Ф з 214: Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ (последняя редакция)

Содержание

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ (последняя редакция)

Главная
Документы

Внимание! Положения данного документа применяются без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ, в случаях, установленных статьей 25 указанного Закона.

30 декабря 2004 года N 214-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят

Государственной Думой

22 декабря 2004 года

Одобрен

Советом Федерации

24 декабря 2004 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ,

от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 23. 07.2008 N 160-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ,

от 17.06.2010 N 119-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 362-ФЗ,

от 10.07.2012 N 118-ФЗ, от 30.12.2012 N 294-ФЗ (ред. 23.07.2013),

от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 23.07.2013 N 241-ФЗ, от 28.12.2013 N 414-ФЗ,

от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 21.07.2014 N 224-ФЗ, от 13.07.2015 N 236-ФЗ,

от 01.05.2016 N 139-ФЗ, от 03.07.2016 N 304-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ,

от 01.07.2017 N 141-ФЗ, от 29.07.2017 N 218-ФЗ, от 29.07.2017 N 267-ФЗ,

от 31.12.2017 N 506-ФЗ, от 01.07.2018 N 175-ФЗ, от 29.07.2018 N 272-ФЗ,

от 25.12.2018 N 478-ФЗ, от 27.06.2019 N 151-ФЗ, от 13.07.2020 N 202-ФЗ,

от 30.12.2020 N 494-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ,

от 01.07.2021 N 273-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от 02.07.2021 N 352-ФЗ,

от 30.12.2021 N 436-ФЗ, от 30.12.2021 N 449-ФЗ, от 30.12.2021 N 476-ФЗ,

от 14.03.2022 N 58-ФЗ, от 19.12.2022 N 542-ФЗ, от 28.12.2022 N 569-ФЗ)

(см. Обзор изменений данного документа)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Статья 3. Право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости
Статья 3.1. Раскрытие информации застройщиком
Статья 3.2. Требования к органам управления застройщика и его участникам
Статья 4. Договор участия в долевом строительстве
Статья 5. Цена договора
Статья 6. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства
Статья 7. Гарантии качества, предусмотренные договором
Статья 8. Передача объекта долевого строительства
Статья 9. Расторжение договора
Статья 10. Ответственность за нарушение обязательств по договору
Статья 11. Уступка прав требований по договору
Статья 12. Исполнение обязательств по договору
Статья 12. 1. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору
Статья 13. Обеспечение исполнения обязательств по договору залогом
Статья 14. Особенности обращения взыскания на предмет залога
Статья 15. Особенности распределения денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества
Статья 15.1, статья 15.2, статья 15.3. Утратили силу
Статья 15.4. Особенности привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства в случае размещения таких средств на счетах эскроу
Статья 15.5. Особенности открытия, ведения и закрытия счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве
Статья 15.6. Страхование гражданской ответственности застройщика
Статья 16. Государственная регистрация права собственности на объекты долевого строительства
Статья 17. Государственная регистрация договора участия в долевом строительстве и соглашения (договора), на основании которого производится уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве

Статья 18. Использование денежных средств застройщиком
Статья 18.1. Условия использования денежных средств участников долевого строительства на возмещение затрат на строительство, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, уплату процентов по целевым кредитам (целевым займам) на их строительство, реконструкцию
Статья 18.2. Порядок совершения операций по расчетному счету застройщика
Статья 19. Проектная декларация
Статья 20. Информация о застройщике
Статья 21. Информация о проекте строительства
Статья 21.1. Фонд субъекта Российской Федерации
Статья 21.2. Особенности передачи объекта долевого строительства Фондом субъекта Российской Федерации и принятия его участником долевого строительства

Статья 21.3. Особенности осуществления Фондом субъекта Российской Федерации своей деятельности, которая финансируется исключительно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
Статья 22. Утратила силу
Статья 23. Государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Статья 23. 1. Единый реестр застройщиков, единый реестр проблемных объектов
Статья 23.2. Защита прав граждан — участников долевого строительства
Статья 23.3. Единая информационная система жилищного строительства
Статья 23.4. Взаимодействие субъектов информации с использованием единой информационной системы жилищного строительства
Статья 23.5. Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Статья 23.6. Строительство (создание) общего имущества в границах территории малоэтажного жилого комплекса
Статья 24. Утратила силу
Статья 25. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 26. О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Статья 6.

Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства \ КонсультантПлюс

Статья 6. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 6

Арбитражные споры:

— Цессионарий хочет взыскать неустойку и штраф за передачу объекта строительства с нарушением срока, установленного договором, права требования которых он получил от участника долевого строительства (физлица)

— Участник долевого строительства хочет понудить застройщика завершить работы и передать объект долевого строительства

— Участник долевого строительства хочет взыскать законную неустойку за непередачу объекта строительства после наступления срока его передачи

— Участник долевого строительства хочет взыскать убытки, причиненные ему передачей объекта строительства с нарушением срока

— Участник долевого строительства хочет взыскать убытки и законную неустойку за передачу объекта строительства с нарушением срока

См. все ситуации, связанные со ст. 6

Споры в суде общей юрисдикции:

— Участник долевого строительства хочет взыскать законную неустойку за нарушение срока передачи объекта

— Участник долевого строительства хочет взыскать убытки, причиненные нарушением срока передачи объекта

— Участник долевого строительства хочет расторгнуть договор из-за приостановки строительства и взыскать уплаченные по договору деньги

См. все ситуации, связанные со ст. 6

1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

(часть первая в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

КонсультантПлюс: примечание.

Период с 29.03.2022 до 30.06.2023 не учитывается при начисления неустойки по ч. 2 ст. 6. По требованиям, предъявленным застройщику до 29.03.2022, предоставляется отсрочка до 30.06.2023. О расчете неустойки с 25.02.2022 до 30.06.2023 см. Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 479.

2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому договору.

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 03.07.2016 N 304-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Руководство пользователя Vestfrost FZ 214 W (английский

ManualVestfrost FZ 214 W

ГБ Руководство относится к категории Винные шкафы, 1 человек дали ему среднюю оценку 7.5. Руководство доступно на следующих языках: английский У вас есть вопрос о Vestfrost FZ 214 W или вам нужна помощь? ? Задайте свой вопрос здесь

Общий

	Вестфрост
	ФЗ 214 Вт \| 7043
	Wine Cabinet
	5703540150260
	English
	User manual (PDF)

Design

Appliance placement

Freestanding

Цвет корпуса

Черный

Inner colour

Black

Number of doors

1 door(s)

Door hinge

Right

Reversible doors

✓

Glass type

Anti UV

Количество полок

5 полок

Материал полок

Дуб

Встроенный вентилятор

✓0051

Производительность

Бутылки.
Количество температурных зон	—
Диапазон температур (зона 1)	5 — 22 °C
Фильтрация	✓
Filter type	Carbon
Climate class	SN-ST
Noise emission class	C
Noise level	40 dB

Ergonomics

Сигнал тревоги температуры	✓
Сигнал открытой двери	✓
Тип лампы	Светодиод
Внутреннее освещение 3	✓
Locking	✓
Adjustable feet	✓
Cord length	2. 1 m
Built-in display	✓

Power

Подключенная нагрузка	200 W
Входное напряжение переменного тока	220 — 240 В
0023	166 kWh
Energy efficiency class	G
Energy efficiency scale	A to G

Weight & dimensions

Width	595 mm
Depth	605 мм
Высота	1560 мм

Морозильная камера

3 — 90 Встроенная морозильная камера

30024

Не нашли ответа на свой вопрос в инструкции? Вы можете найти ответ на свой вопрос в разделе часто задаваемых вопросов о Vestfrost FZ 214 W ниже.

Вашего вопроса нет в списке? Задайте свой вопрос здесь

Нет результатов

ФЗ 214-М2 | Эпром С.А.

Мышь Ampliar imagen con scroll

Volver atrás

ФЗ 214-М2

Осудить виновных в совершении правонарушений, по мотивам ситуации, в результате которой невозможно показать, что актуализируется PVP. Para cualquier consulta no duden en contactar con Nuestro Departmentamento de Atención al Cliente.

Registrarse para ver precios

Tipología: Interruptores de posición para aplicaciones estándar
Material: Metal con recubrimiento en polvo
Bloque de contacto: (B2) 2x(1NO+1NC) Ruptura Brusca
Tipo de контакты: Estándar (de Plata)
Actuador: (14) seta de emerencia r13
Сброс: Estándar (Sin Reset)
Entrada Cable: 2 Enteradas M20x1. 544opeer 444. )
Temperatura de trabajo: estándar (от -25 до +80ºC)

Comparar

Модель: ФЗ 214-М2

Описание
Дата продукта

Descargas

Descripción

FZ 214-M2

DATOS TECNICOS

CARCASA

CARCASA DE METAL CON CONCRIMIENTO ENERVO

DOS ENTRADAS DE CALBADAS: M20X ESTER. con prensa estopas con grado de protección igual o Superior

Общие данные

Температура окружающей среды: -25°C… +80°C (стандартная)
-40°C… +80°C (опция T6)
Frecuencia máxima de accionamiento: 3600 Ciclos de operaciones/hora
Durabilidad mecánica: 20 Millones de Ciclos de Operaciones
COSICION DE MONTAJE: CUALQUIERA
PARAVERE DE -SEGRIAVIONS. 000.000. según EN ISO 14119
Предварительные требования для установки: vea página 227/20
Secciones de los conductores y
долготы pelado de los hilos:
vea página 243/29

Электрические разъемы0003

Термический порт (Ith): 10 A
Назначение напряжения (Ui): 500 В перем. тока 600 В пост. тока
400 В перем. тока 500 В пост. , 22)
Corriente de Cortocircuito condicionada: 1000 A Según EN 60947-5-1
Protección Contra Cortocircuitos: Flibable 10 A 500 V Tipo Am
Grado de Contaminación: 3

Categin 60 Гц)

Ue (В) 250 400 500

IE (a) 6 4 1

Corriente Continua: DC13

UE (V) 24 125 250

IE (A) 3 0,55 0,3

Características homologadas por la imq

tensión asigmadas deismilas deismilas deismilas deismilas deismilas deisilmamas deismilas deismilas deismilas deisilmamas deismilas (Ui): 500 В перем. тока
400 В перем. тока (для блоков
, контакты 2, 11, 12, 20, 21, 22,
33, 34)
Corriente térmica al aire libre (Ith): 10 A
Защита от короткого замыкания: плавкий предохранитель 10 А 500 В Типо AM
Tensión asignada soportada al impulso (U imp ): 6 кВ
4 кВ (пара блоков контактов
20, 21, 22, 33, 34)
Степень защиты корпуса: IP67
Борнес MV (борнес де Торнильо)
Степень загрязнения: 3
Типовая категория: AC15
Стандартное напряжение (Ue): 400 В перем. тока (50 Гц)
Типовой стандарт (Ie): 3 A
Форма контактного элемента: Za, Zb, Za+Za, Y+Y, X+X, Y+Y+X, Y+Y+Y, Y+X+X

Apertura positiva de los contactos para lo bloques de contactos 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 33, 34

Соответствует нормам: EN 60947-1, EN 60947-5-1, основные реквизиты директивы по низкому напряжению 2014/35 /УЭ.

Póngase en contacto con Nuestro Departmento Técnico para obtener una lista de products aprobados.

Характеристики, соответствующие UL

Электрические характеристики: Q300 пилотный режим (69 ВА, 125–250 В пост. тока)
A600 пилотный режим (720 ВА, 120–600 В пер. тока)
Классы защиты окружающей среды: Типы 1, 4X, 4X, , 13

Для всех контактных блоков, кроме 2 и 3, используйте жесткие или гибкие медные (Cu) проводники, рассчитанные на 60 или 75°C, сечением 12, 14 AWG. Момент затяжки винтов клемм составляет 7,1 фунта на дюйм (0,8 Нм).