения базы активов партнерства при передаче или распределении.

Q5. Какую документацию партнерство должно предоставить вместе с запросом на отзыв?

А5. Партнерство должно предоставить всю информацию, касающуюся причин запроса об отзыве, и заявление о том, приведет ли выборы, если они не будут отменены, к уменьшению основы собственности партнерства в соответствии с разделом 734 (b) или 743 ( б).См. Инструкции к форме 15254 для получения дополнительной информации.

Q6. Куда подана просьба о разрешении отменить выборы в соответствии с разделом 754 IRC?

А6. Запрос на отзыв должен быть подан в центр обработки заявок IRS в Огдене, штат Юта, указанный в Инструкциях по заполнению формы 1065 U.S. Return of Partnership Income. Запрос необходимо отправить по адресу:

.

Казначейство
Центр налоговой службы
Огден, UT 84201-0011

Текст счета: CA SB323 | 2019-2020 | Регулярная сессия | Глава

5105.

(a) Ассоциация должна принять рабочие правила в соответствии с процедурами, предписанными Статьей 5 (начиная с Раздела 4340) Главы 3, которые выполняют все следующие действия:

(1) Гарантировать, что если какой-либо кандидат или член, защищающий точки зрения предоставляется доступ к средствам массовой информации ассоциации, информационным бюллетеням или веб-сайтам ассоциации во время кампании для целей, которые разумно связаны с этими выборами, равный доступ должен быть предоставлен всем кандидатам и членам, отстаивающим точку зрения, в том числе тем, которые не поддерживаются Правление в целях, разумно связанных с выборами.Ассоциация не должна редактировать или редактировать какой-либо контент из этих сообщений, но может включать заявление, указывающее, что кандидат или член, а не ассоциация, несет ответственность за это содержание.

(2) Обеспечить бесплатный доступ к общему помещению для собраний, если таковое имеется, во время кампании для всех кандидатов, включая тех, кто не является действующим президентом, и для всех членов, отстаивающих точку зрения, в том числе тех, кто не является одобрено правлением для целей, разумно связанных с выборами.

(3) Укажите квалификацию кандидатов в совет директоров и любую другую выборную должность в соответствии с подразделом (b), а также процедуры выдвижения кандидатов в соответствии с руководящими документами. Процедура выдвижения или избрания не считается разумной, если она не позволяет любому члену выдвигать себя для избрания в совет.

(4) Укажите количество голосов каждого члена, подлинность, действительность и действие доверенных лиц, а также период голосования на выборах, включая время открытия и закрытия опросов, в соответствии с руководящими документами.

(5) Укажите метод выбора одной или трех независимых третьих сторон в качестве инспектора или инспекторов выборов, используя один из следующих методов:

(A) Назначение инспектора или инспекторов советом.

(B) Выборы инспектора или инспекторов членами ассоциации.

(C) Любой другой метод выбора инспектора или инспекторов.

(6) Разрешить инспектору или инспекторам назначать и контролировать дополнительных лиц для проверки подписей и подсчета голосов, которые инспектор или инспекторы сочтут целесообразными, при условии, что эти лица являются независимыми третьими сторонами.

(7) Требовать сохранения в качестве материалов о выборах в объединение как регистрационный список кандидатов и список избирателей. Список избирателей должен включать имя, количество голосов и либо физический адрес отдельного интереса избирателя, либо номер участка, либо и то, и другое. Почтовый адрес бюллетеня должен быть указан в списке избирателей, если он отличается от физического адреса, представляющего отдельный интерес избирателя, или если используется только номер посылки. Ассоциация разрешает членам проверять точность их личной информации о оба списка не позднее, чем за 30 дней до раздачи бюллетеней.Ассоциация или член должны сообщать обо всех ошибках или упущениях в список инспектору или инспекторам, которые вносят исправления в течение двух рабочих дней.

(b) Ассоциация должна отстранить лицо от выдвижения в качестве кандидата за то, что оно не является членом ассоциации на момент выдвижения.

(1) Это подразделение не ограничивает застройщика в выдвижении кандидата, не являющегося членом, в соответствии с правом голоса застройщика, как указано в положениях Департамента недвижимости и руководящих документах ассоциации.

(2) Если право собственности на отдельный интерес посылка принадлежит юридическому лицу, которое не является физическим лицом, руководящий орган этого юридического лица имеет право назначить физическое лицо членом для целей настоящей статьи.

