Гк 724: Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения

Содержание

Ст. 724 ГК РФ. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы

1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.

См. все связанные документы >>>

1. Комментируемая статья регулирует предельный срок обнаружения недостатков результата работы для последующего предъявления требований к подрядчику. За пределами данных сроков заказчик не вправе предъявлять, а подрядчик не обязан удовлетворять требования заказчика.

Заказчик не является единственным субъектом права, могущим предъявлять соответствующие требования. В судебной практике сложилась позиция, согласно которой лицо, приобретшее результат работы у заказчика, также вправе требовать у подрядчика устранения недостатков в пределах гарантийного срока.

Сроки обнаружения недостатков, предусмотренные комментируемой статьей, не являются жесткими и могут быть изменены законом или договором подряда.

ГК РФ в данном случае регулирует две ситуации — когда подрядчик не гарантирует (п. 2) или, напротив, гарантирует качество результата (п. п. 3 — 6). По общему правилу заказчик может предъявить подрядчику требования, связанные с недостатками результата, если они были обнаружены в течение разумного срока, но в пределах двух лет со дня передачи результата, при этом правило является гибким, и изменить его может закон, или договор, или обычай делового оборота.

2. Если в соответствии с законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаем делового оборота для результата работы предусмотрена гарантия качества, результат (включая все его составляющие) должен соответствовать качеству в течение всего гарантийного срока. В этом случае заказчик может предъявить к подрядчику требования, связанные с недостатками результата, если они были обнаружены в течение гарантийного срока (п. 3), а при наличии особой гарантии (которая может предусматриваться только договором подряда, а ее срок составляет менее двух лет) — и по его истечении, но в пределах двух лет (п. 4). Таким образом, подрядчики, предоставившие гарантию, уравниваются в правах с теми, кто гарантии не предоставил.

Важно иметь в виду, что гарантийный срок может быть согласован не в договоре подряда, а в акте приема-передачи работ. К такому выводу приходят судебные органы.

3. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат был принят или должен был быть принят заказчиком (п. 5 комментируемой статьи). Следовательно, допущенная заказчиком просрочка в приемке результата не только переносит на него риски случайной гибели (повреждения) имущества, но и обусловливает начало течения гарантийного срока. Чем большей будет просрочка заказчика в приемке результата, тем более коротким становится для него гарантийный срок. При этом данное правило может быть изменено договором подряда.

4. Законодатель в п. 6 комментируемой статьи отсылает к правилам купли-продажи относительно исчисления гарантийного срока. Если заказчик был лишен возможности использовать результат по обстоятельствам, зависящим от подрядчика (в частности, при просрочке его сдачи), гарантийный срок не течет до устранения подрядчиком этих обстоятельств (абз. 1 п. 2 ст. 471 ГК РФ), а если заказчик не мог использовать результат из-за наличия в нем недостатков, гарантийный срок продлевается на соответствующее время при условии надлежащего извещения подрядчика о недостатках результата (абз. 2 п. 2 ст. 471 ГК РФ).

При замене результата (его комплектующих) с недостатками, обнаруженными в течение гарантийного срока, на вновь переданный результат (его комплектующие) устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный (п. 4 ст. 471 ГК РФ).

5. Судебная практика:

— Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2007 N 12354/06;

— Определение ВАС РФ от 13.07.2009 N ВАС-8680/09 по делу N А45-12661/2008-4/275;

— Постановление ФАС Поволжского округа от 30.04.2010 по делу N А55-30414/2009;

— Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2008 N 17АП-1096/2008-ГК по делу N А50-8885/2007, А50-8886/2007;

— Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.02.2013 по делу N А05-9640/2011;

— Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.02.2013 по делу N А05-9640/2011.

Ст. 724 ГК РФ с Комментариями 2020-2021 года (новая редакция с последними изменениями)

1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

Комментарий к Ст. 724 ГК РФ

1. Согласно комментируемой статье заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в установленные данной нормы сроки, если иное не установлено законом или договором подряда.

Применительно к строительному подряду наряду с комментируемой статьей необходимо применять также положения ст. 756 ГК РФ, согласно которой при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные п. п. 1 — 5 комментируемой статьи. При этом предельный срок обнаружения недостатков в соответствии с п. п. 2 — 4 этой же статьи составляет пять лет. В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2007 г. N 12354/06 указано, что, поскольку дефекты не были своевременно устранены, истец, руководствуясь пунктами договора и ст. 723 ГК РФ, устранил их своими силами и обратился в арбитражный суд с иском о возмещении ему понесенных затрат. Суд первой инстанции отказал в иске, ссылаясь на истечение к моменту обнаружения скрытых дефектов предусмотренного договором двухлетнего гарантийного срока, что освобождает подрядчика от ответственности. Суд не учел, что предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда в силу ст. 756 ГК РФ составляет пять лет и возможность его уменьшения законом не предусмотрена. По смыслу комментируемой статьи обязанность подрядчика по устранению дефектов сохраняется и после истечения гарантийного срока, если он установлен менее предельного срока. По настоящему делу недостатки в строительных работах обнаружены в пределах пятилетнего срока, в связи с чем отказ в иске по указанному судом мотиву неправомерен.

