Гк ст 743: ГК РФ Статья 743. Техническая документация и смета / КонсультантПлюс

Содержание

ГК РФ Статья 743. Техническая документация и смета / КонсультантПлюс

ГК РФ Статья 743. Техническая документация и смета

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 743 ГК РФ

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Открыть полный текст документа

Статья 743 ГК РФ. Техническая документация и смета

Ч.1 статьи 743 ГК РФ

Ч.2 статьи 743 ГК РФ

Ч.3 статьи 743 ГК РФ

Ч.4 статьи 743 ГК РФ

Ч.5 статьи 743 ГК РФ

Может ли заказчик требовать от подрядчика выполнения части работ, которая указана в технической документации, но не упомянута в смете?

Подрядные работы, связанные со строительством, выполняются в установленный срок по заданию заказчика, при условии создания заказчиком условий, необходимых для работы. П 1 ст 743 ГК РФ устанавливает, что подрядчик проводит строительные работы согласно технической документации, которая определяет их объём и требования к ним, и согласно смете, которая содержит их цену. Подрядчик выполняет все работы, перечисленные в тех. документации и в смете, если иное не указано в договоре. Любой договор содержит существенные для сторон условия, несоблюдение которых может повлечь спор и последующую недействительность соглашения. Существенными признаются условия о предмете договора, а также те, которые прямо названы в законах и нормативных актах. Для договоров каждого вида существует отдельная правовая норма, которая содержит их существенные условия. Так, согласно ст 743 ГК РФ, в условия договора строительного подряда входит выполнение определенного перечня работ, соответствующего технической документации и смете, определяющей их стоимость. Следовательно, работы, несогласованные с одним из этих документов, не могут быть предметом договора. Заказчик может требовать от подрядчика выполнения только тех работ, которые указаны одновременно и в технической документации, и в смете, потому что только они будут признаны согласованными сторонами (статья 743 ГК РФ). И смета, и техническая документация прилагаются к договору, и оба этих документа должны содержать одинаковый перечень работ, не противоречив друг другу.

Можно ли внести изменения в техническую документацию ради улучшения качества строительства, если такая возможность не предусмотрена муниципальным контрактом?

По ФЗ №44 о контрактной системе условия контракта включают его осуществление согласно документации о закупке, заявке и окончательному предложению участника закупки. Законом предусмотрены исключения. В документации о закупке должны быть указаны показатели, благодаря которым определяется соответствие закупаемых по контракту товаров, работ или услуг требованиям, установленным заказчиком. Изменение существенных условий при исполнении контракта не допустимо. Исключением будут изменения, с которыми согласны обе стороны контракта, или изменения, возможность которых предусмотрена самим контрактом или тех. документацией. Во время исполнения контракта по соглашению между сторонами допустимо использовать более качественные материалы, чем предусматривались изначально, или иным способом улучшать функциональные свойства работ по сравнению с указанными в контракте. Соответствующие изменения при этом вносятся заказчиком в реестр его контрактов. По п 1 ст 743 ГК РФ подрядчик осуществляет строительство и соответствующие работы, опираясь на тех. документацию и на смету, определяющую цену. Тех. документация содержит объем, суть работы и иные предъявляемые к ней требования. Ст 744 ГК РФ наделяет заказчика правом изменять тех. документацию с условием, что цена дополнительных работ при этом не превысит 10% от общей их стоимости по смете, и не поменяется сам их характер. Если возникает необходимость внесения изменений в большем объеме, то стороны согласовывают и подписывают дополнительную смету. Закон о контрактной системе в сфере закупок не содержит каких-либо критериев, помогающих определить, что будет являться улучшением характеристик объекта строительства, а что нет. Поэтому заказчик определяет это сам и согласовывает с подрядчиком. Если при этом не меняется вид работы (то есть сам предмет контракта), то, при должном согласовании, внесение изменений в техническую документацию для улучшения результата строительства возможно и правомерно. Важно при этом, чтобы новые характеристики строительных работ соответствовали и не противоречили документации о закупке.

Ст. 743 ГК РФ. Техническая документация и смета

1. Строительные работы должны проводиться согласно заложенным в технической документации требованиям. В нее включают объем работ, содержание и другие требования. Кроме технической документации к договору строительного подряда обязательно должна прилагаться смета, в соответствии с которой определяется цена работы. Этот документ также является руководящим для подрядчика.

2. В отличие от технической документации смета составляется до подписания договора подряда и является его неотъемлемой частью. Техническая документация может быть составлена после подписания договора, однако должна быть предоставлена подрядчику до начала работ. Ее отсутствие является основанием для приостановления работ. Состав и содержание технической документации должны быть закреплены в договоре подряда. Там же определяется, кто из сторон готовит и предоставляет указанную документацию.

3. При подписании договора строительного подряда не всегда представляется возможным заложить в техническую документацию и смету все виды необходимых работ. Поэтому, когда в ходе строительства подрядчик обнаружит необходимость проведения дополнительных работ, которые влекут изменение в смете, он должен сообщить об этом заказчику. В договоре подряда может быть указан срок, в течение которого заказчик обязан дать ответ подрядчику о проведении дополнительных работ и увеличении сметы. Если этот срок не указан в договоре, ответ должен быть предоставлен в течение 10 дней. Если подрядчик не получит в указанные сроки ответа от заказчика, он обязан приостановить работы. В статье не сказано, должен ли подрядчик продолжать работы до истечения срока, установленного для ответа заказчика. Представляется, что приостановка работ может быть произведена только по истечении указанного срока. Убытки, вызванные простоем, подрядчик вправе взыскать с заказчика.

4. Заказчик освобождается от уплаты убытков, если докажет, что в дополнительных работах не было необходимости. Подрядчик не может требовать оплаты дополнительно произведенных работ, если он выполнил работы не получив на это согласия, если не докажет, что непроведение дополнительных работ или приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта имущества.

5. Если заказчик дал согласие на проведение дополнительных работ, подрядчик может отказаться от их проведения только в том случае, если они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по независящим от него причинам.

Статья 743 техническая документация и смета

Ст. 743 ГК РФ. Техническая документация и смета

См. все связанные документы >>>

rulaws.ru

Статья 743 ГК РФ ➔ текст и комментарии. Техническая документация и смета.

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Комментарий к статье 743 Гражданского Кодекса РФ

Другой комментарий к статье 743 ГК РФ

1. Техническая документация представляет собой комплекс документов (технико-экономическое обоснование, чертежи, схемы, пояснительные записки к ним, спецификации и т.п.), определяющих объем и содержание строительных работ, а также другие предъявляемые к ним требования. Смета есть постатейный перечень затрат на выполнение работ, приобретение оборудования, закупку строительных материалов и конструкций и т.д. Вместе с технической документацией смета образует проектно-сметную документацию, являющуюся неотъемлемым элементом договора строительного подряда. Подрядчик обязан осуществлять строительство в точном соответствии с проектно-сметной документацией, которая, как правило, не может пересматриваться в ходе строительства, за исключением случаев, указанных в п. 3 — 5 ст. 743 и ст. 744 ГК.

2. Указание абз. 2 п. 1 ст. 743 на то, что подрядчик обязан выполнить весь объем работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, если иное не предусмотрено договором, вовсе не означает, что подрядчик должен лично выполнить все работы и что он лишен возможности привлекать субподрядчиков. Напротив, в сфере строительства система генерального подряда является наиболее распространенной. Коммент. норма лишь подчеркивает, что по общему правилу подрядчик своими собственными силами и силами привлеченных им субподрядчиков должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией. Но это правило является диспозитивным и может быть изменено сторонами.

3. Вопрос о подготовке технической документации возникает лишь тогда, когда при заключении договора строительного подряда имелось лишь технико-экономическое обоснование строительства, на основе которого должна быть разработана проектная документация, либо когда технический проект строительства требует уточнения в рабочей документации (так называемое двустадийное проектирование). В этих случаях при заключении договора должны быть четко определены состав и содержание технической документации, а также предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Независимо от того, кто — заказчик или подрядчик — готовит техническую документацию, а также проект сметы, оба эти документа подлежат обязательному согласованию сторонами и после этого остаются, как правило, неизменными до завершения строительства.

4. Иногда в ходе строительства выявляются не учтенные в технической документации работы, в связи с чем возникает необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. Правила, закрепленные п. 3 — 5 коммент. ст., регламентируют поведение сторон в подобной ситуации. При их применении необходимо обратить внимание на следующие моменты.

Во-первых, закон не ставит эти правила в зависимость от того, какая из сторон готовила техническую документацию и не учла в ней все необходимые работы. Вопрос о привлечении к ответственности лица, подготовившего некачественную проектную документацию, решается самостоятельно на базе ст. 761 ГК.

Во-вторых, спор о том, имеется ли необходимость в проведении дополнительных работ, нередко на практике передается на разрешение инженерной организации, осуществляющей надзор за ведением строительных работ (ст. 749 ГК).

В-третьих, необходимость проведения дополнительных работ нередко служит основанием для внесения изменений в проектно-сметную документацию. В силу этого сторона, подготовившая техническую документацию, должна внести в нее соответствующие изменения, а другая сторона должна их согласовать.

В-четвертых, далеко не всегда выявление не учтенных в технической документации работ дает подрядчику основание для приостановки работ и предъявления заказчику требования об оплате простоя. По смыслу закона это возможно лишь тогда, когда без выполнения дополнительных работ подрядчик не может приступить к другим работам или продолжать уже начатые.

В-пятых, подрядчик, выполнивший дополнительные работы без согласования этого вопроса с заказчиком и не доказавший необходимости немедленных действий в интересах заказчика, не имеет права требовать оплаты произведенных работ даже в том случае, если указанные работы приняты заказчиком по акту сдачи-приемки.