(c) Посредством своего устава или правил проведения выборов, принятых только в соответствии с подразделом (a) Раздела 5105, ассоциация может отстранить лицо от выдвижения в качестве кандидата в соответствии с любым из следующего:

(1) В соответствии с параграфом (2) подразделения (d), ассоциация может потребовать, чтобы кандидат на место в совете директоров и директор во время их пребывания в совете директоров своевременно вносили регулярные и специальные взносы, которые являются потребительскими долгами, подлежащими проверке.Если ассоциация требует, чтобы кандидат имел текущую оплату регулярных и специальных оценки, он также должен требовать, чтобы директор своевременно выплачивал регулярные и специальные оценки.

(2) Ассоциация может отстранить лицо от выдвижения в качестве кандидата, если это лицо, в случае его избрания, будет работать в совете одновременно с другим лицом, которое владеет долей совместной собственности в той же отдельной доле участия, что и лицо и другое лицо либо надлежащим образом номинированы на текущих выборах, либо являются действующим директором.

(3) Ассоциация может дисквалифицировать кандидата, если это лицо было членом ассоциации менее одного года.

(4) Ассоциация может дисквалифицировать кандидата, если это лицо раскрывает, или если ассоциация осведомлен или становится осведомлен о прошлой судимости, которая в случае избрания лица помешала бы ассоциации приобрести покрытие залога верности, требуемое Разделом 5806, или прекратила бы существующее покрытие залога верности ассоциации.

(d) Ассоциация может отстранить лицо от выдвижения за неуплату регулярных и специальных взносов, но не может дисквалифицировать кандидата за неуплату штрафов, штрафов, переименованных в начисления, сборы за просрочку платежа или расходы, взимаемые третьей стороной. . Лицо не может быть дисквалифицировано за неуплату регулярных и специальных начислений, если выполняется одно из следующих обстоятельств:

(1) Лицо уплатило регулярное или специальное начисление взносов по протесту в соответствии с Разделом 5658.

(2) Лицо вступило в план выплат в соответствии с Разделом 5665.

(e) Ассоциация не может дисквалифицировать лицо из кандидатуры, если этому лицу не была предоставлена ​​возможность участвовать во внутреннем разрешении споров в соответствии со Статьей 2 (начиная с Раздела 5900) главы 10.

(f) Несмотря на любой другой закон, правила, принятые в соответствии с этим разделом, могут предусматривать выдвижение кандидатов из зала заседаний членства или выдвижение любым другим способом.Эти правила могут разрешать вписывать кандидатов в бюллетени.

(g) Несмотря на любой другой закон, правила, принятые в соответствии с этим разделом, должны из следующего:

(1) Запретить отказать участнику в голосовании по любой причине, кроме того, что он не является участником во время раздачи бюллетеней.

(2) Запретить отказать в голосовании лицу с генеральной доверенностью на члена.

(3) Требовать подсчета бюллетеней лица с генеральной доверенностью на членство в случае своевременного возврата.

(4) Требовать от инспектора или инспекторов по выборам доставить или обеспечить доставку не менее чем за 30 дней до выборов каждому члену обоих следующих документов:

(A) Бюллетень или бюллетени.

(B) Копия правил проведения выборов. Публикация правил проведения выборов может осуществляться одним из следующих способов:

(i) Размещение правил проведения выборов на веб-сайте в Интернете и включение соответствующего адреса веб-сайта в бюллетень вместе с фразой, по крайней мере, в 12- точечный шрифт: «Правила, регулирующие эти выборы, можно найти здесь:»

(ii) Индивидуальная доставка.

(h) Правила проведения выборов, принятые в соответствии с настоящим разделом, должны не могут быть изменены менее чем за 90 дней до выборов.

Кодекс Вирджинии — статья 5. Гражданские нормы общего применения.

Статья 5. Гражданские нормы общего применения.

§ 20-88.44. Ход работы по этой главе.

A. Если иное не предусмотрено в данной главе, данная статья применяется ко всем разбирательствам в соответствии с этой главой.

B. Физическое лицо или вспомогательное правоприменительное агентство может инициировать судебное разбирательство, разрешенное в соответствии с настоящей главой, путем подачи петиции в инициирующий трибунал для передачи в отвечающий суд или путем подачи петиции или аналогичной просьбы непосредственно в суд другого штата или иностранное государство, которое имеет или может получить личную юрисдикцию над ответчиком.

1994, г. 673; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

§ 20-88.45. Действия несовершеннолетнего родителя.

Несовершеннолетний родитель, опекун или другой законный представитель несовершеннолетнего родителя может вести судебное разбирательство от имени или в интересах ребенка несовершеннолетнего.

1994, г. 673.

