Гк 720: ГК РФ Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком КонсультантПлюс

Содержание

ГК РФ Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком \ КонсультантПлюс

ГК РФ Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком

Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 720 ГК РФ

— Отказ заказчика от приемки выполненных подрядных работ и подписания акта приемки

— Акт выполненных работ как доказательство выполнения работ подрядчиком

— Последствия принятия заказчиком выполненных работ по договору подряда без замечаний

— Доказательства выполнения подрядчиком работ

— Экспертиза по проверке качества выполненных по договору подряда работ

— Акт выполненных работ как доказательство некачественного выполнения работ подрядчиком

— Все вопросы по ст. 720 ГК РФ

1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.

7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.

Статья 720 ГК РФ. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Актуально в 2021 и 2022. Последняя редакция

Часть 1 статьи 720 ГК РФ
Часть 2 статьи 720 ГК РФ
Часть 3 статьи 720 ГК РФ
Часть 4 статьи 720 ГК РФ
Часть 5 статьи 720 ГК РФ
Часть 6 статьи 720 ГК РФ
Часть 7 статьи 720 ГК РФ
Комментарии к статье

Ч.1 статьи 720 ГК РФ

Ч.2 статьи 720 ГК РФ

Ч.3 статьи 720 ГК РФ

Ч.4 статьи 720 ГК РФ

Ч.5 статьи 720 ГК РФ

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Ч.6 статьи 720 ГК РФ

Ч.7 статьи 720 ГК РФ

Komine GK-720 Винтажные кожаные перчатки размера L | Кожаные перчатки

Запрос на продукт

Спасибо за ваш запрос.
Мы ответим в течение 2 рабочих дней.
Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос напрямую по адресу:[email protected].

Komine GK-720 Винтажные кожаные перчатки L Размер

Цена	731 йен 税込 790 йен
Имя дилера	UPGARAGE Райдеры Сайтамаагеотен
Номер директора магазина	РЛ050563

Чувство износа, сильное загрязнение Потому что есть еще закалка, состояние плохое.

Имя	Требуется Пожалуйста, введите ваше имя
Электронная почта	Требуется
Электронная почта (подтверждение)	Требуется Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты еще раз для подтверждения
Содержание запроса	Требуется 1000 символов или менее

я согласен с Политика конфиденциальности
Если вы не получили ответ, обязательно проверьте почту со спамом

Отправить запрос

Отмена

Запрос успешно отправлен

Спасибо за ваш запрос.

Мы ответим в течение 2 рабочих дней.

Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос по адресу:[email protected].