В-шестых, подрядчик имеет право отказаться от выполнения дополнительных работ только в двух случаях, а именно: когда эти работы не входят в сферу его профессиональной деятельности и когда они не могут быть выполнены по независящим от подрядчика причинам. Оба основания к отказу являются достаточно неопределенными. Строительная организация, действующая в качестве генерального подрядчика, едва ли может ссылаться на свой непрофессионализм в отношении дополнительных работ, так как имеет возможность привлечь надлежащего специалиста в качестве субподрядчика. Поэтому отказ генерального подрядчика от выполнения дополнительных работ возможен лишь в редких случаях, например когда речь идет о специальных работах, которые обычно выполняются специализированной организацией по прямому договору с заказчиком. Допустимость ссылки на независящие от подрядчика причины также весьма сомнительна, так как открывает перед ним очень широкие возможности для уклонения от выполнения работ, в которых он не заинтересован.

gkrf24.ru

ст. 743 Гражданского Кодекса РФ в текущей редакции и комментарии к ней

Комментарий к статье 743 ГК РФ

1. Абзац 1 п. 1 комментируемой статьи признает обязательный характер для подрядчика технической документации и сметы.

Подрядчик должен выполнять работы строго в соответствии с технической документацией. Внесение изменений в техническую документацию и выполнение дополнительных работ, не учтенных в ней, возможны лишь в случаях и в порядке, которые предусмотрены ГК и другими правовыми актами (см. комментарий к п. 3 и п. 4 данной статьи и к ст. 744 ГК).

В технической документации определяются: объем работ (в тоннах, погонных метрах, кубометрах и т.д.), их содержание (общестроительные, специальные строительные, монтажные, пусконаладочные и т.д.) и другие предъявляемые к ним требования. Например, требования к работам подготовительного периода. Подобные работы должны включать, в частности, разработку проектов вне- и внутриплощадочных подготовительных работ (строительство подъездных путей, линий электропередачи, расчистка территории, снос строений и др.).

Подрядчик, выполняя работы в соответствии с технической документацией, должен одновременно следовать указаниям сметы. Превышение без согласия заказчика затрат по сравнению с теми, которые учитывались при определении цены работы (сметы), компенсируется подрядчиком за счет его собственных средств (п. 1, 4 ст. 743 ГК).

В строительном подряде, как и при обычном подряде, смета может быть приблизительной (т.е. уточняемой в ходе строительства в соответствии с условиями договора) или твердой (окончательной). При отсутствии в договоре подряда других указаний смета (а значит, и цена работы) будет считаться твердой (п. 4 ст. 709 ГК). Предполагается, что в согласованной сторонами смете учтены затраты на все необходимые работы. Для устранения неблагоприятных последствий удорожания выполняемых работ в смете принято предусматривать резерв для покрытия непредвиденных и дополнительных работ, как правило, это сумма не более 10% стоимости строительства.

Приблизительная смета намечает лишь ориентировочную стоимость предстоящих работ, и если в процессе их исполнения выяснится, что не все они были учтены или их стоимость оказалась выше предполагаемой, подрядчик вправе требовать соответствующего повышения оплаты. Такие сметы целесообразны, когда при заключении договора исключается возможность предвидеть более или менее точный объем работ или расходов, необходимых для этого, и учесть их в цене договора (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2002 г. N 10211/01 (Вестник ВАС РФ. 2003. N 3)). Невозможность предвидения зависит от многих обстоятельств: срока договора, характера работ (подземные, дноуглубительные и т.п.), их сложности, новизны, природных условий места выполнения работ и проч.

Отклонение от приблизительной сметы в сторону снижения за счет оправданной экономии не дает заказчику права на соответствующее уменьшение оплаты работы, поскольку ст. 710 ГК предусматривает, что вся экономия, достигнутая в процессе исполнения договора, остается у подрядчика. Исключение составляют случаи, когда стороны приняли иное решение о распределении экономии или экономия достигнута за счет снижения качества работ.

Превышение твердой цены не идет за счет заказчика, поскольку включается в понятие риска подрядчика, о котором говорилось ранее. Но из текста п. 3 настоящей статьи, п. 3 ст. 744 ГК вытекает возможность пересмотра по требованию подрядчика также и твердой сметы. Во-первых, при обнаружении в ходе строительства не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости дополнительных работ. Во-вторых, в случаях, когда по не зависящим от подрядчика причинам произошло удорожание строительства и стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%. Следует подчеркнуть, что ГК не ставит последствия наступления названных обстоятельств в зависимость от того, твердой или приблизительной считается цена работы (смета), в отличие от общих положений о подряде, согласно которым правила п. 5 ст. 709 ГК об увеличении сметы в результате дополнительных работ распространяются на случаи превышения лишь приблизительной сметы. В этом, на наш взгляд, проявляется более высокий уровень защиты интересов подрядчика в договорах строительного подряда.

2. В абз. 2 данного пункта закреплена презумпция о выполнении подрядчиком всех работ, предусмотренных согласованной сторонами технической документацией и сметой.

Указанная презумпция может быть опровергнута подрядчиком, если он докажет, что условия договора свидетельствуют о выполнении подрядчиком только части работ на объекте. Другая же их часть выполняется, к примеру, заказчиком либо заказчиком совместно с подрядчиком и т.д.

Правило настоящего абзаца действует и при заключении заказчиком нескольких договоров с разными лицами на выполнение отдельных работ, поскольку он в этом случае обязан передать каждому из них техническую документацию и смету лишь в части выполняемых ими работ с указанием их доли в договорной цене.

3. В п. 2 комментируемой статьи определено содержание условий договора строительного подряда, касающихся технической документации.

Техническая документация на каждый объект строительства зависит от его вида, природных условий места проведения работ, их характера, используемых материалов и т.п. Поэтому в каждом договоре строительного подряда должен быть разрешен вопрос о составе и содержании технической документации применительно к конкретному объекту строительства. В договор также включается условие о распределении обязанностей сторон по предоставлению соответствующей документации (проекта строительства, рабочей документации — рабочих чертежей, расчетов, таблиц, разъяснений и проч.) и условие о сроках ее предоставления.

Для разработки документации заказчик или подрядчик привлекают проектные, проектно-строительные и т.п. организации. С учетом существующей в стране новой экономической конъюнктуры при строительстве непромышленных зданий, жилых домов, гостиниц и т.п. обязанность по разработке такого вида документации, как проектно-сметная, чаще всего возлагается на подрядчика. Независимо от того, кто — заказчик или подрядчик — готовит техническую документацию, она подлежит согласованию сторонами.

4. Пункт 3 комментируемой статьи закрепляет права и обязанности подрядчика в случае обнаружения им при строительстве работ, не учтенных в технической документации.

Как следует из п. 1 данной статьи, подрядчик не вправе отступать от технической документации, поскольку предполагается, что в ней предусматривается весь комплекс работ по строительству. Вместе с тем строительство в соответствии с технической документацией и сметой не исключает ситуации, при которой подрядчик в ходе строительства обнаружит не учтенные в ней работы и сочтет необходимым производство дополнительных работ, а значит, и увеличение сметной стоимости строительства.

В подобной ситуации, согласно абз. 1 и 2 данного пункта, на подрядчика возлагается ряд обязанностей, взаимоувязанных с характером поведения заказчика.

Прежде всего, закон требует, чтобы подрядчик сообщил заказчику об этом и в течение 10 дней ждал его ответа, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен иной срок. В течение указанного срока заказчик должен принять меры по урегулированию вопроса и сообщить подрядчику о принятом решении: о согласии или, напротив, о несогласии с проведением дополнительных работ и увеличением сметной стоимости. Если заказчик согласился на дополнительные работы, то наступают последствия, предусмотренные п. 5 комментируемой статьи. При умолчании же заказчика подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. Заказчик наделяется правом доказать отсутствие необходимости указанных в сообщении подрядчика дополнительных работ.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика, но не принявший мер к урегулированию возникшей проблемы и не уведомивший подрядчика о несогласии с проведением дополнительных работ либо не доказавший отсутствие необходимости в подобных работах, обязан возместить подрядчику убытки, вызванные вынужденным простоем.

Заказчик, отказавшийся от выполнения дополнительных работ, принимает на себя вызванные этим последствия (см. комментарий к п. 2 ст. 741 ГК).

5. Пункт 4 комментируемой статьи определяет последствия на случай невыполнения подрядчиком возложенных на него п. 3 настоящей статьи обязанностей.

При умолчании подрядчиком о дополнительных работах либо при выполнении их несмотря на неполучение в установленный срок ответа от заказчика на свое сообщение о них заказчик вправе не оплачивать подрядчику дополнительные работы и не возмещать вызванные этим убытки. Указанное правило будет действовать и в том случае, когда подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, включил такие работы в акт приемки-сдачи выполненных работ и заказчик его подписал (п. 10 Обзора Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. N 51). Если, однако, подрядчик сможет доказать необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства, заказчик не вправе отказаться от оплаты выполненных дополнительных работ.

6. Пункт 5 комментируемой статьи закрепляет обязательность для подрядчика выполнения неучтенных в технической документации (дополнительных) работ, на проведение и оплату которых заказчик выразил согласие.

Правило п. 5 взаимоувязано с правилом абз. 2 п. 1 комментируемой статьи и соответствует общему правилу о необходимости выполнения работ в соответствии с заданием заказчика (см. комментарий к п. 1 ст. 740 ГК). Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика (к примеру, при отсутствии необходимых лицензий, сертификатов и проч.) либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. В частности, если подрядные работы по реконструкции здания, сооружения осуществляются на функционирующем предприятии, а дополнительные работы требуют остановки производственных процессов заказчика, что несовместимо, допустим, либо с технологическим циклом, либо с сезонным характером процесса производства и т.п. К примеру, монтажные, пусконаладочные работы на энергоблоках электростанций производятся лишь в период остановки их работы, приурочиваемой к прекращению отопительного сезона.

Бремя доказывания отсутствия возможности выполнить работы возлагается на подрядчика (ст. 56 ГПК, ст. 65 АПК).