§ 20-88.46. Применение права Содружества.

Если иное не предусмотрено в этой главе, отвечающий суд Содружества применяет процессуальное и материальное право, обычно применимое к аналогичным разбирательствам, инициированным в Содружестве, и может осуществлять все полномочия и предоставлять все средства правовой защиты, доступные в этих разбирательствах.

Ответственный трибунал Содружества определяет размер обязанности по поддержке и сумму, подлежащую выплате в соответствии с законодательством и руководящими принципами поддержки Содружества.

1994, г. 673; 2005, г. 754.

§ 20-88.47. Обязанности трибунала.

A. После подачи петиции, разрешенной настоящей главой, инициирующий суд Содружества должен направить петицию и сопроводительные документы (i) в отвечающий суд или соответствующий вспомогательный орган исполнительной власти в государстве-ответчике или, (ii) если личность ответившего трибунала неизвестна, в государственное информационное агентство ответившего государства с просьбой направить их в соответствующий трибунал и подтвердить получение.

B. По запросу ответившего трибунала трибунал Содружества должен выдать сертификат или другие документы и сделать выводы, требуемые законодательством отвечающего государства. Если ответственный суд находится в иностранном государстве, по запросу суд Содружества должен указать сумму запрашиваемой поддержки, конвертировать эту сумму в эквивалентную сумму в иностранной валюте по применимому официальному или рыночному обменному курсу, о котором сообщается публично, и предоставить любые другие документы, необходимые для удовлетворения требований ответившего иностранного суда.

1994, г. 673; 1997, см. 797, 897; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

§ 20-88.48. Обязанности и полномочия ответственного трибунала.

A. Когда отвечающий трибунал Содружества получает петицию или сопоставимую мольбу от инициирующего трибунала или непосредственно в соответствии с подразделом B § 20-88.44, он должен инициировать подачу петиции или мольбы и уведомить истца, где и когда он был подан. Распоряжение только о супружеской поддержке направляется в соответствующий суд по делам несовершеннолетних и семейным делам.

B. Ответственный суд Содружества, в той степени, в которой это не запрещено другим законом, может выполнить одно или несколько из следующих действий:

1. Установить или обеспечить выполнение приказа о поддержке, изменить приказ о содержании ребенка, определить контролирующего ребенка поддержать порядок или определить отцовство ребенка;

2. Приказать должнику выполнить приказ о поддержке с указанием суммы и способа выполнения;

3. Порядок удержания дохода;

4. Определите размер любой просроченной задолженности и укажите способ оплаты;

5.Приведение в исполнение приказов путем гражданского или уголовного неуважения или и того, и другого;

6. Отложить имущество для удовлетворения заказа на поддержку;

7. Помещать залог и исполнение поручения на имущество должника;

8. Приказать должнику информировать суд о текущем адресе проживания должника, адресе электронной почты, номере телефона, работодателе, адресе работы и номере телефона по месту работы;

9. Выпустить capias для должника, который не смог после надлежащего уведомления явиться на слушание, назначенное трибуналом, и ввести capias в любые местные и государственные компьютерные системы для получения уголовных ордеров;

10.Приказать должнику искать подходящую работу указанными способами;

11. Присуждать разумные гонорары адвокатам и другие гонорары и расходы; и

12. Предоставьте любое другое доступное средство правовой защиты.

C. Ответственный суд Содружества должен включить в приказ о поддержке, выданный в соответствии с настоящей главой, или в документы, сопровождающие приказ, расчеты, на которых основывается приказ о поддержке.

D. Ответственный суд Содружества не может обусловливать выплату алиментов, выданных в соответствии с настоящей главой, соблюдением стороной условий посещения.

E. Если отвечающий суд Содружества выдает приказ в соответствии с настоящей главой, трибунал должен незамедлительно направить копию приказа истцу и ответчику, а также инициирующему трибуналу, если таковой имеется.

F. Если требуется обеспечить исполнение приказа о поддержке, просроченной задолженности или судебного решения или изменить приказ о поддержке, заявленный в иностранной валюте, отвечающий суд Содружества должен конвертировать сумму, указанную в иностранной валюте, в эквивалентную сумму в долларах США в соответствии с применимый официальный или рыночный обменный курс, указанный в публичных сообщениях.

1994, г. 673; 1996, см. 882, 925; 1997, см. 797, 897; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

§ 20-88.49. Неуместный суд.

Если петиция или сопоставимая мольба получена несоответствующим судом данного Содружества, он должен направить мольбу и сопроводительные документы соответствующему суду в этом Содружестве или другом штате и уведомить петиционера, где и когда была отправлена ​​мольба.