2. Продолжительность сроков для предъявления заказчиком требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работы, ставится в зависимость от вида установленных гарантий.

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок (законная гарантия), требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота (п. 2 комментируемой статьи).

3. При наличии договорной гарантии заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока, установленного подрядчиком (п. 3 комментируемой статьи). При этом гарантийный срок не обязательно должен быть предусмотрен в договоре подряда. В Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 июля 2009 г. N ВАС-8680/09 по делу N А45-12661/2008-4/275 подчеркивается: ссылка заявителя на то, что, признав незаключенным договор подряда, суд апелляционной инстанции неправомерно применил указанный в нем гарантийный срок, не принимается. Как следует из материалов дела, признав незаключенным договор подряда ввиду отсутствия в нем предмета, а также начального и конечного сроков выполнения работ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что между сторонами сложились фактические подрядные отношения, вытекающие из акта сдачи-приемки работ. Согласно данному акту претензии по качеству и объему выполненных работ принимаются подрядчиком в течение 30 дней — текущий ремонт при пробеге не более 2 тыс. километров, 180 дней — капитальный ремонт при пробеге не более 10 тыс. километров. В связи с этим суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к выводу, что согласованный сторонами гарантийный срок составляет 30 дней.

Если предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком, подрядчик несет неблагоприятные последствия, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента (п. 4 комментируемой статьи).

При этом согласно п. 5 комментируемой статьи, если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

В соответствии с п. 6 комментируемой статьи к исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются правила, содержащиеся в п. п. 2 и 4 ст. 471 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.

Статья 724. Гражданского Кодекса РФ. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы

1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.


Комментарии к ст. 724 ГК РФ


1. Недостатки должны быть обнаружены в строго определенные законом или договором сроки. В противном случае заказчик теряет право на предъявление претензий к качеству работ. Комментируемая статья устанавливает следующие сроки для выявления недостатков:

  • разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работ заказчику;
  • гарантийный срок;
  • иные сроки, установленные законом, договором или обычаем делового оборота.

Начало гарантийного срока определяется моментом передачи подрядчиком работ. Ответственность по гарантийному сроку, который составляет менее двух лет, может быть возложена на подрядчика и по истечении срока гарантии, но не более чем в пределах пяти лет. При этом заказчик должен доказать, что недостатки возникли до передачи работ заказчику или по причине, возникшей до передачи.

2. К исчислению срока по общему правилу, то есть если иное не предусмотрено законом или договором, применяется следующее правило: если заказчик лишен возможности использовать результаты работы, в отношении которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств продавцом. Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результат работы не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения подрядчика о недостатках результатов работ в порядке, установленном статьей 483 ГК РФ. На результаты работ, переданные подрядчиком взамен результата работ, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено договором подряда.

Статья 724 ГК РФ 2016-2019. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы . ЮрИнспекция

Гражданский кодекс Российской Федерации Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком 4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) , в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. 3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475). Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы 1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. 2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. 3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Срок обнаружения ненадлежащего качества строительных работ – ГК РФ статья 724

1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.
2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.
3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.
6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.

Комм. Садиков О.Н.

1. Статья вводит новые для нашего права и сложные для практического применения правила о сроках обнаружения ненадлежащего качества результата работы, во многом повторяющие соответствующие нормы, относящиеся к купле-продаже (ст.477 ГК) и основанные на положениях Венской конвенции 1980. Продолжительность таких сроков и их исчисление зависят от того, имеется ли в договоре подряда условие о гарантийном сроке или нет.
2. При отсутствии в договоре подряда гарантийного срока для обнаружения недостатков п.2 установлен разумный срок, который не может быть более двух лет. Разумный срок должен определяться с учетом всех обстоятельств, и, прежде всего, предмета подряда и характера самого недостатка.
3. При наличии гарантийного срока недостатки должны выявляться, согласно п.3, в течение этого срока. Если срок гарантии менее двух лет, ответственность выдавшего гарантию подрядчика не должна быть более низкой по сравнению с подрядчиком, гарантию не выдавшего. Поэтому в таких случаях подрядчик согласно п.4 ст.724 ГК несет ответственность и по истечении гарантии, если заказчик докажет наличие недостатков или их причин до передачи работ заказчику.
4. В пп.5 и 6 статьи изложены правила исчисления гарантийного срока в договоре подряда, которые выходят за рамки наименования данной статьи. Комментарий к данным правилам дается в коммент. к ст.722 ГК о гарантии (см. пп.2 и 3 комментария к этой статье).
5. Об особенностях предъявления требований по качеству в договоре бытового подряда см. ст.737 и комментарий к ней.