Другой комментарий к статье 743 ГК РФ

progkrf.ru

Статья 743 ГК РФ с комментариями — Техническая документация и смета | Гражданский Кодекс РФ 2019

Комментарий к статье 743 Гражданского Кодекса РФ

www.gk-rf.ru

Статья 743. Гражданского Кодекса РФ. Техническая документация и смета

Комментарии к ст. 743 ГК РФ

consultant-mos.ru

последние изменения и поправки, судебная практика

СТ 743 ГК РФ

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

Комментарий к Ст. 743 Гражданского кодекса РФ

Смета — это постатейный перечень затрат на выполнение работ, приобретение оборудования, закупку строительных материалов и конструкций и т.д. Вместе с технической документацией смета образует проектно-сметную документацию, являющуюся неотъемлемым элементом договора строительного подряда. Подрядчик обязан осуществлять строительство в точном соответствии с проектно-сметной документацией, которая, как правило, не может пересматриваться в ходе строительства, за исключением случаев, указанных в п. п. 3 — 5 комментируемой статьи.

Указание абз. 2 п. 1 комментируемой статьи на то, что подрядчик обязан выполнить весь объем работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, если иное не предусмотрено договором, вовсе не означает, что подрядчик должен лично выполнить все работы и что он лишен возможности привлекать субподрядчиков. Указано, что подрядчик своими собственными силами и силами привлеченных им субподрядчиков должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией. Однако данное правило является диспозитивным и может быть изменено сторонами.

Вопрос о подготовке технической документации возникает лишь тогда, когда при заключении договора строительного подряда имелось лишь технико-экономическое обоснование строительства, на основе которого должна быть разработана проектная документация, либо когда технический проект строительства требует уточнения. В этих случаях при заключении договора должны быть четко определены состав и содержание технической документации, а также предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

2. Иногда в ходе строительства выявляются не учтенные в технической документации работы, в связи с чем возникает необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. Правила, закрепленные п. п. 3 — 5 комментируемой статьи, регламентируют поведение сторон в подобной ситуации. При их применении необходимо обратить внимание на следующие моменты:

— закон не ставит эти правила в зависимость от того, какая из сторон готовила техническую документацию и не учла в ней все необходимые работы. Вопрос о привлечении к ответственности лица, подготовившего некачественную проектную документацию, решается самостоятельно;

— спор о том, имеется ли необходимость в проведении дополнительных работ, нередко на практике передается на разрешение инженерной организации, осуществляющей надзор за ведением строительных работ;

— необходимость проведения дополнительных работ нередко служит основанием для внесения изменений в проектно-сметную документацию. В силу этого сторона, подготовившая техническую документацию, должна внести в нее соответствующие изменения, а другая сторона должна их согласовать;

— не всегда выявление не учтенных в технической документации работ дает подрядчику основание для приостановки работ и предъявления заказчику требования об оплате простоя. По смыслу закона это возможно лишь тогда, когда без выполнения дополнительных работ подрядчик не может приступить к другим работам или продолжать уже начатые;

— подрядчик, выполнивший дополнительные работы без согласования этого вопроса с заказчиком и не доказавший необходимости немедленных действий в интересах заказчика, не имеет права требовать оплаты произведенных работ даже в том случае, если указанные работы приняты заказчиком по акту сдачи-приемки.

3. Как следует из п. 5 комментируемой статьи, подрядчик имеет право отказаться от выполнения дополнительных работ только в двух случаях, а именно когда эти работы не входят в сферу его профессиональной деятельности и когда они не могут быть выполнены по независящим от подрядчика причинам. Оба основания к отказу являются неопределенными. Строительная организация, действующая в качестве генерального подрядчика, едва ли может ссылаться на свой непрофессионализм в отношении дополнительных работ, поэтому отказ генерального подрядчика от выполнения дополнительных работ возможен лишь в редких случаях.

4. Судебная практика:

— информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51;

— Постановление ФАС Московского округа от 21.03.2014 N Ф05-31/2014 по делу N А40-19112/13-67-11;

— Постановление ФАС Московского округа от 20.03.2014 N Ф05-301/2014 по делу N А40-19750/13-151-275;

— Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.03.2014 по делу N А56-26492/2013;

— Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.02.2014 по делу N А82-4874/2013;

— Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.02.2014 по делу N А56-16817/2013;

— Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.02.2014 по делу N А66-3299/2013;

— Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 30.01.2014 по делу N А70-3317/2013.

grazhkod.ru

Статья 743 [ГК РФ ч.2] — последняя редакция

Статья 743. Техническая документация и смета

bazanpa.ru

Статья 743 Техническая документация и смета ГК РФ 2020 года

Информация Комментарий к статье Судебная практика Комментарии

kodeks-gk.ru

Статья 743. Техническая документация и смета — с изменениями, проверено 26.03.2020 — ГК РФ ч. 2 — Кодексы Российской Федерации

Статья 743. Техническая документация и смета

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счёт заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

dogovor-urist.ru

Статья 743 ГК РФ Техническая документация и смета

kodeks.systecs.ru

Статья 743 (ГК РФ) Техническая документация и смета

ч. 1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

ч. 2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

ч. 3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

ч. 4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

ч. 5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

urdela.ru

Статья 743 ГК РФ. Техническая документация и смета

Гражданский кодекс Российской Федерации:

Статья 743 ГК РФ. Техническая документация и смета

Вернуться к оглавлению документа: Гражданский кодекс РФ Часть 2 в действующей редакции

Комментарии к статье 743 ГК РФ, судебная практика применения

В пп. 5, 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» содержатся следующие разъяснения:

Отсутствие утвержденной в установленном порядке технической документации не является безусловным основанием для признания договора незаключенным.

…Предмет договора, как следует из статьи 740 ГК РФ, является существенным условием договора, при отсутствии которого он считается незаключенным.

В соответствии со статьей 743 ГК РФ техническая документация определяет объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, то есть предмет договора.

В договоре стороны предусмотрели, что обязанностью подрядчика является постройка хозблока из бруса площадью 6 на 8 метров, и указана договорная цена этих работ. До заключения договора заказчик был ознакомлен с типовым образцом хозблока, возводимого подрядчиком. Следовательно, это свидетельствовало о том, что сторонами фактически был определен предмет договора.

У сторон не возникло разногласий по этому предмету договора, и они сочли возможным приступить к его исполнению. Заказчик принял результат работ по акту. Совокупность указанных обстоятельств не дает оснований считать договор незаключенным в связи с отсутствием технической документации (см. подробнее п. 5 информационного письма ВАС РФ № 51).

Подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика.

…Подрядчик наряду с работами, указанными в договоре, выполнил работы, не учтенные в технической документации и не предусмотренные договором, в связи с чем увеличилась сметная стоимость строительных работ.

Согласно статье 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в установленный срок подрядчик обязан приостановить дополнительные работы. При невыполнении этой обязанности подрядчик лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Подрядчик о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не сообщил заказчику, а произвел их без согласия последнего и включил в акт приемки работ наряду с работами, выполненными в соответствии с договором. Заказчик своего согласия на эти работы не давал и впоследствии.

Поскольку подрядчиком была нарушена обязанность, предусмотренная пунктом 3 статьи 743 ГК РФ, он не вправе требовать от заказчика оплаты дополнительных работ и в том случае, если акт приемки строительно — монтажных работ подписан представителем заказчика, так как этот акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика на оплату дополнительных работ (см. подробнее п. 10 информационного письма ВАС РФ № 51).

Техническая документация и смета ст. 743 ГК РФ судебная практика

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 ст. 743 ГК РФ, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.04.2015 N Ф04-15922/2015 по делу N А70-4055/2014

Отказывая во взыскании задолженности и неустойки по договору подряда, суд, применив положения пунктов 1, 4 — 6 статьи 709, пункта 3 статьи 743 ГК РФ, установил, что при заключении договора согласована стоимость работ, а также виды и объемы работ, которые были поручены подрядчику, выполнены последним, приняты и оплачены заказчиком в полном объеме, в то же время доказательств уведомления ответчика о необходимости производства дополнительных работ и согласования с ответчиком дополнительного объема работ не представлено, дополнительные соглашения на выполнение спорных работ между сторонами отсутствуют, в связи с чем выполнение дополнительных работ с согласия заказчика истцом не доказано.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.04.2015 N Ф07-1987/2015 по делу N А66-4348/2014

Частично взыскивая в пользу подрядчика долг по договору на выполнение работ по капитальному ремонту и признавая договор расторгнутым, суд в порядке пункта 5 статьи 709, статьи 711, пункта 1 статьи 740, пунктов 3, 4 статьи 743 ГК РФ установил, что работы по договору выполнены подрядчиком частично, а расторжение договора мотивировано обоюдным желанием сторон прекратить договорные отношения, вместе с тем выполнение истцом работ на большую сумму не доказано, поскольку дополнительные работы с ответчиком не согласованы и основания для оплаты не согласованных дополнительных работ отсутствуют.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.04.2015 N Ф01-5807/2014 по делу N А28-14597/2013

Отказывая подрядчику во взыскании стоимости дополнительных работ по договорам подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами, суд в порядке пунктов 3, 4 статьи 743, пунктов 1, 2 статьи 763, статьи 767 ГК РФ установил, что работы по договорам подрядчиком выполнены и приняты заказчиком по актам приемки выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и полностью оплачены по цене договоров, которая является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договоров, а надлежащих доказательств, подтверждающих согласование выполнения спорных работ, истец не представил, учитывая, что спорные работы не относятся к категории работ, предусмотренных частью 6 статьи 9 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ, и возможность изменения их объема в связи с необходимостью производства дополнительных работ не предусмотрена.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.04.2015 N Ф04-17070/2015 по делу N А45-10209/2014

Принимая решение о взыскании стоимости дополнительных работ по договору подряда и неустойки, суд, применив положения пунктов 3, 4 статьи 743 ГК РФ, установил, что выявленный истцом дополнительный объем работ согласован с заказчиком и выполнен подрядчиком в полном объеме, доказательств наличия недостатков в работе не представлено, следовательно, работы считаются принятыми заказчиком, а уклонение от их оплаты — необоснованным, при наличии документального подтверждения передачи ответчику актов о дополнительных работах.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.03.2015 N Ф03-1080/2015 по делу N А24-3465/2014