1994, г. 673; 1997, см. 797, 897.

§ 20-88.50. Обязанности вспомогательного исполнительного органа.

A. Вспомогательное исполнительное агентство Содружества, по запросу, должно предоставлять услуги заявителю в ходе разбирательства в соответствии с настоящей главой.

B. В ходе разбирательства в соответствии с этой главой вспомогательное исполнительное агентство Содружества, которое предоставляет услуги заявителю, должно:

1. Принять все необходимые меры для обеспечения возможности соответствующего трибунала Содружества, другого штата или иностранного государства. страна получения юрисдикции над ответчиком;

2.Просить соответствующий суд назначить дату, время и место слушания;

3. Приложить разумные усилия для получения всей необходимой информации, включая информацию о доходах и имуществе сторон;

4. В течение двух дней, не считая субботы, воскресенья и официальных праздников, после получения письменного уведомления в протоколе от инициирующего, ответившего или регистрирующего трибунала направить копию уведомления истцу;

5. В течение двух дней, не считая субботы, воскресенья и официальных праздников, после получения письменного сообщения в протоколе от ответчика или его поверенного направить копию сообщения заявителю; и

6.Сообщите истцу, если невозможно добиться юрисдикции над ответчиком.

C. Агентство по обеспечению поддержки Содружества, которое запрашивает регистрацию приказа об алиментах на ребенка в Содружестве для принудительного исполнения или изменения, должно предпринять разумные усилия для обеспечения того, чтобы:

1. Орден, который должен быть зарегистрирован, является контрольным ордером; или

2. Если существует два или более приказа о выплате алиментов и личность распоряжения о контроле не установлена, запрос на такое определение подается в суд, обладающий соответствующей юрисдикцией.

D. Вспомогательное исполнительное агентство Содружества, которое запрашивает регистрацию и приведение в исполнение приказа о поддержке, просроченной задолженности или судебного решения, заявленных в иностранной валюте, должно конвертировать суммы, указанные в иностранной валюте, в эквивалентные суммы в долларах США в соответствии с действующим должностным лицом. или рыночный обменный курс согласно публично сообщаемым данным.

E. Агентство по обеспечению поддержки Содружества должно издать или запросить трибунал Содружества для выдачи ордера на содержание ребенка и ордера на удержание дохода, который перенаправляет выплату текущих алиментов, задолженности и процентов в агентство по обеспечению поддержки поддержки Содружество наций, если об этом попросит вспомогательный исполнительный орган другого штата в соответствии с § 20-88.62.

F. Эта глава не создает отношений между поверенным и клиентом или других фидуциарных отношений между вспомогательным исполнительным агентством или поверенным агентства и лицом, которому агентство помогает.

1994, г. 673; 1997, см. 797, 897; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

§ 20-88.51. Обязанности министра здравоохранения и кадров.

A. Если министр здравоохранения и кадров определяет, что вспомогательное правоприменительное агентство пренебрегает или отказывается предоставлять услуги физическому лицу, он может приказать агентству выполнить свои обязанности в соответствии с этой главой или может предоставить эти услуги непосредственно этому лицу. .

B. Министр здравоохранения и людских ресурсов может определить, что иностранное государство заключило взаимную договоренность об алиментах на ребенка с Содружеством, и предпринять соответствующие действия для уведомления об этом решении.

1994, г. 673; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

§ 20-88.52. Частный советник.

Физическое лицо может нанять частного адвоката для представления интересов лица в судебных разбирательствах, санкционированных настоящей главой.

1994, г. 673.

§ 20-88.53. Обязанности государственного информационного агентства.

A. Департамент социальных услуг является государственным информационным агентством в соответствии с этой главой.

B. Государственное информационное агентство должно:

1. Составить и поддерживать текущий список, включая адреса, трибуналов в Содружестве, которые обладают юрисдикцией в соответствии с настоящей главой, и любых вспомогательных правоохранительных органов в Содружестве и передать копию в государственное информационное агентство любого другого штата;

2. Вести реестр имен и адресов трибуналов и вспомогательных правоохранительных органов, полученных из других государств;

3.Направить в соответствующий суд в округе или городе в Содружестве, в котором проживает кредитор, являющийся физическим лицом или должником, или в котором, как предполагается, находится собственность должника, все документы, касающиеся производства по данной главе, полученные из другого штата. или зарубежная страна; и

4. Получить информацию о местонахождении должника и собственности должника на территории Содружества, не освобожденной от исполнения, с помощью таких средств, как проверка почты и федеральные или государственные службы поиска, проверка телефонных справочников, запросы адреса должника от работодателей. , а также проверка государственных документов, в том числе, если это не запрещено другими законами, документов, касающихся недвижимости, статистики естественного движения населения, правоохранительных органов, налогообложения, транспортных средств, водительских прав и социального обеспечения.