Оглавление

Интересные темы:

  • Статья 814 ГК РФ

    Новая редакция Ст. 823 ГК РФ 1. Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность…

  • Статья 18 ГК РФ

    Новая редакция Ст. 17 ГК РФ 1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская…

  • Страховые взносы сэз Крым

    Пониженные тарифы страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма31 марта 2016 10:50На актуальные вопросы…

ГК РФ Ст. 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы

Законы и кодексы » Гражданский кодекс Российской Федерации — часть вторая » Раздел IV. Отдельные виды обязательств » Глава 37. Подряд » § 1. Общие положения о подряде » Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы

 

1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.

 

Вопросы по теме:

Качество работы | Респект: Учет договоров

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (п.1 ст.721 ГК РФ).

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (п.2 ст.721 ГК РФ).

Гарантия качества работы

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (см. первый абзац настоящей справки) (п.1 ст.722 ГК РФ).

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (п.2 ст.722 ГК РФ).

Исчисление гарантийного срока

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (п.5 ст.724 ГК РФ).

Если заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от подрядчика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств подрядчиком, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда (п.6 ст.724, п.2 ст.471 ГК РФ).

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения продавца о недостатках товара в срок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором, а если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения результата работ, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда (п.6 ст.724, п.2 ст.471, ст.483 ГК РФ).

На результат работы, переданный продавцом взамен результата работы, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда (п.6 ст.724, п.2 ст.471, ст.476 ГК РФ).

Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы

Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в указанные ниже сроки (п.1 ст.724 ГК РФ).

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота (п.2 ст.724 ГК РФ).

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (п.3 ст.724 ГК РФ).

В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента (п.4 ст.724 ГК РФ).

Срок исковой давности

Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений – 3 года (п.1 ст.725, ст.196 ГК РФ).

Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности, указанного в предыдущем абзаце, начинается со дня заявления о недостатках (п.3 ст.725 ГК РФ).

Если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом (п.2 ст.725 ГК РФ).

SWATCH Стандартные мужские песочные часы из пластика Арт. ГК 724. НУОВО! * Lister Agent

Конфиденциальность *
Нижеподписавшийся предоставляет следующую информацию относительно использования персональных данных, которые вы предоставляете при заполнении этой формы, в соответствии с положениями Регламента (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки личные данные и о свободном перемещении таких данных (также известный как GDPR).Личные данные, которые вас беспокоят и которые вы спонтанно предоставили при заполнении форм, собираются исключительно для обеспечения контакта с компанией и, в конечном итоге, для выполнения заключенного с вами Контракта. Предоставление вами данных, о которых идет речь, является обязательным; ваш возможный отказ не позволит нам предоставить вам продукт / услугу, которые вы запросили (потенциально подвергая вас ответственности за нарушение контракта), и, в любом случае, обработать ваш запрос. Данные будут раскрыты только сотрудникам нашей компании, которым была поручена обработка таких данных и всегда для указанных целей.Мы также хотели бы напомнить вам, что, отправив запрос контроллеру данных, вы можете воспользоваться всеми правами, предоставленными статьями 15–22 вышеупомянутого Регламента (ЕС), которые дают вам право, в частности, запрашивать доступ. к персональным данным и получить их копию (статья 15 GDPR), право на исправление (статья 16 GDPR) и на удаление данных (статья 17 GDPR), право на ограничение обработка, которая касается вас (статья 18 GDPR), право на переносимость данных (статья 20 GDPR, если требования соблюдены) и право возражать против обработки, которая вас касается (статьи 21 и 22 GDPR). GDPR, в случаях, упомянутых выше, и, в частности, в случае обработки в маркетинговых целях или в рамках автоматизированного процесса принятия решений, включая профилирование, которое порождает затрагивающие его / ее правовые последствия, если требования встретились).Контроллер данных также признает, в случаях, когда обработка основана на согласии, ваше право отозвать указанное согласие в любое время без ущерба для законности обработки на основе предоставленного согласия до отзыва; для этого вы можете в любой момент отменить регистрацию, связавшись с контроллером данных по адресам, опубликованным на веб-сайте. Контроллер данных также хотел бы проинформировать вас о вашем праве подать жалобу в Управление по защите персональных данных в его качестве надзорного органа в Италии и возбудить судебное разбирательство как против решения Управления по защите данных, так и против контроллера данных и / или обработчик данных.