Частично взыскивая в пользу подрядчика долг и неустойку по муниципальному контракту, суд в порядке статьи 709, пункта 3 статьи 743 ГК РФ установил отсутствие в контракте условий о возможности увеличения цены контракта, которая является твердой, при этом в установленном законом порядке изменения в контракт, смету, проектную документацию не вносились, истец не направлял в адрес ответчика письма о том, что при исполнении контракта были обнаружены дополнительные работы с целью согласования с заказчиком дальнейших действий, а акты обследования и акты корректировки проектно-сметной документации не подтверждают факт согласования заказчиком объема и стоимости дополнительных работ, в связи с чем стоимость работ, превышающих стоимость, установленную муниципальным контрактом, взысканию не подлежит, вместе с тем принятые заказчиком по акту приемки спорные работы выполнены подрядчиком в рамках контракта.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.03.2015 N Ф03-6334/2014 по делу N А04-8408/2013

Отказывая во взыскании задолженности за дополнительные работы по контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд, суд в порядке статьи 709, пункта 3 статьи 743, пункта 4 статьи 753 ГК РФ установил, что заказчиком приняты и оплачены выполненные работы на согласованную контрактом сумму, а с учетом отсутствия условий о возможности изменения объема выполняемых работ и, соответственно, их стоимости и того, что право подрядчика требовать оплаты за выполненные дополнительные работы поставлено в прямую зависимость от выполнения подрядчиком обязанностей по согласованию дополнительных работ с заказчиком, последний согласие на выполнение спорных работ не давал.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12.03.2015 по делу N А14-3247/2014

Принимая решение о взыскании задолженности по муниципальному контракту на выполнение капитального ремонта здания, процентов за пользование чужими денежными средствами, суд в порядке пунктов 3, 5 статьи 743, пункта 1 статьи 746, пункта 4 статьи 753, статьи 763 ГК РФ установил, что выполнение подрядчиком дополнительных работ по спорному контракту, не учтенных заказчиком в технической документации, было согласовано сторонами посредством подписания локального сметного расчета, содержащего сведения об их объеме и цене, при этом акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат, составленные в отношении работ, предусмотренных в указанном сметном расчете, подписаны заказчиком без замечаний и возражений относительно качества работ, их объема, а также стоимости и сроков выполнения.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.03.2015 по делу N А56-64892/2012

Частично удовлетворяя требования заказчика о взыскании неосвоенного аванса по договору подряда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и отклоняя встречный иск подрядчика о взыскании задолженности по договору, суд в порядке пункта 5 статьи 709, пунктов 4, 5 статьи 720, пунктов 1, 3, 4 статьи 743 ГК РФ, пунктов 10, 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 установил, что общая стоимость выполненных подрядчиком и подлежащих оплате работ составила меньшую сумму, чем перечисленный аванс, что подтверждается заключением эксперта, однако стоимость дополнительных работ по демонтажу кабеля, а также работ по перекладке кабелей оплате не подлежит ввиду отсутствия доказательства их согласования с соблюдением предусмотренного порядка, учитывая, что доказательств о том, что указанные работы должны были выполняться немедленно в интересах подрядчика, а сообщение заказчику в установленный срок о необходимости их выполнения и ожидание ответа повлекло бы неустранимый вред его интересам, не представлено.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.01.2015 по делу N А23-1163/2013

Принимая решение о взыскании в пользу подрядчика задолженности по оплате дополнительно выполненных работ по муниципальному контракту, неустойки, суд в порядке пункта 5 статьи 709, пунктов 3, 5 статьи 743, статьи 746, пункта 4 статьи 753, пункта 2 статьи 763 ГК РФ установил, что при выполнении предусмотренных муниципальным контрактом работ возникла необходимость выполнения дополнительных работ, которые были согласованы подрядчиком с заказчиком путем подписания локальных сметных расчетов, однако направленные заказчику акты выполненных работ и справки о их стоимости последним не подписаны, каких-либо возражений относительно объема, качества и стоимости выполненных работ не заявлено, вследствие чего результат работ принят ответчиком и имеет потребительскую ценность, учитывая, что доказательств выполнения спорных работ иной организацией либо собственными силами представлено не было.

Посмотрите еще темы

П 1 ст 743 гражданского кодекса – статья 743 техническая документация и смета

Комментарий к статье 743 Гражданского Кодекса РФ

Может ли заказчик требовать от подрядчика выполнения части работ, которая указана в технической документации, но не упомянута в смете?

Можно ли внести изменения в техническую документацию ради улучшения качества строительства, если такая возможность не предусмотрена муниципальным контрактом?

Комментарий к Ст. 743 ГК РФ

1. Комментируемая статья посвящена отдельным условиям договора строительного подряда.

Определение предмета договора строительного подряда отличается существенным своеобразием, вызванным тем, что строительство представляет собой сложный технический процесс. Именно поэтому предмет данного договора определяется согласованием сторонами технической документации, устанавливающей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования (п. 1 комментируемой статьи). Отсюда следует, что отсутствие согласованной технической документации свидетельствует о незаключенности договора.

Вместе с тем такой общий формальный подход может не учитывать конкретных фактических обстоятельств. Они, в частности, могут указывать на то, что формальное отсутствие согласованной сторонами технической документации не свидетельствует о несогласованности предмета договора строительного подряда. Кроме того, формальное применение закона при разрешении вопроса о незаключенности договора может подтолкнуть его стороны (прежде всего заказчика) к недобросовестным действиям в виде заявления требования о признании договора незаключенным не в ситуации неопределенности в отношении его предмета, но с целью затруднить взыскание подрядчиком задолженности по договору (о чем свидетельствует фабула дела, представленная в п. 5 Обзора практики рассмотрения споров по договорам строительного подряда). В связи с этим судебная практика была вынуждена выработать более гибкий подход к решению вопроса о незаключенности договора по причине несогласования его сторонами технической документации, дающий возможность суду принять не только законное, но и справедливое решение по соответствующему делу.

В соответствии с тезисом п. 5 рассматриваемого Обзора отсутствие утвержденной в установленном порядке технической документации не является безусловным основанием для признания договора незаключенным. Данная правовая позиция как раз и позволяет решить указанную задачу. При этом, однако, необходимо иметь в виду, что усмотрение суда при разрешении соответствующего вопроса не безгранично. Как следует из описательной части исследуемого пункта, суд не признал договор незаключенным, несмотря на отсутствие технической документации, учитывая, что (1) подрядчик осуществил строительство несложного в техническом отношении объекта по типовому образцу, с которым заказчик ознакомился, (2) у сторон в процессе исполнения договора не было споров в отношении его предмета, (3) заказчик принял результат работ. Отсюда ясно, что Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ все же осторожно относится к строительству объекта в отсутствие технической документации, согласованной с заказчиком (что и понятно ввиду приведенных выше причин появления в законе специальных правил определения предмета договора строительного подряда).

Интересно, что судебная практика, появившаяся в последние годы, нередко в качестве основного обстоятельства, не позволяющего признать договор незаключенным в отсутствие технической документации, допускает принятие работ заказчиком.

Так, ФАС Московского округа в одном из Постановлений указал: «Учитывая то обстоятельство, что стороны подписали акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 15.03.2007, акты формы N КС-2 и справки формы N КС-3, в соответствии с которыми истец сдал, а ответчик принял работы по договору, арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отсутствие технической документации в виде приложения N 8 к договору позволяет определить предмет договора, и по этому основанию он не может быть признан незаключенным» . Тем самым суды развивают верный, на наш взгляд, подход, зачатки которого можно найти в комментируемом Обзоре. Суть соответствующей позиции заключается в том, что признать незаключенным можно только не исполненный сторонами договор. Стороны, таким образом, своими действиями могут восполнить тот недостаток волеизъявления, который имелся на момент заключения договора. Таким образом, принятие работ заказчиком должно исключать признание договора незаключенным по мотиву несогласования сторонами технической документации.

———————————
Постановление ФАС Московского округа от 22 сентября 2008 г. по делу N А40-12568/07-29-96. Число подобных ссылок можно без труда умножить.

2. Определенный интерес представляет вопрос об оплате дополнительных работ, выполненных подрядчиком с нарушением правил, указанных в п. 3 комментируемой статьи. Практика свидетельствует, что, несмотря на нарушение правил данной нормы, подрядчики пытаются взыскать с заказчиков стоимость несогласованных и непротивоаварийных дополнительных работ. Излюбленным приемом подрядчиков являлось включение в акты приемки указанных работ. При этом подписание актов приемки заказчиками расценивалось подрядчиками как последующее согласие на проведение указанных работ.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ отрицательно отнесся к указанной практике, указав в рассматриваемом Обзоре, что подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика (п. 10 Обзора).

Однако в последнее время распространилась практика, в соответствии с которой суды удовлетворяют требования подрядчиков о взыскании дополнительных работ, выполненных с нарушением правил комментируемой статьи, основываясь на правилах о неосновательном обогащении . Такая практика представляется неверной. В п. 4 комментируемой статьи четко указано, что в случае несоблюдения правил о выполнении дополнительных работ подрядчик лишается права требовать их оплаты. Данное правило сформулировано в интересах заказчика и является санкцией за нарушение подрядчиком своих обязанностей, перечисленных в п. 3 комментируемой статьи. В связи с этим следует поддержать позицию тех судов, которые отказывают в подобных случаях в исках о взыскании стоимости дополнительных работ в качестве неосновательного обогащения .

———————————
См., например: Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 31 августа 2010 г. по делу N А33-18557/2009, ФАС Западно-Сибирского округа от 17 февраля 2011 г. по делу N А27-6691/2010.

См., например: Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 1 декабря 2010 г. по делу N А43-26745/2007, ФАС Поволжского округа от 17 декабря 2010 г. по делу N А12-5038/2010, ФАС Московского округа от 12 июля 2010 г. по делу N КГ-А40/6965-10.

3. Пункт 1 комментируемой статьи наводит на мысль, что смета как способ определения цены является существенным условием договора строительного подряда. В контексте положений ст. 432 ГК РФ эта норма закона могла бы быть расценена как указание на то, что смета как способ определения цены является существенным условием договора строительного подряда. Однако судебная практика пошла по пути отрицания существенного характера условия о цене (смете).