1994, г. 673; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

§ 20-88.54. Сопроводительные и сопроводительные документы.

A. В ходе разбирательства в соответствии с этой главой заявитель, стремящийся установить порядок поддержки, определить отцовство ребенка или зарегистрировать и изменить постановление о поддержке трибунала другого государства или иностранного государства, подает петицию. Если иное не предписано в соответствии с § 20-88.55, ходатайство или сопроводительные документы должны содержать, насколько известно, имя, адрес проживания и номера социального страхования должника и кредитора или родителя и предполагаемого родителя, а также имя, пол. , адрес проживания, номер социального страхования и дату рождения каждого ребенка, для которого запрашивается пособие на пособие или чье отцовство подлежит определению.Если ходатайство не подано во время регистрации, к ходатайству должна прилагаться копия любого судебного приказа о поддержке, о котором известно, что он был издан другим судом. Петиция может включать любую другую информацию, которая может помочь в поиске или идентификации ответчика.

B. В ходатайстве должно быть указано, какое средство правовой защиты испрашивается. Ходатайство и сопроводительные документы должны в основном соответствовать требованиям, предъявляемым формами, установленными федеральным законом для использования в делах, поданных вспомогательным исполнительным органом.

1994, г. 673; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

§ 20-88.55. Нераскрытие информации в исключительных обстоятельствах.

При обнаружении, которое может быть сделано ex parte, что здоровье, безопасность или свобода стороны или ребенка будут необоснованно поставлены под угрозу из-за раскрытия идентифицирующей информации, или если существующее постановление предусматривает это, суд должен приказать, чтобы адрес ребенка или стороны или другая идентифицирующая информация не разглашалась в состязательных бумагах или других документах, поданных в ходе разбирательства в соответствии с настоящей главой.

1994, г. 673.

§ 20-88.56. Затраты и сборы.

A. От петиционера могут не потребовать уплаты пошлины за подачу заявки или других расходов.

B. Если кредитор преобладает, отвечающий суд трибунала Содружества может произвести оценку в счет сборов за регистрацию должника, разумных гонораров адвоката, других расходов, а также необходимых путевых и других разумных расходов, понесенных кредитором и его свидетелями. Арбитражный суд не может оценивать гонорары, издержки или расходы кредитора или вспомогательного исполнительного органа либо инициирующего, либо ответившего государства или иностранного государства, за исключением случаев, предусмотренных другим законом.Гонорары адвоката могут облагаться налогом как расходы и могут быть уплачены непосредственно адвокату, который может обеспечить исполнение приказа от своего имени. Выплата алиментов кредитору имеет приоритет перед гонорарами, издержками и расходами.

C. Трибунал должен предписать оплату расходов и разумных гонораров адвокату, если он определит, что слушание было запрошено в первую очередь из-за задержки. В ходе разбирательства в соответствии со статьями 8 (§ 20-88.66 и последующие) и 9 (§ 20-88.74 и последующие) предполагается, что слушание было запрошено в первую очередь из-за задержки, если зарегистрированный приказ о поддержке подтверждается или приводится в исполнение без изменений.

1994, г. 673; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

§ 20-88. 57. Ограниченная неприкосновенность заявителя.

A. Участие петиционера в разбирательстве в соответствии с настоящей главой в суде, ответившем на вопрос, лично, через частного поверенного или через услуги, предоставляемые вспомогательным исполнительным агентством, не наделяет заявителя личной юрисдикцией в другом разбирательстве.

B. Заявитель не подлежит ведению гражданского процесса, когда он физически присутствует в Содружестве наций для участия в разбирательстве в соответствии с настоящей главой.

C. Иммунитет, предоставляемый этим разделом, не распространяется на гражданские судебные разбирательства, основанные на действиях, не связанных с разбирательством в соответствии с этой главой, совершенных стороной, находящейся в Содружестве для участия в разбирательстве.

1994, г. 673; 2005, г. 754.

§ 20-88. 58. Непродовольствие как защита.

Сторона, чье отцовство ребенка было ранее определено законом или в соответствии с ним, не может ссылаться на отсутствие родителей в качестве защиты в судебном разбирательстве в соответствии с настоящей главой.

1994, г. 673.

§ 20-88.59. Особые правила доказывания и процедуры.