Антиквариат от GK

Объект значительный возраст ценится за эстетику или Историческое значение.
Единственный реальный закон относительно определения слова антиквариат приходит из таможни США, которая считает антикварной как угодно 100 лет.
Антиквариат обычно предметы, демонстрирующие некоторую степень мастерства, или определенное внимание к дизайну.Их можно купить в антикварные магазины или передавались из поколения в поколение как поместье.
Единственное известное исключение из списка «100 правило года «относится к автомобилям. Большинство автомобилей явно пока что не соответствует требованию быть по крайней мере 100 лет, и быть в оригинале и неизменное состояние. Итак, машинам 75 лет, или старше, обычно считались ‘античный’. Некоторые автомобили можно зарегистрировать как «классические». когда им исполнится 25 лет.Обычно это мышцы автомобили и роскошные автомобили, такие как Rolls-Royce и Бентли. Это не повсеместно принято, но скорее различие, проводимое почти исключительно автомобилем коллекционеры и энтузиасты.

Слово винтаж первоначально относился к возрасту бутылки вина; теперь он также используется для описания предмета, имеющего вернулся в моду или менее 100 лет назад Старый.
На стоимость предмета не влияет этикетка «антиквариат», «винтаж» или «коллекционирование».Ценность предмета зависит от есть ли на это спрос. Иногда очень редкий антиквариат можно продать намного дешевле, чем новый коллекционный. Это случается, когда нет спроса за редкий антиквариат и высокий спрос на новое коллекционный.

Коллекционные общепринято считать ценные предметы меньше, чем сто лет.
Первоначально использовался производители и розничные торговцы, чтобы увеличить продажи, они могут быть лицензированы предметы коллекционирования на основе интеллектуальных свойства (изображения, персонажи и логотипы из литература, музыка, фильмы, радио, телевидение и видеоигры).Они также могут включать призы (предметы номинальная стоимость упакована или включена в цену розничного продукта без дополнительных затрат) и премии (предметы, которые можно «купить», выкупив купоны, топы или доказательства покупки в продукт вместе с небольшой комиссией для покрытия доставки и обработка), либо они могут быть в виде сувениров один пикап в путешествиях. Еще одна важная область коллекционирование — это памятные вещи, и это относится к предметам связаны с человеком, организацией, событием или СМИ.
Одним из важнейших направлений коллекционирования являются на основе произведенных предметов коллекционирования ( специально для людей собирать).
Коллекционные предметы — это предметы с ограниченным запасом, которые искали по разным причинам, включая возможные увеличение стоимости. В финансовом смысле предметы коллекционирования можно рассматривать как защиту от инфляция. Со временем их ценность также может увеличиваться. поскольку они становятся более редкими из-за потери, повреждения или разрушение.Один недостаток инвестирования в предметы коллекционирования — это потенциальная нехватка ликвидности, особенно для очень малоизвестных предметов.
является.

  • В чем разница между литография и гравюра?

Литография — это произведение искусства, выполненное в серия прессовок. Либо из известняка, либо из дерева блоки или протравленный металл с разноцветными чернилами и красители. Каждый слой прессования ставит очередную деталь на бумаге.
Печать сделана ограниченным тиражом. количества на печатной машине. Он отличается от плакат в том, что печать обычно более высокого качество и постеры производятся серийно.

  • Что такое маркировка на фарфоре?

Маркировка фарфора обычно находится на обратная сторона фарфора. Они могут выглядеть как линии или логотипы, обычно синего, зеленого или красного цвета.
Почему это важно?
Эти отметки там ставятся во время изготовления или украшения изделия.Они могут часто указывают эпоху или временные рамки, когда произведение было изготовлены или окрашены. Иногда может быть больше, чем одна из этих отметок на предмете.

Мы оцениваем недвижимость на продажу только по предварительной записи. Пожалуйста, позвоните нам по телефону 847-729-3059, чтобы договориться.

Антиквариата от GK Около

В НОВОСТИ

Как указано в TribLocal:

Антиквариат и фарфор от GK Антикварный магазин покупает, продает самые разные сокровища.