Из п. 11 Обзора прежде всего можно сделать вывод, что содержанием встречного предоставления заказчика за выполненные работы могут быть не только денежные средства, размер которых определен сметой, но и иное имущество (в данном случае — парфюмерная продукция). И хотя в описательной части этого пункта указывается на то, что стоимость работ была согласована сторонами, но расчеты предусматривалось осуществлять передачей продукции, очевидно, что на практике в подавляющем большинстве случаев общая стоимость работ согласовывается исключительно с целью определения размера обязательства заказчика по неденежному предоставлению и такое согласование не свидетельствует о воле сторон на возникновение денежного обязательства; об этом говорят многочисленные примеры из арбитражной практики. Иное толкование возможно только в ситуации направленности воли сторон на возникновение альтернативного обязательства (заказчик до просрочки имеет право выбора исполнения одной из альтернатив, которое переходит к кредитору (подрядчику) с момента наступления просрочки) или же в случае заранее заключенного соглашения об отступном. Однако для такой квалификации необходимо выявление действительной общей воли сторон (ст. 431 ГК). Изучение же практики свидетельствует о том, что такие случаи носят единичный характер . В подавляющем большинстве случаев воля сторон прямо направлена на неденежную форму предоставления, размер которого действительно зависит от предполагаемого объема (а следовательно, и от стоимости) работ.

———————————
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10 января 2006 г. по делу N Ф08-6073/2005.

В любом случае судебная практика в целом пошла по пути возможного установления в договоре строительного подряда неденежной формы предоставления со стороны заказчика . Речи о существенном характере условия не только о смете, но и об ином способе установления цены на практике практически не идет. Это в известной степени обострило проблему разграничения договора строительного подряда с договором простого товарищества. Так, нередки случаи, когда по условиям заключенного соглашения одна сторона обязуется выполнить работы, а другая — оплатить их путем предоставления подрядчику определенного количества квартир или квадратных метров в возведенном здании. Очевидно, что подобное условие договора может быть истолковано по-разному. С одной стороны, такой договор может быть квалифицирован как договор простого товарищества, имеющий своей целью создание нового (реконструкцию существующего) объекта недвижимости с условием не о возникновении права общей долевой собственности, а о распределении последней между товарищами (ст. 1043 ГК). С другой стороны, обязанность по передаче, например, определенного количества квартир может рассматриваться и как неденежная форма предоставления заказчика, а следовательно, договор может быть квалифицирован как договор строительного подряда. Очевидно, что рассматриваемая правовая позиция обостряет изложенный вопрос квалификации, который на уровне разъяснений высшей судебной инстанции пока не нашел своего разрешения.

Необходимым условием рассматриваемой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ явилось признание условия о цене (смете) не относящимся к числу существенных условий договора строительного подряда, косвенное отражение которого можно найти в п. 6 комментируемого Обзора (в силу тезиса данного пункта в договоре может быть установлен способ определения цены или ее составной части).

Договор строительного подряда зачастую предполагает большие и разноплановые объемы выполняемых в его рамках работ. В связи с этим заключение договора или его изменение сопровождается немалым объемом корреспонденции сторон в целях урегулирования того или иного вопроса, а также значительным количеством различной технической документации. Законодатель, регулируя данный вид договора, предусмотрел возможность сторон согласовать дополнительные объемы работ и их правовое регулирование, потому как необходимость их проведения может быть выявлена как заказчиком, так и подрядчиком строительства уже после подписания договора и в процессе строительства. Чтобы препятствовать возможным злоупотреблениям, законодательство и судебная практика сформулировали четкие требования к тому, как действовать подрядчику, обнаружившему необходимость проведения не предусмотренных договором подряда работ. Подробнее о том, при каких условиях заказчик обязан оплатить дополнительные работы, а при каких — нет, читайте в материале.

Эта статья будет посвящена примерам из нашей практики. Случаи были разные. Где-то все строили в точности по нашей рабочей документации, где-то находили ошибки, ну а где-то наш проект откладывали в сторону и начинали заниматься самодеятельностью. Ведь правду говорят, что у нас в стране каждый разбирается лучше всех в футболе и строительстве. Вы узнаете о том, как избежать переделок в своем проекте и грамотно выстроить диалог с заказчиком.

Особенности выдачи готового проекта

Когда проект загородного дома готов и наступает торжественный момент его выдачи, не забудьте юридически все грамотно зафиксировать. Я имею ввиду подпись актов приемки-передачи проекта заказчику и актов выполненных работ. Эти документы фиксируют передачу проекта и выполнения всех работ по договору на проектирование. Это важный момент, потому что с вашей стороны должно быть все сделано юридически грамотно.

Очень важно поставить свою подпись в штампе под каждым чертежом проекта. Согласно 3-му Изданию Методическим Рекомендациям регламентации подписей на проектной документации:

Подпись в проектной документации несет в себе информацию о двух важнейших аспектах:
А) о том, что работник выполнил свои обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, по принятию ( проверке ) тех или иных проектных решений и зафиксировал окончание своей работы над проектным документом;
Б) о том, что работник принял на себя ответственность за последствия, которые могут возникнуть в процессе использования результатов его работы в последующий период.

Если вы как автор не поставили подпись в штампах, значит не выполнили своих обязанностей по изготовлению проекта, равно как и не приняли на себя ответственность за проектные решения. Наивно думать, что если в проекте найдут изъяны, то отсутствие вашей подписи избавит от ответственности за них. Наоборот, это может послужить усилением негативного отношения к вам, как к автору проекта.

Следующим важным моментом является полный комплект чертежей, который соответствует техническому заданию на проектирование, как в содержании, так и в оформлении. Именно это соответствие является вашим главным аргументом в споре о качестве и полноте проектных решений.

Проект плохой, мы знаем как надо лучше

Довольно распространенная позиция заказчика и, тем более, строителей. Если она возникает до выдачи проекта, то решается путем переговоров, защиты проектных решений и внесения изменений в проект. Если такая ситуация возникла после выдачи проекта до момента строительства, то решение заключается в сопоставлении проекта и технического задания, в поиске расхождений. Иногда техническое задание корректируется и в проект вносятся изменения за соответствующую доплату (если эти изменения внесены по желанию заказчика).

Если же проект был выдан, принят заказчиком, и подвергается критике во время строительства, то здесь надо выяснять, кто критикует. Часто свою выгоду ищут строители, которым неудобны заложенные в проект решения. В нашей практике такое бывает с:

фундаментами (строители хотят более простую и легкую конструкцию).
армированием и маркой бетона.
конструкцией несущих стен.

Несложно заметить, что в списке самые дорогостоящие элементы загородного дома. Понятно, что строители привлекли заказчика низкими ценами (в 90% случаев выбор происходит именно так). И им важно минимизировать стоимость своих затрат, чтобы извлечь максимальную прибыль. Тогда как качественный загородный дом стоит денег во всем: от строительных материалов до строительных работ. В такой ситуации важно помнить, что строители это не ваши заказчик

Как «застраховать» свой проект от изменений

В работе с частными заказчиками многое зависит от их эмпатии к тому или иному человеку. В традиционном варианте образуется треугольник «проектировщик — заказчик — строитель», где происходит командная работа над проектом. При этом заказчик никогда не испытывает равное доверие к проектировщику и строителю. Если доверие больше к проектировщику, то ценность проекта возрастает. Любое желание его изменить со стороны строителей будет им поставлено под сомнение. Если доверие больше к строителю, то ценность проекта снижается.

Поэтому первым и главным способом «страховки» от изменений проекта со стороны проектировщика является качественная работа. Сюда входит не только качество самого проекта, но и искреннее желание помочь заказчику получить комфортный, долговечный и симпатичный дом.

Второй способ, более доступный и понятный, это специальное приложение к договору на проектные работы. После многочисленных случаев изменений наших проектных решений и возникновения конфликтных ситуаций на этой почве наше бюро решило пойти на соответствующие меры. Нами были сформулированы Правила использования проекта, под которыми заказчик ставит свою подпись.

Правила использования проекта

1. Проектная документация создается исключительно для одноразового строительства частного жилого дома. Продажа, передача проектной документации третьим лицам, публикация не допускается.

2. Строительство по проектной документации должна осуществлять специализированная организация или любая другая группа специалистов, имеющих для этого квалификацию и соответствующие разрешения.

3. При утере или порче проектной документации Заказчик вправе заказать новый экземпляр у Проектировщика за дополнительную оплату.

4. Любые изменения проектной документации третьими лицами должны быть согласованы с Проектировщиком и производится с его письменного разрешения. В противном случае Проектировщик не несет ответственности за проектную документацию.

5. При намерении отклониться от проектной документации во время строительства Заказчик должен немедленно уведомить об этом Проектировщика и производить отклонения с его письменного разрешения. В противном случае Проектировщик не несет ответственности за проектную документацию.

архитектор Виталий Злобин

монахов-траппистов в ярости после того, как супермаркет продает пиво по наценке

Изображение: Arterra / UIG через Getty Images

Пиво должно производиться особым способом, чтобы иметь маркировку «траппистское». Во-первых, они должны быть произведены в стенах монастыря траппистов. Более того, траппистское пиво нельзя делать ради прибыли; их варят для финансирования расходов на проживание монахов и расходов на содержание монастыря, а остальную часть прибыли жертвуют на благотворительность.

Представьте себе возмущение, которое произошло на прошлой неделе после того, как монахи аббатства Св. Сикста в Вествлетерене, Бельгия, обнаружили, что их пиво продается с целью получения прибыли в месте расположения голландской сети супермаркетов Jan Linders.

Голландская газета сообщила о продажах 7000 бутылок Westvleteren 12 — пива, которое было признано лучшим пивом в мире. В филиале супермаркета было обнаружено, что пиво в бутылках продавалось по цене 9,95 евро (12,30 доллара США), что в пять раз превышало цену, обычно запрашиваемую монахами.

Да, при прямой покупке это дешевое пиво. Но учтите следующее: заинтересованные пьющие могут купить пиво только в монастыре, а когда они это сделают, они ограничены шестью бутылками за раз, если они не сделают заказ заранее. По данным New York Times, одному и тому же человеку не разрешается употреблять пиво более одного раза в течение 60 дней.

Представитель аббатства осудил продажи, заявив, что они идут «вразрез с этическими стандартами и ценностями», которых придерживаются монахи, которые никогда не стремятся «максимизировать прибыль» от своего пива.

Сеть Jan Linders извинилась в заявлении, заявив, что взимаемые цены были просто необходимостью для компенсации высокой стоимости покупки пива у индивидуальных покупателей.

В то время как для некоторых пиво может показаться товаром, для других это образ жизни. А когда дело касается траппистского пива, одно можно сказать наверняка: с монахами не шутят.

Все еще голодны? Подпишитесь на Genius Kitchen в Facebook, Instagram и Twitter, чтобы узнать больше о свежих продуктах питания, которые подаются ежедневно.Используйте #GeniusKitchen, чтобы сообщить нам, чем вы делитесь!

Получил горячий совет? Свяжитесь с отделом новостей GK по адресу [email protected] и поделитесь своими идеями.

загрузите приложение Food.com.
Смотрите на iPhone, iPad, Apple TV, Android, Roku или Fire TV.
Учить больше Вопросы викторины паба (ранее Trufflemonkey Quiz)
После блокировки количество посетителей увеличилось на 1900%.Нам отчаянно нужна помощь в финансировании текущих расходов на этот веб-сайт, иначе мы, к сожалению, будем вынуждены отключить его. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу GoFundMe.
Какой американский штат первым вступил в союз 7 декабря 1787 года
Делавэр Пенсильвания второй
Кто спел заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде «Вид на убийство»?
Duran Duran
Как называются четыре священные книги индусов
Веды
В «звездных войнах», кто был голосом Дарта Вейдера
Джеймс Эрл Джонс
Какой из романов Чарльза Диккенса частично снят в Америке
Мартин Чазлвит
Имя брата-близнеца Элвиса Пресли
Гарон
Шайенн — столица ______
Вайоминг
Елизаветинская Англия, что было Lift leg Dragons Milk Angel food
Названия пива
Без финансовой помощи этот сайт не выживет, если каждый посетитель пожертвует 1 фунт стерлингов мы могли бы управлять этим сайтом долгое время.Тот факт, что вы находитесь здесь, на этой странице, показывает, что этот сайт был вам полезен, мы помогли вам, почему бы нам не помочь? Мы никогда не получали ни копейки на этом сайте, все мы в настоящее время не у дел, и этот сайт влияет на другие сайты, которые платят нам за аренду. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу GoFundMe и помочь нам.
Каков единственный вкус Желе, содержащее какие-либо настоящие фрукты
Клюква
Кто проглотил кит
Иона
Кто нынешний монарх Бельгии
Альберт II
Что составляет более 54% молока горбатых китов
Жир
Кто изобразил миссис Кливер
Барбара Биллингсли
На острове Сент-Круа, Висконсин, женщинам запрещено носить то, что публично. легированы сталью для изготовления стержней управления для Nuclea r реакторы?
Бор (также используется карбид бора)
Без финансовой помощи этот сайт не выжил бы, если бы каждый посетитель пожертвовал 1 фунт стерлингов, мы могли бы управлять этим сайтом в течение долгого времени.Тот факт, что вы находитесь здесь, на этой странице, показывает, что этот сайт был вам полезен, мы помогли вам, почему бы нам не помочь? Мы никогда не получали ни копейки на этом сайте, все мы в настоящее время не у дел, и этот сайт влияет на другие сайты, которые платят нам за аренду. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу GoFundMe и помочь нам.
У каких видов животных есть подвиды, в том числе животные Берчелла, Гранта и Чепмена
Зебра
В Библии что было непреклонным
Алмазный
Сколько туннелей под Мерси связывают Ливерпуль с Вирралом
Два
Кто написал стихотворение Леди Шалот
Альфред Лорд Теннисон
Какой национальности Генри Киссинджер по рождению
Немецкий
Какой подарок связан с 30-летием свадьбы?
В мил На итальянском сленге это слово означает переносить тяжелое оборудование пешком по труднопроходимой местности
Yomp
Без финансовой помощи этот сайт не выжил бы, если бы каждый посетитель пожертвовал 1 фунт стерлингов, мы могли бы запустить этот сайт для долго долго.Тот факт, что вы находитесь здесь, на этой странице, показывает, что этот сайт был вам полезен, мы помогли вам, почему бы нам не помочь? Мы никогда не получали ни копейки на этом сайте, все мы в настоящее время не у дел, и этот сайт влияет на другие сайты, которые платят нам за аренду. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу GoFundMe и помочь нам.
Когда был перерыв Уотергейта в
1972
Когда был первый австралийский крикетный тур в Англию
1868
Чертополох — национальный цветок ______
Шотландия
Какой производитель автомобилей первым представил передний привод в 1934 году?
Citroen
Что за существо — красноспинный
A паук
Что является вторым по распространенности международным преступлением
Кража произведений искусства
Об AirPrint — Служба поддержки Apple
AirPrint — это технология Apple, которая помогает создавать высококачественные отпечатки без необходимости загрузки или установки драйверов.
С помощью AirPrint можно легко печатать фотографии и документы в высоком качестве с Mac, iPhone, iPad или iPod touch без установки дополнительного программного обеспечения (драйверов). Функции AirPrint включают простое обнаружение, автоматический выбор носителя и параметры финишной обработки корпоративного класса.
AirPrint встроен в большинство популярных моделей принтеров, включая принтеры и серверы печати, перечисленные здесь. Эта информация предоставляется каждым производителем и регулярно обновляется Apple. Если вы не видите свою модель в списке, обратитесь к производителю за дополнительной информацией.
Узнайте, как печатать со своего Mac или с устройства iOS, и узнайте, что делать, если вы не можете печатать.

Серверы печати AirPrint
Эти серверы печати поддерживают AirPrint.
HP ePrint Enterprise
HP JetAdvantage Connect
HP NFC / Wireless 1200w — аксессуар для мобильной печати
HP Roam для бизнеса
Устройство iPrint
Домашний сервер Lantronix xPrintServer
Lantronix xPrintServer Office
Lexmark International, Inc. Управление печатью
Мобильный соединитель LRS
Устройство Micro Focus iPrint
NT -ware uniFLOW
SEH Computertechnik GmbH primos

USB-устройства
Подобно принтерам AirPrint, эти USB-устройства позволяют печатать или сканировать без установки дополнительных драйверов.Поскольку для них требуется USB-соединение, они поддерживают печать или сканирование без драйверов только с компьютеров Mac.
Брат DS-940DW
Брат MDS-940DW
Canon E201
Canon E204
Canon G1220
Canon G2020
Canon G2260
Canon LiDE 300
Canon LiDE 400
Canon TS202
Canon TS203
Canon TS204
Canon TS205
Canon TS207
Canon TS208

Adobe Systems Inc., Conexant Systems Inc. и Qualcomm Technologies Inc. являются поставщиками технологии AirPrint.
Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения. Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов.Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.
Дата публикации: 30 сентября 2021 г.
🚗 Kenteken L-743-GK: Renault Kadjar auto (L743GK)
L-742-GK L-744-GK
Op deze pagina vind je alle informatie over L – 743 – GK , een viercilinder 1.2 Рено Каджар (бензин). Де APK van deze rode Kadjar vervalt op 24-05-2022 (более 6 месяцев и 15 дней).
Это een geimporteerde auto. Op 29-07-2021 (3 maanden en 11 dagen geleden) — это Renault Kadjar с кентекеном L 743 GK naar Nederland gekomen en was toen 3 jaar, 2 maanden en 5 dagen oud.
над deze Renault Kadjar.
Verbruik van de L 743 GK
Deze Renault Kadjar verbruikt 5,9 л / 100 км (1: 16,9) en heeft energielabel D .Dat Houdt в Dat Deze Auto составляет 10% больше Verbruikt Dan Een Gemiddelde personenauto van Deze Grootte. De CO2-uitstoot составляет 134 грамм / км .
Энергетическая этикетка
Wil je € 42,48 за каждую банку?
Протестировано 12.000 км за каждый день бесплатного проезда через UnitedConsumers по 42,48 евро за год за бензин для автомобиля Renault Kadjar !
Verleden van deze rode Renault Kadjar station
Tijdlijn van de L743GK
24-05-2018: Eerste toelating
29-07-2021: Eerste afgifte nederland
29-07-2021: Huidige aanvang tenaamstelling
24-05-2022: Huidige vervaldatum apk
Schadeverleden van de L 743 GK
Benieuwd naar het schadeverleden van deze rode personenauto uit 2018? Of wil je de gedetailleerde waarde van L743GK weten? Контроллер gewoon даже де vorige eigenaren .Voorkom een miskoop!
Характеристики van de L-743-GK
Алгемин
Europeanse voertuigcategorie M1
Handelsbenaming КАДЖАР
Кентекен L-743-GK, L-743-GK, L 743 GK (геспельд: Lodewijk Zeven Vier Drie Gerard Karel)
Kleur (en) ROOD
Мерк RENAULT
Omschrijving van de inrichting станцияваген
Такси-указатель в девичестве
Тип RFE
Тип carrosserie (Europese omschrijving) Stationwagen
Тип e2 * 2007/46 * 0475 * 11
Uitvoering MRBABB005000
Вариант HF2
Voertuigsoort человекавто
carrosserietype В переменного тока
Schadeverleden Schades van deze rode Renault Kadjar opvragen

Vervaldata в истории
Datum aanvang tenaamstelling 29-07-2021 (3 месяца и 11 дней)
Datum eerste afgifte Nederland 29-07-2021 (3 человека и 11 дней)
Datum eerste toelating 24-05-2018 (3 года, 5 дней и 16 дней)
Vervaldatum APK 24-05-2022 (более 6 человек и 15 дней)
Schadeverleden Schades van deze rode Renault Kadjar opvragen