A. Физическое присутствие нерезидента, которое является физическим лицом в суде Содружества, не требуется для установления, исполнения или изменения приказа о поддержке или вынесения решения, определяющего отцовство ребенка.

B. Показания под присягой, документ, по существу соответствующий утвержденным федеральным законодательством формам, или документ, включенный посредством ссылки в любой из них, который не будет исключен в соответствии с правилом о слухах, если он представлен лично, допустим в качестве доказательства, если он предоставлен под страхом наказания за лжесвидетельство сторона или свидетель, проживающий за пределами Содружества.

C. Копия отчета о выплатах алиментов, заверенная хранителем записи в качестве верной копии оригинала, может быть отправлена ​​в ответственный суд. Копия является подтверждением изложенных в ней фактов и может показывать, производились ли платежи.

D. Копии счетов за тестирование на отцовство ребенка и за дородовое и послеродовое медицинское обслуживание матери и ребенка, представленные противной стороне не менее чем за 10 дней до суда, являются допустимыми в качестве доказательства для подтверждения суммы предъявленные обвинения, которые были разумными, необходимыми и общепринятыми.

E. Документальные доказательства, переданные из-за пределов Содружества в трибунал Содружества по телефону, телефоном или другим электронным способом, не обеспечивающим оригинальную запись, не могут быть исключены из доказательств при возражении, основанном на способах передачи.

F. В ходе разбирательства в соответствии с настоящей главой трибунал Содружества должен разрешить стороне или свидетелю, проживающим за пределами Содружества, быть свергнутым или дать показания под страхом наказания за лжесвидетельство по телефону, аудиовизуальным средствам или другим электронным средствам в назначенном трибунале. или в другом месте.Трибунал Содружества должен сотрудничать с другими трибуналами в определении подходящего места для дачи показаний или дачи показаний.

G. Если сторона, вызванная для дачи показаний на гражданском слушании, отказывается отвечать на том основании, что показания могут свидетельствовать против самого себя, лицо, оценивающее факты, может сделать отрицательный вывод из отказа.

H. Право не разглашать сообщения между супругами не применяется в судебном разбирательстве в соответствии с этой главой.

I. Защита иммунитета, основанная на отношениях между супругами или родителем и ребенком, не применяется в судебном разбирательстве в соответствии с настоящей главой.

J. Добровольное признание отцовства, заверенное как верная копия, допустимо для установления отцовства ребенка.

1994, г. 673; 2005, г. 754; 2015, г. 727; 2020, г. 900.

§ 20-88.60. Связь между трибуналами.

Трибунал Содружества может связываться с трибуналом за пределами Содружества в записи или по телефону, электронной почте или другим средствам, чтобы получить информацию о законах, юридических последствиях решения, постановления или постановления о нем. трибунал; и статус разбирательства.Трибунал Содружества может предоставить аналогичную информацию аналогичными средствами суду за пределами Содружества.

1994, г. 673; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

§ 20-88.61. Помощь в открытии.

Трибунал Содружества может (i) запросить трибунал за пределами Содружества для оказания помощи в получении открытия и (ii) по запросу принудить лицо, в отношении которого он имеет юрисдикцию, отреагировать на приказ об обнаружении, изданный трибуналом за пределами Содружества .

1994, г. 673; 2015, г. 727.

§ 20-88.62. Прием и выдача платежей.

A. Вспомогательное исполнительное агентство или трибунал Содружества должен незамедлительно выплатить любые суммы, полученные в соответствии с приказом о поддержке, как указано в приказе. Вспомогательное исполнительное агентство или трибунал должны предоставить запрашивающей стороне или трибуналу другого государства или иностранного государства заверенное заявление хранителя о суммах и датах всех полученных платежей.

B. Если ни должник, ни кредитор, которое является физическим лицом, ни ребенок не проживают на территории Содружества, по запросу органа по обеспечению поддержки Содружества или другого штата, агентства по обеспечению поддержки Содружества или трибунала Содружество:

1. Приказать, чтобы выплата алиментов была произведена органу по обеспечению поддержки в штате, в котором кредитор получает услуги; и

2. Выпустить и отправить работодателю должника соответствующее распоряжение об удержании дохода или административное уведомление об изменении получателя платежа, отражающее перенаправленные платежи.

C. Вспомогательное исполнительное агентство Содружества, получающее перенаправленные платежи из другого штата в соответствии с законом, аналогичным подразделу B, должно предоставить запрашивающей стороне или суду другого государства заверенное заявление хранителя записи суммы и даты всех полученных платежей.