Тем, кто любит антиквариат, особенно дорогие европейские, обязательно стоит посетить Antiques & Porcelain by GK. Гюнтер и Герлинде Корнмессер владеют магазинами в Гленвью уже 25 лет.

«Чтобы построить хороший бизнес, нужны годы», — говорит Герлинде. «Люди знают, что вы делаете хорошую работу, когда были рядом».

Пара путешествует, чтобы найти особые предметы от серебряных и золотых украшений до картин, бронзовых и фарфоровых фигур. Они специализируются на европейском и американском антиквариате.Корнмессеры обладают обширными знаниями и выбором фарфора начала 18 века из Мейсена, КПМ, Берлина и Розенталя.

«Все, что люди ищут, мы стараемся получить для них», — говорит Герлинде. Магазин принимает на продажу товары, в том числе военные и памятные вещи времен Второй мировой войны. Gunther может предоставить клиентам бесплатные сертифицированные оценки.

Кроме того, доступны ремонт и переделка ювелирных изделий, а также покупка золота и серебра. Посетите Antiques & Porcelain by GK на 1705 Glenview Road.Для получения дополнительной информации звоните 847-724-3059.

ПОЛИТИКА

Antiques by GK ценит возможность вести с вами бизнес. В рамках нашего бизнеса мы предоставляем ряд услуг. Ниже приведены правила, регулирующие наше взаимодействие с покупателями в нашем магазине и на нашем веб-сайте:

Layaway:

Оценка: При продаже ваших товаров мы можем предоставить вам предложение для покупки по справедливой стоимости. Это называется оценкой.

Оценка: Оценка представляет собой письменный, постатейный отчет о ценах на замену или ликвидацию недвижимости, страховании или различных юридических требованиях.За каждую оценку взимается плата. Мы предлагаем полную оценку во всех областях нашей компетенции. Пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую для получения дополнительной информации.

Партия: • Отправления принимаются только по предварительной записи, но не более 20 штук на отправителя. • Чтобы быть принятым на партию, каждый предмет должен иметь стоимость при перепродаже не менее 15 долларов, быть чистым и в хорошем состоянии. Вещи, не готовые к продаже, подлежат уборке в размере 10%. • Сезонные товары принимаются в течение трех месяцев после праздника и убираются с пола вскоре после праздника.По истечении 90-дневного периода продажи отправитель будет уведомлен. Товар (-ы) необходимо забрать в течение двух (2) недель после этого уведомления, в противном случае непроданный (-ые) предмет (-ы) будет считаться пожертвованием компании GK Antiques. • Отправитель получает 50% от продажной цены. • Чеки выдаются Antiques GK в течение 45 дней с момента продажи переданного предмета (ов). Отправитель может забрать чек в магазине Antiques by GK или предоставить нам конверты с адресом и печатью. • Грузоотправитель подтверждает, что он / она отправляет все предметы на СВОЙ / ЕЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Antiques by GK НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за любые убытки из-за пожара, поломки, кражи, кражи со взломом, таинственного исчезновения или любой непредвиденной причины.

Использование веб-сайта:

Содержание Наш Веб-сайт и Услуги содержат графику, информацию, данные и другой контент, доступный любому Пользователю. Все Контент принадлежит и / или защищен авторским правом Antiques GK или сторонними поставщиками. Контент защищен законами США и других стран об авторском праве, товарными знаками и другими законами, а также положениями международных договоров и может использоваться только в соответствии с данной лицензией на ограниченное использование. Используя наш веб-сайт, вы автоматически соглашаетесь соблюдать эти положения.

Область применения Эта Политика конфиденциальности описывает, как мы обрабатываем вашу личную информацию для наших услуг на сайтах Antiques by GK, инструментах, приложениях и услугах. В целом она применяется к веб-сайту Antiques by GK и контенту, а также к другим связанным веб-сайтам, на которых эта политика отображается в нижнем колонтитуле страницы. Принимая Политику конфиденциальности и Пользовательское соглашение при регистрации, вы прямо соглашаетесь на сбор, хранение, использование и раскрытие вашей личной информации, как описано в настоящей Политике конфиденциальности.Настоящая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее принятия для новых пользователей и вступает в силу с 1 января 2012 г.