Gewichten
Breedte 184
Удлинение 445
Massa leeg voertuig 1348
Massa rijklaar 1448
Максимальная масса при расчете 3411
Максимальный треккен масса (геремд) 1500
Максимальная масса треккен (онгеремд) 720
Technische maximale massa voertuig 1911
Toegestane maximum massa voertuig 1911
Vermogen massarijklaar 0.07
Вильбасис 265
Schadeverleden Schades van deze rode Renault Kadjar opvragen

Milieuprestaties
Brandstof Бензин
СО2-uitstoot gecombineerd 134
Код эмиссии 6
Geluidsniveau rijdend 70
Geluidsniveau stationair 73
Milieuklasse EG goedkeuring (licht) 715/2007 * 2017/1347 Вт
Toerental bij meten geluidsniveau 3750
Uitstoot deeltjes (licht) 0.00033
Verbruik buitenweg 5,3 л / 100 км (1: 18,9)
Verbruik gecombineerd 5,9 л / 100 км (1: 16,9)
ул. Вербрюк 7,0 л / 100км (1: 14,3)
Вермоген 96 кВт / 130 шт.
Танккортинг € 42,48 за банку с БЕСПЛАТНЫМИ баками

Tellerstand
Jaar laatste registratie tellerstand 2021
Tellerstandoordeel Geen oordeel
Toelichting tellerstandoordeel De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig.Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. (код: 05)
Schadeverleden Schades van deze rode Renault Kadjar opvragen

De gegevens van deze Renault Kadjar met kenteken L743GK (uit sidecode 10) zijn bijgewerkt op: 01-08-2021
Вы встретите Renault Kadjar?
Goedkoopste Renault Kadjar autoverzekering
Bij UnitedПотребители проверяют je 100 Renault autoverzekeringen binnen 1 minuut.Doe de Premie-Check en zie direct je korting.
СОВЕТ! Dankzij het consmentencollectief is de premie ook nog eens Minimaal 5% goedkoper . Je voordeel kan oplopen tot meer dan 150,00 евро за банку.
Liever je Renault Kadjar verkopen?
Op Ikwilvanmijnautoaf.nl verkoop je je auto veilig vanuit thuis. Зондер гедое. Verkocht.
Рено Каджар опслаан
Op Voertuig-zoeker.NL Kun Je kentekens opslaan in je persoonlijke lijst. Handig om op de hoogte van wijzigingen te blijven, notities op te slaan (‘mijn eerste auto’, ‘vreemd gedrag’ и т. Д.), Of je autospots.
Maak een account и войти в систему.
Kentekenburen van deze rode Kadjar (L743GK)
Hieronder staan de kentekenburen van L-743-GK. Dit zijn de 15 eerdere en 15 latere personenauto’s, waarbij gecontroleerd является de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste personenauto’s staan er dus niet tussen.
Чек Kenteken
Wil je een ander kenteken checken dan L 743 GK, gebruik dan onderstaande zoekbox:
🚗 Kenteken GK-743-S: Peugeot 108 auto (GK743S)
ГК-742-С ГК-744-С
Описать страницу с более подробной информацией о GK – 743 – S , een driecilinder 1.0 Peugeot 108 (бензин). De APK van deze witte 108 vervalt op 18-09-2022 (более 10 месяцев и 9 дней).
над deze Peugeot 108.
Verbruik van de GK 743 S
Deze Peugeot 108 verbruikt 3,8 л / 100 км (1: 26,3) en heeft energielabel A . Dat houdt in dat deze auto minstens 20% zuiniger is dan een gemiddelde personenauto van deze grootte. De CO2-uitstoot составляет 88 грамм / км .
Энергетическая этикетка
Wil je € 27,36 за каждую банку?
Встречались 12.000 км за каждый день бесплатного проезда через UnitedConsumers € 27,36 за год за бензин для автомобиля Peugeot 108 !
Verleden van deze witte Peugeot 108 хэтчбек
Tijdlijn van de GK743S
23-06-2015: Eerste afgifte nederland
23-06-2015: Eerste toelating
01-05-2021: Хуидиже анванг тенаамстеллинг
18-09-2022: Huidige vervaldatum apk
Schadeverleden van de GK 743 S
Benieuwd naar het schadeverleden van deze witte personenauto uit 2015? Of wil je de gedetailleerde waarde van GK743S weten? Контроллер gewoon даже де vorige eigenaren .Voorkom een miskoop!
Характеристики van de GK-743-S
Алгемин
Europeanse voertuigcategorie M1
Handelsbenaming 108
Кентекен GK-743-S, GK-743-S, GK 743 S (gespeld: Gerard Karel Zeven Vier Drie Simon)
Kleur (en) WIT
Мерк PEUGEOT
Omschrijving van de inrichting хэтчбек
Plaats номер шасси р.op bodemplaat, voorzitting
Такси-указатель в девичестве
Тип П *****
Тип e11 * 2001/116 * 0237 * 11
Uitvoering CFB2-h2B000
Вариант S
Voertuigsoort человекавто
Schadeverleden Schades van deze witte Peugeot 108 опвраген

Vervaldata в истории
Datum aanvang tenaamstelling 01-05-2021 (6 человек и 8 дней)
Datum eerste afgifte Nederland 23-06-2015 (6 часов, 4 месяца и 16 дней)
Datum eerste toelating 23-06-2015 (6 часов, 4 месяца и 16 дней)
Vervaldatum APK 18-09-2022 (более 10 человек и 9 дней)
Schadeverleden Schades van deze witte Peugeot 108 опвраген

Gewichten
Удлинение 348
Massa leeg voertuig 815
Massa rijklaar 915
Максимальная масса при расчете 1240
Technische maximale massa voertuig 1240
Toegestane maximum massa voertuig 1240
Vermogen massarijklaar 0.06
Вильбасис 234
Schadeverleden Schades van deze witte Peugeot 108 опвраген

Milieuprestaties
Brandstof Бензин
СО2-uitstoot gecombineerd 88
Код эмиссии 5
Geluidsniveau stationair 76
Milieuklasse EG goedkeuring (licht) 715/2007 * 136 / 2014J
Toerental bij meten geluidsniveau 3750
Verbruik buitenweg 3,4 л / 100 км (1: 29,4)
Verbruik gecombineerd 3,8 л / 100 км (1: 26,3)
ул. Вербрюк 4,5 л / 100 км (1: 22,2)
Вермоген 51 кВт / 69 шт.
Танккортинг € 27,36 за банку с БЕСПЛАТНЫМИ танками

Кассовая стойка
Tellerstand
Jaar laatste registratie tellerstand 2021
Tellerstandoordeel Logisch
Toelichting tellerstandoordeel De geregistreerde — это telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand.De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar. (код: 00)
Schadeverleden Schades van deze witte Peugeot 108 опвраген

De gegevens van deze Peugeot 108 и kenteken GK743S (uit sidecode 9) zijn bijgewerkt op: 08-06-2021
Что вы встретили с Peugeot 108?
Goedkoopste Peugeot 108 autoverzekering
Bij UnitedПотребители проверяют je 100 Peugeot autoverzekeringen binnen 1 minuut.Doe de Premie-Check en zie direct je korting.
СОВЕТ! Dankzij het consmentencollectief is de premie ook nog eens Minimaal 5% goedkoper . Je voordeel kan oplopen tot meer dan 150,00 евро за банку.
Liever je Peugeot 108 verkopen?
Op Ikwilvanmijnautoaf.nl verkoop je je auto veilig vanuit thuis. Зондер гедое. Verkocht.
Peugeot 108 опслан
Op Voertuig-zoeker.NL Kun Je kentekens opslaan in je persoonlijke lijst. Handig om op de hoogte van wijzigingen te blijven, notities op te slaan (‘mijn eerste auto’, ‘vreemd gedrag’ и т. Д.), Of je autospots.
Maak een account и войти в систему.
Кентекенбурен ван Дезе Витте 108 (GK743S)
Hieronder staan de kentekenburen van GK-743-S. Dit zijn de 15 eerdere en 15 latere personenauto’s, waarbij gecontroleerd является de kentekens nog actief zijn. Geëxporteerde, gesloopte, gestolen, of om een andere reden geschorste personenauto’s staan er dus niet tussen.
Чек Kenteken
Wil je een ander kenteken checken dan GK 743 S, gebruik dan onderstaande zoekbox:
IPX-743 В конце воздержания, 3 дня пота и кульминационного момента, покрытые Momo Sakura

MB Сервер
ST Сервер
PL Сервер
Скачать
// встраивать.com / e / 6873, https://streamtape.com/e/3Vp6Gpox7rtdP22/IPX-743, https://playersb.com/embed-uuhzqfc8z38w.html

Последние видео
Просмотров: 32
23 просмотра Прицеп
9 просмотров Прицеп
25 просмотров Прицеп
26 просмотров Прицеп
13 просмотров Прицеп
Просмотров: 22 Прицеп
10 просмотров Прицеп
8 просмотров Прицеп
14 просмотров Прицеп
19 просмотров Прицеп
14 просмотров Прицеп
.

После блокировки количество посетителей увеличилось на 1900%.Нам отчаянно нужна помощь в финансировании текущих расходов на этот веб-сайт, иначе мы, к сожалению, будем вынуждены отключить его. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу GoFundMe.
Какой американский штат первым вступил в союз 7 декабря 1787 года	Делавэр Пенсильвания второй
Кто спел заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде «Вид на убийство»?	Duran Duran
Как называются четыре священные книги индусов	Веды
В «звездных войнах», кто был голосом Дарта Вейдера	Джеймс Эрл Джонс
Какой из романов Чарльза Диккенса частично снят в Америке	Мартин Чазлвит
Имя брата-близнеца Элвиса Пресли	Гарон
Шайенн — столица ______	Вайоминг
Елизаветинская Англия, что было Lift leg Dragons Milk Angel food	Названия пива
Без финансовой помощи этот сайт не выживет, если каждый посетитель пожертвует 1 фунт стерлингов мы могли бы управлять этим сайтом долгое время.Тот факт, что вы находитесь здесь, на этой странице, показывает, что этот сайт был вам полезен, мы помогли вам, почему бы нам не помочь? Мы никогда не получали ни копейки на этом сайте, все мы в настоящее время не у дел, и этот сайт влияет на другие сайты, которые платят нам за аренду. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу GoFundMe и помочь нам.
Каков единственный вкус Желе, содержащее какие-либо настоящие фрукты	Клюква
Кто проглотил кит	Иона
Кто нынешний монарх Бельгии	Альберт II
Что составляет более 54% молока горбатых китов	Жир
Кто изобразил миссис Кливер	Барбара Биллингсли
На острове Сент-Круа, Висконсин, женщинам запрещено носить то, что публично. легированы сталью для изготовления стержней управления для Nuclea r реакторы?	Бор (также используется карбид бора)
Без финансовой помощи этот сайт не выжил бы, если бы каждый посетитель пожертвовал 1 фунт стерлингов, мы могли бы управлять этим сайтом в течение долгого времени.Тот факт, что вы находитесь здесь, на этой странице, показывает, что этот сайт был вам полезен, мы помогли вам, почему бы нам не помочь? Мы никогда не получали ни копейки на этом сайте, все мы в настоящее время не у дел, и этот сайт влияет на другие сайты, которые платят нам за аренду. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу GoFundMe и помочь нам.
У каких видов животных есть подвиды, в том числе животные Берчелла, Гранта и Чепмена	Зебра
В Библии что было непреклонным	Алмазный
Сколько туннелей под Мерси связывают Ливерпуль с Вирралом	Два
Кто написал стихотворение Леди Шалот	Альфред Лорд Теннисон
Какой национальности Генри Киссинджер по рождению	Немецкий
Какой подарок связан с 30-летием свадьбы?
В мил На итальянском сленге это слово означает переносить тяжелое оборудование пешком по труднопроходимой местности	Yomp
Без финансовой помощи этот сайт не выжил бы, если бы каждый посетитель пожертвовал 1 фунт стерлингов, мы могли бы запустить этот сайт для долго долго.Тот факт, что вы находитесь здесь, на этой странице, показывает, что этот сайт был вам полезен, мы помогли вам, почему бы нам не помочь? Мы никогда не получали ни копейки на этом сайте, все мы в настоящее время не у дел, и этот сайт влияет на другие сайты, которые платят нам за аренду. Щелкните здесь, чтобы перейти на нашу страницу GoFundMe и помочь нам.
Когда был перерыв Уотергейта в	1972
Когда был первый австралийский крикетный тур в Англию	1868
Чертополох — национальный цветок ______	Шотландия
Какой производитель автомобилей первым представил передний привод в 1934 году?	Citroen
Что за существо — красноспинный	A паук
Что является вторым по распространенности международным преступлением	Кража произведений искусства

Europeanse voertuigcategorie	M1
Handelsbenaming	КАДЖАР
Кентекен	L-743-GK, L-743-GK, L 743 GK (геспельд: Lodewijk Zeven Vier Drie Gerard Karel)
Kleur (en)	ROOD
Мерк	RENAULT
Omschrijving van de inrichting	станцияваген
Такси-указатель	в девичестве
Тип	RFE
Тип carrosserie (Europese omschrijving)	Stationwagen
Тип	e2 * 2007/46 * 0475 * 11
Uitvoering	MRBABB005000
Вариант	HF2
Voertuigsoort	человекавто
carrosserietype	В переменного тока
Schadeverleden	Schades van deze rode Renault Kadjar opvragen

Datum aanvang tenaamstelling	29-07-2021 (3 месяца и 11 дней)
Datum eerste afgifte Nederland	29-07-2021 (3 человека и 11 дней)
Datum eerste toelating	24-05-2018 (3 года, 5 дней и 16 дней)
Vervaldatum APK	24-05-2022 (более 6 человек и 15 дней)
Schadeverleden	Schades van deze rode Renault Kadjar opvragen

Breedte	184
Удлинение	445
Massa leeg voertuig	1348
Massa rijklaar	1448
Максимальная масса при расчете	3411
Максимальный треккен масса (геремд)	1500
Максимальная масса треккен (онгеремд)	720
Technische maximale massa voertuig	1911
Toegestane maximum massa voertuig	1911
Vermogen massarijklaar	0.07
Вильбасис	265
Schadeverleden	Schades van deze rode Renault Kadjar opvragen

Brandstof	Бензин
СО2-uitstoot gecombineerd	134
Код эмиссии	6
Geluidsniveau rijdend	70
Geluidsniveau stationair	73
Milieuklasse EG goedkeuring (licht)	715/2007 * 2017/1347 Вт
Toerental bij meten geluidsniveau	3750
Uitstoot deeltjes (licht)	0.00033
Verbruik buitenweg	5,3 л / 100 км (1: 18,9)
Verbruik gecombineerd	5,9 л / 100 км (1: 16,9)
ул. Вербрюк	7,0 л / 100км (1: 14,3)
Вермоген	96 кВт / 130 шт.
Танккортинг	€ 42,48 за банку с БЕСПЛАТНЫМИ баками

Jaar laatste registratie tellerstand	2021
Tellerstandoordeel	Geen oordeel
Toelichting tellerstandoordeel	De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig.Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. (код: 05)
Schadeverleden	Schades van deze rode Renault Kadjar opvragen

Datum aanvang tenaamstelling	01-05-2021 (6 человек и 8 дней)
Datum eerste afgifte Nederland	23-06-2015 (6 часов, 4 месяца и 16 дней)
Datum eerste toelating	23-06-2015 (6 часов, 4 месяца и 16 дней)
Vervaldatum APK	18-09-2022 (более 10 человек и 9 дней)
Schadeverleden	Schades van deze witte Peugeot 108 опвраген

ГК РФ Статья 743. Техническая документация и смета / КонсультантПлюс

Статья 743 ГК РФ. Техническая документация и смета

Оглавление

Ч.1 статьи 743 ГК РФ

Ч.2 статьи 743 ГК РФ

Ч.3 статьи 743 ГК РФ

Ч.4 статьи 743 ГК РФ

Ч.5 статьи 743 ГК РФ

Может ли заказчик требовать от подрядчика выполнения части работ, которая указана в технической документации, но не упомянута в смете?

Можно ли внести изменения в техническую документацию ради улучшения качества строительства, если такая возможность не предусмотрена муниципальным контрактом?

Ст. 743 ГК РФ. Техническая документация и смета

Статья 743 техническая документация и смета

Ст. 743 ГК РФ. Техническая документация и смета

Статья 743 ГК РФ ➔ текст и комментарии. Техническая документация и смета.

Комментарий к статье 743 Гражданского Кодекса РФ

Другой комментарий к статье 743 ГК РФ

ст. 743 Гражданского Кодекса РФ в текущей редакции и комментарии к ней

Комментарий к статье 743 ГК РФ

Другой комментарий к статье 743 ГК РФ

Статья 743 ГК РФ с комментариями — Техническая документация и смета | Гражданский Кодекс РФ 2019

Комментарий к статье 743 Гражданского Кодекса РФ

Статья 743. Гражданского Кодекса РФ. Техническая документация и смета

Комментарии к ст. 743 ГК РФ

последние изменения и поправки, судебная практика

Комментарий к Ст. 743 Гражданского кодекса РФ

Статья 743 [ГК РФ ч.2] — последняя редакция

Статья 743 Техническая документация и смета ГК РФ 2020 года

Статья 743. Техническая документация и смета — с изменениями, проверено 26.03.2020 — ГК РФ ч. 2 — Кодексы Российской Федерации

Статья 743. Техническая документация и смета

Статья 743 ГК РФ Техническая документация и смета

Статья 743 (ГК РФ) Техническая документация и смета

Статья 743 ГК РФ. Техническая документация и смета

Комментарии к статье 743 ГК РФ, судебная практика применения

Техническая документация и смета ст. 743 ГК РФ судебная практика

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.04.2015 N Ф04-15922/2015 по делу N А70-4055/2014

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.04.2015 N Ф07-1987/2015 по делу N А66-4348/2014

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.04.2015 N Ф01-5807/2014 по делу N А28-14597/2013

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.04.2015 N Ф04-17070/2015 по делу N А45-10209/2014

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.03.2015 N Ф03-1080/2015 по делу N А24-3465/2014

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.03.2015 N Ф03-6334/2014 по делу N А04-8408/2013

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12.03.2015 по делу N А14-3247/2014

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.03.2015 по делу N А56-64892/2012

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23.01.2015 по делу N А23-1163/2013

Посмотрите еще темы

П 1 ст 743 гражданского кодекса – статья 743 техническая документация и смета

Комментарий к статье 743 Гражданского Кодекса РФ

Может ли заказчик требовать от подрядчика выполнения части работ, которая указана в технической документации, но не упомянута в смете?

Можно ли внести изменения в техническую документацию ради улучшения качества строительства, если такая возможность не предусмотрена муниципальным контрактом?

Комментарий к Ст. 743 ГК РФ

Особенности выдачи готового проекта

Проект плохой, мы знаем как надо лучше

Как «застраховать» свой проект от изменений

Правила использования проекта

монахов-траппистов в ярости после того, как супермаркет продает пиво по наценке

загрузите приложение Food.com.

Вопросы викторины паба (ранее Trufflemonkey Quiz)

Об AirPrint — Служба поддержки Apple

Серверы печати AirPrint

USB-устройства

🚗 Kenteken L-743-GK: Renault Kadjar auto (L743GK)

Verbruik van de L 743 GK

Энергетическая этикетка

Wil je € 42,48 за каждую банку?

Verleden van deze rode Renault Kadjar station

Tijdlijn van de L743GK

Schadeverleden van de L 743 GK

Характеристики van de L-743-GK

Вы встретите Renault Kadjar?

Goedkoopste Renault Kadjar autoverzekering

Liever je Renault Kadjar verkopen?

Kentekenburen van deze rode Kadjar (L743GK)

Чек Kenteken

🚗 Kenteken GK-743-S: Peugeot 108 auto (GK743S)

Verbruik van de GK 743 S

Энергетическая этикетка

Wil je € 27,36 за каждую банку?

Verleden van deze witte Peugeot 108 хэтчбек

Tijdlijn van de GK743S

Schadeverleden van de GK 743 S

Характеристики van de GK-743-S