1994, г. 673; 2005, г. 754; 2015, г. 727.

Гражданский кодекс Раздел 5110. Требуется инспектор по выборам.

(a) Ассоциация должна выбрать независимую третью сторону или партии в качестве инспектора выборов.Количество инспекторов по выборам — один или три.

(b) Для целей этого раздела независимая третья сторона включает, помимо прочего, добровольного работника по проведению опросов в окружном регистраторе избирателей, лицензиата Счетной палаты Калифорнии или нотариуса. Независимая третья сторона может быть членом, но не может быть директором или кандидатом на пост директора, или иметь отношение к директору или кандидату на пост директора. Независимая третья сторона не может быть физическим лицом, субъектом хозяйствования или подразделением предприятия, которое в настоящее время работает или имеет контракт с ассоциацией на любые подлежащие компенсации услуги, кроме работы в качестве инспектора по выборам.

(c) Инспектор или инспекторы выборов должны делать все следующее:

(1) Определите количество членов, имеющих право голоса, и количество голосов каждого из них.

(2) Определите подлинность, действительность и эффективность прокси-серверов, если таковые имеются.

(3) Прием бюллетеней.

(4) Слушайте и решайте все проблемы и вопросы, каким-либо образом возникающие из или в связи с правом голоса.

(5) Подсчитайте и сведите в таблицу все голоса.

(6) Определите дату закрытия избирательных участков в соответствии с руководящими документами.

(7) Определить сводные результаты выборов.

(8) Выполнять любые действия, которые могут потребоваться для проведения выборов справедливо по отношению ко всем членам в соответствии с настоящей статьей, Корпоративным кодексом и всеми применимыми правилами ассоциации относительно проведения выборов, которые не противоречат этому. статья.

(d) Инспектор по выборам должен выполнять все обязанности беспристрастно, добросовестно, в меру своих возможностей, настолько быстро, насколько это возможно, и таким образом, чтобы защищать интересы всех членов ассоциации.Если есть три инспектора выборов, решение или акт большинства имеет силу во всех отношениях как решение или действие всех. Любой отчет, сделанный инспектором или инспекторами по выборам, является prima facie доказательством фактов, изложенных в отчете.

Связанные темы

Соответствующие законодательные акты

Zmiany dotyczące Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego • Ванда niegucka

Новости

добавлено: 15.11.2017

На основании Закона от 7 ^-го апреля 2017 г. об изменении некоторых законов с целью облегчения взыскания требований (Официальный вестник от 12 ^-го мая 2017 г., позиция 933) поправки, касающиеся , среди прочего, Гражданское Кодекс (в отношении контракта на строительные работы) и Гражданский процессуальный кодекс (в отношении судебного запрета, безопасности и сферы применения упрощенной процедуры) вступили в силу 1 ^st июня 2017 года.

Статья 647 ¹ Гражданского кодекса внесена в новую редакцию. На основании статьи 647, ^{, 1,} ГК РФ инвестор и подрядчик (генеральный подрядчик) несут солидарную ответственность по выплате причитающегося субподрядчику вознаграждения за выполненные им строительные работы, подробный предмет которых уведомлен инвестору. подрядчиком или субподрядчиком до того, как приступить к выполнению этих работ, если инвестор в течение тридцати дней со дня уведомления не выразит возражения подрядчику и субподрядчику в отношении выполнения этих работ субподрядчиком.В таком уведомлении нет необходимости, если инвестор и подрядчик определили подробный объект строительных работ, выполняемых указанным субподрядчиком, в договоре, заключенном в письменной форме под страхом недействительности. Инвестор несет ответственность за выплату субподрядчику вознаграждения в размере, определенном в контракте между субподрядчиком и подрядчиком, если эта сумма не превышает сумму вознаграждения, причитающегося подрядчику за строительные работы, подробный объект которых вытекает, соответственно, из уведомления или из контракта.В таком случае ответственность инвестора ограничивается размером вознаграждения, установленным в уведомлении или в контракте. Уведомление о подробном объекте строительных работ и возражении должно быть сделано в письменной форме под страхом недействительности. Условия договора, противоречащие статье 647 ¹ Гражданского кодекса, не имеют юридической силы.
Предыдущие правила предусматривали, что солидарная ответственность инвестора и подрядчика по выплате вознаграждения субподрядчику возникает только в том случае, если инвестор выразил свое согласие на заключение контракта между подрядчиком и субподрядчиком.Если в течение 14 дней с момента представления контракта с субподрядчиком или проекта этого контракта вместе с частью документации по работам инвестор не уведомил в письменной форме никаких возражений или замечаний, заключение контракта считается одобренным инвестором (т.е. называется пассивным согласием).
Положение статьи 647 ¹ Гражданского кодекса в предыдущей редакции применяется к контрактам на строительные работы, заключенным до дня вступления в силу Закона о внесении изменений, и к ответственности по выплате вознаграждения, вытекающей из таких контрактов.