Коллекция Вы можете просматривать наш сайт, не сообщая нам, кто вы, и не раскрывая никакой личной информации о себе. Если вы предоставите нам свою личную информацию, вы не станете для нас анонимным. Если вы решите предоставить нам личную информацию, вы соглашаетесь на передачу и хранение этой информации на наших серверах, расположенных в США. Мы можем собирать и хранить следующую личную информацию: • адрес электронной почты, номер телефона, физическая контактная информация; • обсуждения в сообществе, чаты, разрешение споров, переписка через наш сайт и корреспонденция, отправляемая нам; • другая информация о вашем взаимодействии с нашим сайтом, услугами, контентом и рекламой, включая идентификатор устройства, информацию о компьютере и подключении, статистику просмотров страниц, трафик на сайт и с сайта, данные рекламы, IP-адрес и стандартную информацию веб-журнала; • информация от других компаний, например, демографические и навигационные данные; а также Мы никогда не храним финансовую информацию, например номера счетов кредитных карт.Маркетинг Мы не продаем и не сдаем в аренду вашу личную информацию третьим лицам в их маркетинговых целях без вашего явного согласия. Мы можем объединить вашу информацию с информацией, которую мы собираем от других компаний, и использовать ее для улучшения и персонализации наших услуг, контента и рекламы. Если вы не хотите получать от нас маркетинговые сообщения или участвовать в наших программах настройки рекламы, просто укажите свои предпочтения, следуя инструкциям, приведенным в сообщении или рекламе.

Использование Наша основная цель при сборе личной информации — предоставить вам безопасный, плавный, эффективный и индивидуальный подход. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать вашу личную информацию для: • предоставлять услуги и поддержку клиентов, которые вы запрашиваете; • решение проблем; • предотвращать, обнаруживать и расследовать потенциально запрещенные или незаконные действия, а также обеспечивать соблюдение нашего Пользовательского соглашения; • настраивать, оценивать и улучшать наши услуги, контент и рекламу; • рассказывать вам о наших услугах, предоставлять целевой маркетинг, обновления услуг и рекламные предложения в зависимости от ваших предпочтений в общении; • сравнивать информацию на предмет точности и проверять ее у третьих лиц; • и другие способы использования, как описано при сборе информации.Раскрытие нами вашей информации Мы можем раскрывать личную информацию для выполнения требований законодательства, обеспечения соблюдения наших политик, ответа на заявления о том, что объявление или другое содержимое нарушает права других, или для защиты чьих-либо прав, собственности или безопасности. Такая информация будет раскрыта в соответствии с применимыми законами и постановлениями.

Поставщики услуг по контракту, которые помогают в наших деловых операциях (например, расследование мошенничества и разработчики веб-сайтов). Другие третьи стороны, которым вы явно просите нас отправить вашу информацию (или о которых вы иным образом прямо уведомлены и дали согласие при использовании конкретной услуги).Правоохранительные органы, государственные органы или уполномоченные третьи стороны в ответ на подтвержденный запрос, касающийся уголовного расследования или предполагаемой незаконной деятельности или любой другой деятельности, которая может подвергнуть нас, вас или любого другого пользователя Antiques by GK юридической ответственности. В таких случаях мы будем раскрывать информацию, имеющую отношение к расследованию, такую ​​как имя, город, штат, почтовый индекс, номер телефона, адрес электронной почты, историю идентификаторов пользователей, IP-адрес, жалобы на мошенничество и все остальное, что мы сочтем имеющим отношение к расследованию. .Другие субъекты хозяйствования, если мы планируем слиться с ними или быть приобретенными ими. (В случае возникновения такой комбинации мы потребуем, чтобы новое объединенное лицо следовало настоящей Политике конфиденциальности в отношении вашей личной информации. Если ваша личная информация будет использоваться вопреки этой политике, вы получите предварительное уведомление.) Не ограничивая вышесказанное, в целях уважения вашей конфиденциальности и нашей способности защитить сообщество от злоумышленников, мы не будем иным образом раскрывать вашу личную информацию правоохранительным органам, другим государственным должностным лицам или другим третьим лицам без повестки в суд, постановления суда. или по существу аналогичная юридическая процедура, за исключением случаев, когда мы добросовестно считаем, что раскрытие информации необходимо для предотвращения неминуемого физического вреда или финансовых потерь или для сообщения о подозреваемой незаконной деятельности.

Информация, которую вы делитесь об антиквариате от GK Если вы заходите на наши сайты с общего компьютера или компьютера в интернет-кафе, определенная информация о вас, такая как ваша контактная информация, действия или напоминания из Antiques by GK, также может быть видна другим лицам, использующим компьютер после вас.

Безопасность Ваша информация хранится на наших серверах, расположенных в США. Мы относимся к данным как к активу, который необходимо защищать, и защищаем вашу личную информацию от несанкционированного доступа и раскрытия.Однако, как вы, вероятно, знаете, третьи стороны могут незаконно перехватывать передачи или частные сообщения или получать к ним доступ. Поэтому, хотя мы очень много работаем, чтобы защитить вашу конфиденциальность, мы не обещаем, и вы не должны ожидать, что ваша личная информация или личные сообщения всегда будут оставаться конфиденциальными.