Изменились также положения Гражданского процессуального кодекса. В соответствии с измененной статьей 505 ¹ упрощенная процедура применяется к договорным претензиям, если сумма спора не превышает 20 000 польских злотых (предыдущая стоимость составляла 10 000 польских злотых).
Изменены также положения о порядке обеспечения безопасности. Согласно предыдущему постановлению, по требованию кредитора фиксировалось предупреждение в ипотечном регистре о запрете перехода кооперативного права на жилые помещения (в случае предоставления судом такого обеспечения).После вступления в силу измененных положений суд, вынесший такое решение, должен передать его в суд, сделав запись в ипотечном регистре, и уведомление должно быть зарегистрировано ex officio . Суд, зарегистрировавший предупреждение, выдает ex officio приказ о предоставлении обеспечения обязанным и жилищному кооперативу. Жилищный кооператив несет ответственность за ущерб, причиненный действиями, способствующими продаже права собственности кооператива на жилое помещение (статья 752 ³ Гражданского процессуального кодекса).
Закон о внесении изменений также предусматривает положение, согласно которому правовой акт, совершенный в нарушение запрета на передачу или обременение недвижимого имущества, которое не имеет земельного и ипотечного реестра или чей земельный и ипотечный реестр были потеряны или уничтожены, является недействительным. Правовой акт, совершенный вопреки запрету на продажу кооперативного права на помещения в случае, если в земельном и ипотечном реестре сделана отметка о запрете, также является недействительным (ст. 752 ^3а Гос. Гражданский процессуальный кодекс).
Также изменяется положение об отмене обеспечения денежных требований (статья 754 ¹ § 1 Гражданского процессуального кодекса). Срок, исчисляемый с даты, когда приказ о предоставлении обеспеченного требования становится окончательным и не подлежит пересмотру, после чего судебный запрет должен быть отменен, был продлен с одного месяца до двух месяцев. Этот срок исчисляется с даты, когда не только приказ о предоставлении обеспеченного требования станет окончательным и не подлежит пересмотру, но также сформирует дату, когда приказ об отклонении апелляции или другого средства правовой защиты, поданного кредитором против приказа о предоставлении обеспечения требования. становятся окончательными и необратимыми.
В случаях, связанных с установлением доверительного управления над предприятием или сельскохозяйственным хозяйством обязанного или заводом, составляющим часть предприятия или часть сельскохозяйственного предприятия, обеспечение должно быть разрушено, будь то кредитор, в течение месяца (это было до двух недель) с день, когда решение о принятии иска становится окончательным и необратимым, или решение об отклонении апелляции или другое средство правовой защиты, поданное обязательным апелляционным решением, разрешающим иск, в отношении которого был наложен судебный запрет или обеспечение, стало окончательным и необратимый кредитор не подал заявление о совершении дальнейших исполнительных действий.Суд выносит решение об отмене судебного запрета или обеспечения частично или полностью по просьбе кредитора (статья 754 ¹ § 2-3 Гражданского процессуального кодекса).
Правила, аналогичные вышеупомянутым, вводятся в рамках судебного запрета на обеспечение исков, кроме денежных исков (статьи 756 ³ , 756 ⁴ , 757 Гражданского процессуального кодекса).
Кроме того, закон о внесении изменений предусматривает расширение раскрытия объектов собственности (часть 1 статьи 913 Гражданского процессуального кодекса).До сих пор кредитор имел право потребовать, чтобы должнику было приказано представить список его имущества с указанием активов и их местонахождения, дебиторской задолженности должника и других имущественных прав. В соответствии с новым положением в перечень включается также информация о безвозмездных и безвозмездных правовых актах, предметом которых является движимое имущество или право, стоимость которых на день совершения этих действий превышает установленный размер минимального вознаграждения за работу. на основании Закона от 10 ^-го октября 2002 г. о минимальном вознаграждении за работу, выполненную в пользу третьих лиц в пятилетний период до начала исполнения, в результате чего должник стал неплатежеспособным или стал неплатежеспособным в более высокой степени. степени, чем он был до совершения действия.
Вышеупомянутые правила применяются к делам, возбужденным после дня вступления в силу Закона о поправках.