Третьи стороны Если иное прямо не указано в настоящей Политике конфиденциальности, этот документ касается только использования и раскрытия информации, которую мы получаем от вас. Если вы раскрываете свою информацию другим лицам, к их использованию или раскрытию информации, которую вы им раскрываете, могут применяться другие правила.Antiques by GK не контролирует политики конфиденциальности третьих лиц, и вы подчиняетесь политикам конфиденциальности этих третьих лиц, где это применимо. Мы рекомендуем вам задавать вопросы, прежде чем раскрывать свою личную информацию другим лицам.

Общие Мы можем изменить эту Политику конфиденциальности в любое время, разместив измененные условия на этом сайте. Все измененные условия автоматически вступают в силу сразу после публикации на этом сайте.

509 Превышен предел пропускной способности

509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.Пожалуйста, попробуйте позже.

BELIEVE Серебряное пухлое сердце с плавающим шармом для медальона памяти продавец из США fc724 Модные украшения и часы gkdevelopers.com

Поверьте, серебряный шарм с пухлым сердцем для медальона с памятью продавец из США fc724 Модные украшения и часы gkdevelopers.com

ВЕРЬТЕ, серебряный шарм с плавучим сердечком для медальона с памятью, продавец из США fc724. ~ Плавающие талисманы — это УДОВОЛЬСТВИЕ! Подходит к Оригами Сова и всем остальным стандартам. (Никогда не «принудительно» закрывайте медальон.как вы можете разбить стекло.). Все о Кларе и Кали. медальоны высшего качества высотой / шириной 7 мм .. 。.








[email protected]

+91 7888093332

ВЕРЬТЕ, серебряный шарм с пухлым сердцем, плавающий шарм для медальона с памятью, продавец из США, fc724

Поверьте, серебряный шарм с плавающим сердечком для медальона с памятью, продавец из США fc724

Плавающий шарм для медальона памяти продавец из США fc724 ВЕРЬТЕ, что серебряное пухлое сердце, все о Кларе и Кали, медальоны высшего качества 7 мм в высоту / ширину, ~ Плавающие шармы так УДИВИТЕЛЬНО, подходят для совы оригами и всех других стандартов, (никогда «Принудительно» закрывайте медальон, иначе вы можете разбить стекло), Товары с бесплатной доставкой, Быстрая доставка всех продуктов, Лучшее соотношение цены и качества, Любовь, Покупки, Обмен, лучший сервис, цена и качество.Плавающий шарм в форме сердца для медальона памяти в США продавец fc724 ВЕРЬТЕ, что серебряный пухлый, ВЕРУЙТЕ, серебряный тучный шарм в форме сердца плавающий шарм для медальона памяти в США, продавец fc724.

Карта Небраски из исследований лейтенанта Г. К. Уоррена Топла. Engrs. в 1855, 56 и 57 и других авторитетах.

Кто

Люди и организации, связанные либо с созданием этой карты, либо с ее содержанием.

Какие

Описательная информация, помогающая идентифицировать эту карту. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы найти похожие предметы на Портале.

Когда

Даты и периоды времени, связанные с этой картой.

Статистика использования

Когда в последний раз использовалась эта карта?

Где

Географическая информация о происхождении этой карты или о ее содержании.

Информация о карте

  • Координаты названия места. (Может быть приблизительным.)
  • Для оптимальной печати может потребоваться изменение положения карты.

Помогите нанести на карту эту карту

Сообщите нам, если вы знаете точное местонахождение этого предмета. В нижнем левом углу карты ниже выберите булавку () или поле ().Отпустите булавку или перетащите, чтобы создать новый прямоугольник. Масштабируйте и перемещайте карту по мере необходимости.

Взаимодействовать с этой картой

Вот несколько советов, что делать дальше.

Начать просмотр

Ссылки, права, повторное использование

Международная структура взаимодействия изображений

Распечатать / Поделиться


Печать
Электронная почта
Твиттер
Facebook
Tumblr
Reddit

Ссылки для роботов

Полезные ссылки в машиночитаемом формате.

Ключ архивных ресурсов (ARK)

Международная структура взаимодействия изображений (IIIF)

Форматы метаданных

Изображений

URL

Статистика

Уоррен, Г.К. (Губернатор Кембл), 1830–1882. Карта Небраски из исследований лейтенанта Г. К. Уоррена Топла. Engrs. в 1855, 56, 57 и других авторитетах., карта, 1857; (https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth287448/: по состоянию на 19 октября 2021 г.), Библиотеки Университета Северного Техаса, Портал в историю Техаса, https://texashistory.unt.edu; кредитование Техасского университета в библиотеке Арлингтона.

Campfire Camisole Camisole Camp Leotard

Наши ткани можно разделить на две категории:

  • Долговечные прочные ткани: нейлон / спандекс, бархат, DryTech, матовый трикотаж, TechMesh, Campus Stretchtek и Campus Performance Mesh.
    • DryTech может дать усадку под воздействием тепла.
    • Sequinz нельзя наносить на Velvet.
  • Особый уход за хрупкими тканями: голограмма, сетка и нейлон / спандекс с фольгой (Mystique)
    • Обратите внимание, что некоторые ткани высокой моды более подвержены износу и выцветанию, чем другие традиционные долговечные и прочные ткани. Ткани с голограммой и нейлоном / спандексом с фольгой (Mystique) будут немного тускнеть на участках с драгоценными камнями из-за воздействия тепла.

Хрупкие ткани требуют особого ухода:

  • Повторяющееся ношение и стирка может привести к потускнению ткани или потере пленки.
  • Спирт, содержащийся во всех аэрозольных продуктах, таких как лак для волос, влияет на эти ткани. Пожалуйста, накройте одежду перед нанесением. Духи и лосьоны для тела также могут повредить хрупкие ткани.
  • Дезодоранты и пот могут привести к потускнению этих тканей, потускнению, потускнению или потере фольги, особенно когда два цвета встречаются под мышками.Мы рекомендуем использовать дезодорант из чистых кристаллов, не содержащий хлоргидрата алюминия.
  • Сетка потенциально может быть повреждена из-за жестких процедур, когда контакт человека с человеком может усилить нагрузку на ткань. Вы можете заказать эту ткань, но делайте это с большой осторожностью, потому что Elite Sportswear, L.P. не гарантирует срок службы этой ткани. Если вы решите использовать сетку в дизайне, вам будет предложено подписать отказ. В отказе указано, что Elite Sportswear, L.P. не несет ответственности за замену или ремонт вашей одежды (-ов).
  • Перенос цвета или растекание цвета происходит, когда ткань белого или светлого цвета сочетается с тканью яркого или темного цвета. Это обычная отраслевая проблема, которая может стать очевидной при определенных условиях, особенно когда одежду светлого цвета надевают под темную разминку или короткие и / или когда влажная одежда остается в спортивных сумках. Elite Sportswear, L.P. не может гарантировать, что наши ткани не потекут, даже при соблюдении надлежащих инструкций по стирке из-за индивидуального характера одежды / процедуры стирки каждого спортсмена.Ниже приведен список тканей, которые могут подвергаться большему риску потускнения цвета в сочетании с тканями белого или светлого цвета: Berry Mystique, Black Mystique, Navy Mystique, Red Mystique, Rich Red Velvet и Merlot Mystique. Вы можете заказать любую комбинацию ткани и цвета, но, пожалуйста, сделайте это с большой осмотрительностью. Если вы решите комбинировать светлые и темные цвета, Elite Sportswear, L.P. не будет нести ответственность за замену вашей одежды (ей) в случае растекания цвета.
  • Смягчители ткани отрицательно влияют на клеи, используемые в нашей одежде, вызывая обесцвечивание фольги на наших тканях и отпадание украшений.

Важные инструкции по стирке всех тканей:

Предметы одежды следует стирать отдельно. Выверните одежду наизнанку. Используйте мягкое жидкое моющее средство, аккуратно стирайте вручную в большом количестве холодной воды. Немедленно смойте.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ замачивания одежды. Вытрите насухо чистым полотенцем и используйте толстую пластиковую вешалку, чтобы высохнуть на воздухе.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ кондиционеры для белья. Смягчители ткани негативно влияют на клеи, используемые в нашей одежде, вызывая обесцвечивание фольги на наших тканях и отпадание украшений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать химчистку. В химчистке используются агрессивные химикаты, которые могут повредить ткань и украшения, используемые в нашей одежде.

НЕ гладить. Тепло от утюга может расплавить и / или обесцветить деликатные ткани нашей одежды. Чрезмерное нагревание также может ослабить клей, используемый для прикрепления украшений к одежде, и привести к их падению.

Elite Sportswear, L.P. не гарантирует, что одежда не будет выстирана и высушена в соответствии с указаниями. Если вы решите комбинировать чувствительные ткани и цвета, это на ваш страх и риск.GK может отказать в возврате специальных заказов в этих комбинациях.

.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *