Договор подряда статья гк рф: ГК РФ Статья 702. Договор подряда \ КонсультантПлюс



Настоящая работа посвящена изучению вопроса о роле положений о сроках выполнения работ в договоре подряда. В ней проанализированы научная литература, действующее законодательство России и судебная практика по теме данной статьи. На основании чего делается вывод, что сроки выполнения работ играют важную роль в подрядных отношениях и сторонам договора подряда необходимо проявлять особую внимательность как к согласованию условий о сроках выполнения работ, так и к их изменению при исполнении договора. Автор статьи подчеркивает важность для подрядчика возможности изменения согласованных сроков выполнения работ и вносит предложение по усовершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: договор подряда, сроки выполнения работ, существенные условия, ответственность, изменение сроков.

Наличие положений о сроках выполнения работ является для подряда одним из важнейших условий договора. В научной литературе срок в договоре подряда относят к существенным условиям [1, 2, 3, 4, 5]. Современная судебная практика также однозначно решает данный вопрос. Арбитражные суды считают срок выполнения работы существенным условием договора подряда [6]. Значит, сторонам необходимо посвятить особое внимание этому вопросу при заключении договора, так как в случае несогласования существенных условий, такой договор может быть признан незаключённым в судебном порядке. Подрядный договор, согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса российской Федерации (далее — ГК РФ), в обязательном порядке должен содержать начальный, конечный, а в случае необходимости и промежуточные сроки выполнения работ [7]. Стоит отметить, что отсутствие промежуточных сроков не лишает договор юридической силы. При этом важно учитывать, что срок действия договора, то есть наличие в соглашении дат вступления в силу и окончания действия документа, не будет считаться согласованием сроков выполнения работ [6].

Как грамотно установить сроки выполнения работ в договоре подряда? Гражданский кодекс России предусматривает несколько способов для этого. В соответствии со статьёй 190 ГК РФ срок можно определить календарной датой, периодом времени или указанием на неизбежно наступающие событие, которое не зависит от действий и воли сторон [8]. Для подрядных договоров сроки выполнения работ лучше сформулировать так, чтобы их можно было определить точно до календарного дня. В случае выполнения подрядчиком сложных или многоэтапных работ оптимальным вариантом утверждения сроков будет согласование сторонами графика выполнения работ с указанием конкретных сроков по каждому этапу работы. Также участникам подрядных отношений необходимо помнить, что в силу пункта 3 статьи 432 ГК РФ договор будет считаться действительным и сроки работ в нём согласованными, в том случае, если одна из сторон соглашения в разумный срок совершит действия по исполнению договора, а другая сторона примет их полностью или частично без замечаний.

Абзац 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ обеспечивает возможность несения ответственности подрядчиком за нарушение согласованных сторонами в договоре сроков выполнения работ [7], вид и размер которой стороны могут оговорить в договоре подряда. Кроме того, законодатель предоставил заказчику право отказаться от исполнения договора и требовать подрядчика возместить понесённые им убытки при таком нарушении подрядчиком согласованных сроков выполнения работы, когда окончание её к сроку становится очевидно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ) [7].

Для подрядчика особую важность представляет возможность изменения ранее согласованных сторонами в договоре сроков выполнения работ. Пунктом 2 статьи 708 ГК РФ предусмотрена возможность для изменения всех оговоренных в договоре сроков «в случаях и в порядке, предусмотренных договором» [7], то есть законодательство предоставляет возможность сторонам заранее предусмотреть и согласовать в договоре все необходимые условия, при которых возможно изменение сроков выполнения работы. Однако, часто бывает, что практически сделать это очень сложно. Например, небольшим подрядчикам и субподрядчикам в договорах строительного подряда — редкая крупная строительная организация, являющаяся сильной стороной договора, соглашается на соответствующее предложение подрядчика.

На наш взгляд, для более полной защиты подрядчика от недобросовестного заказчика было бы разумно внести изменения в статьи 716 и 719 ГК РФ предоставив возможность подрядчику не только право отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в соответствие с пунктом 3 статьи 716 и пунктом 2 статьи 719 ГК РФ, но и право на изменение сроков выполнения работ в случае возникновения обстоятельств, которые не зависят от подрядчика и при этом создают невозможность выполнения работ в соответствии с условиями договора. В действующей редакции ГК РФ данные статьи позволяют подрядчику лишь приостановить выполнение работ и не служат основанием для изменения конечного срока производства работ [9].

Это позволило бы снизить количество судебных разбирательств, связанных с просрочкой исполнения обязанностей подрядчиком. Тем более, что в судебной практике уже выработался подход, согласно которому приостановка выполнения работ подрядчиком в связи с обстоятельствами изложенными в статьях 716, 719 ГК РФ, при должном уведомлении заказчика, влечёт продление срока выполнения работ на срок их приостановления [10, 11].

По нашему мнению, нормативное закрепление такого подхода будет способствовать не только укреплению единства судебной практики, но и добросовестности поведения участников подрядных отношений. Анализ судебной практики показывает, что подрядчики часто не пользуются возможностью получить освобождение от ответственности за нарушение сроков производства работ, либо незамедлительно не уведомив заказчика, об обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в срок, либо уведомив его не должным образом, вследствие чего лишаются права ссылаться на соответствующие обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за просрочку исполнения [12, 13, 14, 15].

Законодательно закреплённое право подрядчика на изменение сроков выполнения работ в случае возникновения обстоятельств, независящих от его воли и создающих невозможность выполнения работ в согласованный сторонами срок, должно сподвигнуть подрядчиков более разумно и ответственно подходить к проблемам, возникающим при исполнении подрядного обязательства.

В заключении можно констатировать, что сроки выполнения работ играют важную роль в подрядных взаимоотношениях. Для избегания возможных конфликтов и судебных споров между сторонами, участникам договора подряда стоит проявлять должную осмотрительность уже на этапах согласования и заключения подрядного соглашения, стараясь предусмотреть и просчитать все возможные особенности выполнения регламентируемых договором работ. На этапе же исполнения договора подряда, в случае необходимости, обязательно нужно документально оформлять как приостановку выполнения работ, так и изменения условий соглашения, которые могут повлечь увеличение продолжительности выполнения подрядчиком работ.

Литература:

1. Брагинский М. И. Договорное право. Книга третья: договоры о выполнении работ и оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский — 2-е изд., стер. — М.: Статут, 2011. — 1055 с.
2. Гонгало Б. М. Гражданское право: учебник в 2 т. Том 2 / О. Г. Алексеева, М. В. Бандо, Е. Р. Аминов и др.; под ред. Б. М. Гонгало — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Статут, 2017. — 543 с.
3. Шаблова Е. Г., Жевняк О. В. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры: учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк; под. общ. ред. Е. Г. Шабловой. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 174 с.
4. Сергеев А. П. Гражданское право: учебник в 3 т. Т.2 / Е. Ю. Валявина, И. В. Елисеев и др.; под. ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2005. — 848 с.
5. Суханов Е. А. Гражданское право: учебник в 4 т. Т. 3 / Витрянский В. В. и др.; отв. ред. Е. А. Суханов — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2006. — 800 с.
6. Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят Гос. Думой 22 декабря 1995 г.) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят Гос. Думой 21 октября 1994 г.) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.
9. Барабачков П. А., Корнилова Н. В. Срок как существенное условие договора строительного подряда // E-Scio — 2019. — № 10(37).
10. Решение Арбитражного суда Республики Коми от 26 апреля 2017 г. по делу № А29–13849/2016 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.
11. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 30 июня 2022 г. по делу № А33–31766/2021 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.
12. Решение Арбитражного суда Иркутской области от 02 июня 2022 г. по делу № А19–1031/2022 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.
13. Решение Арбитражного суда Камчатского края от 01 июня 2022 г. по делу № А24–1066/2021 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.
14. Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 01 июня 2022 г. по делу № А73–16055/2021 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.
15. Решение Арбитражного суда Забайкальского края от 01 июня 2022 г. по делу № А78–6166/2021 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система.

Основные термины (генерируются автоматически): ГК РФ, срок выполнения работ, договор подряда, подрядчик, судебная практика, договор, исполнение договора, пункт, срок, научная литература.

Ключевые слова

договор подряда, сроки выполнения работ, существенные условия, ответственность, изменение сроков

Похожие статьи

Продление конечного

Рассмотрим подробнее статьи Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), регулирующие права и обязанности сторон, возникающие при выявлении дополнительных работ по договору строительного подряда.

Вопросы совершенствования правового регулирования

…договоре подряда должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работы, о чем говорится в п. 1 ст. 708 ГК РФ. При этом в силу ст. 190 ГК РФ срок может определяться календарной датой или

По мнению В. А. Хохлова, «Гражданский кодекс РФ выделяет четыре вида договора

Договор подряда по общему правилу не обусловлен личностью подрядчика.

Ответственность за нарушение

Российская Федерация, договор подряда, исполнение договора, подрядчик, заказчик, нарушение сроков выполнения работ, Гражданский кодекс, капитальное строительство, начальный срок, ненадлежащее исполнение.

Ответственность заказчика за нарушение

Целью договора строительного подряда является надлежащее исполнение сторонами обязанностей. Ответственность наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности (подрядчика или заказчика) по договору строительного подряда.

Проблемы регулирования отношений по

В договоре подряда, согласно пункту 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации

Согласно пункту 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации цена работ может быть

Срок выполнения работ по договору строительного подряда…

договор подряда, ГК РФ, выполнение работ, результат работы, работа, существенное…

Актуальные вопросы изменения цены по

В договоре подряда, согласно пункту 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

в свою очередь в силу п. 1 ст. 740 ГК РФ подрядчик обязуется в установленный договором срок.

1 п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в.

Сфера применения

В п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] содержится нормативное

При этом в п. 2 ст. 740 ГК РФ определена сфера применения договора строительного подряда.

Как свидетельствует судебная практика, в сферу применения договора строительного

Литература: Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30 ноября. ..

Условие о цене в

Цена договора строительного подряда в соответствии с ч. 4 ст. 709 ГК РФ может быть

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Кондрашев К. Срок договора подряда как существенное условие: новые тенденции.

Договор строительного подряда в свою очередь в силу п. 1 ст. 740 ГК РФ подрядчик обязуется в…

Понятие, юридическая природа и особенности

В п. 1 ст. 702 ГК РФ приведено следующее легальное определение договора подряда: «По

Вместе с тем имеются и иные отличия договора подряда от договора возмездного оказания услуг. Так, Р. Б. Куличев указывает: «…в соответствии с пунктом 1 статьи 706 ГК РФ подрядчик

Еще одна особенность договора на выполнение научно-исследовательских…

Похожие статьи

Продление конечного

Рассмотрим подробнее статьи Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), регулирующие права и обязанности сторон, возникающие при выявлении дополнительных работ по договору строительного подряда.

Вопросы совершенствования правового регулирования

…договоре подряда должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работы, о чем говорится в п. 1 ст. 708 ГК РФ. При этом в силу ст. 190 ГК РФ срок может определяться календарной датой или

По мнению В. А. Хохлова, «Гражданский кодекс РФ выделяет четыре вида договора

Договор подряда по общему правилу не обусловлен личностью подрядчика.

Ответственность за нарушение

Российская Федерация, договор подряда, исполнение договора, подрядчик, заказчик, нарушение сроков выполнения работ, Гражданский кодекс, капитальное строительство, начальный срок, ненадлежащее исполнение.

Ответственность заказчика за нарушение

Целью договора строительного подряда является надлежащее исполнение сторонами обязанностей. Ответственность наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности (подрядчика или заказчика) по договору строительного подряда.

Проблемы регулирования отношений по

В договоре подряда, согласно пункту 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации

Согласно пункту 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации цена работ может быть

Срок выполнения работ по договору строительного подряда. ..

договор подряда, ГК РФ, выполнение работ, результат работы, работа, существенное…

Актуальные вопросы изменения цены по

В договоре подряда, согласно пункту 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

в свою очередь в силу п. 1 ст. 740 ГК РФ подрядчик обязуется в установленный договором срок.

1 п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в.

Сфера применения

В п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] содержится нормативное

При этом в п. 2 ст. 740 ГК РФ определена сфера применения договора строительного подряда.

Как свидетельствует судебная практика, в сферу применения договора строительного

Литература: Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая, третья, четвертая) от 30 ноября…

Условие о цене в

Цена договора строительного подряда в соответствии с ч. 4 ст. 709 ГК РФ может быть

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Кондрашев К. Срок договора подряда как существенное условие: новые тенденции.

Договор строительного подряда в свою очередь в силу п. 1 ст. 740 ГК РФ подрядчик обязуется в…

Понятие, юридическая природа и особенности

В п. 1 ст. 702 ГК РФ приведено следующее легальное определение договора подряда: «По

Вместе с тем имеются и иные отличия договора подряда от договора возмездного оказания услуг. Так, Р. Б. Куличев указывает: «…в соответствии с пунктом 1 статьи 706 ГК РФ подрядчик

Еще одна особенность договора на выполнение научно-исследовательских. ..

Содержание и форма договора залога в гражданском праве Российской Федерации

Автор

Перечислены:

• Сорин Любовь НЕТИШИНСКАЯ

  (Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Краснодар, Российская Федерация)

• Людмила ГУЩИНА

  (И.Т. Трубилин Кубанский государственный аграрный университет Краснодар Российская Федерация)

• ШЕХОВЦОВА Анна

  (Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Краснодар, Российская Федерация)

• Виктория КОЛЕСНИКОВА

  (Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Краснодар, Российская Федерация)

Зарегистрирован:

Реферат

В статье представлены новые положения Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге, в частности об условиях форм договора о залоге, а также о государственной регистрации и регистрации залога. форма договора о залоге государственная регистрация и регистрация залога В результате анализа выявлены случаи установления законных требований в соответствии с нотариальной формой договора о залоге. положения Гражданского кодекса Российской Федерации о государственной регистрации и регистрации залога являются особо актуальными и требуют дальнейшего изучения, а также иные законодательные акты Российской Федерации. На основании этих исследований указаны случаи, когда залог подлежит государственной регистрации. порядок и условия государственной регистрации о залоге исключительных прав указаны также на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Нами объявлена ​​возможность оформления залога иного нежилого имущества путем регистрации в целях уведомления о залоге в реестре залоговых уведомлений о движимого имущества и при этом обратить внимание на то, что залогодержатель в отношении третьего лица может ссылаться на принадлежащее ему право залога только со дня внесения записи о зарегистрированном залоге

Предлагаемое цитирование

• СоринЛюбовь НЕТИШИНСКАЯ, Людмила ГУЩИНА, Анна ШЕХОВЦОВА, Виктория КОЛЕСНИКОВА, 2018. « Содержание и форма договора о залоге в Гражданском кодексе Российской Федерации «, Журнал перспективных исследований в области права и экономики, ASERS Publishing, vol. 9(3(33)), страницы 1066-1070.

Обработчик: RePEc:srs:jarle0:v:9:y:2018:i:3(33):p:1066-1070

как

HTMLHTML с абстрактным простым текстом обычный текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

Скачать полный текст от издателя

Насколько нам известно, этот пункт недоступен для скачать . Чтобы узнать, доступен ли он, есть три варианты:
1. Проверьте ниже, доступна ли в Интернете другая версия этого элемента.
2. Проверить на сайте провайдера есть ли она на самом деле.
3. Выполните поиск объекта с похожим названием, который будет доступный.

Подробнее об этом товаре

Статистика

Доступ и статистика загрузки

Исправления

Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:srs:jarle0:v:9:y:2018:i:3(33):p:1066-1070 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные поставщика: http://journals.aserspublishing.eu/jarle .

Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

У нас нет библиографических ссылок на этот элемент. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .

Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: Claudu Popirlan Адрес электронной почты этого сопровождающего больше не действителен. Пожалуйста, попросите Клаудиу Попирлана обновить запись или отправить нам правильный адрес (электронная почта доступна ниже). Общие контактные данные поставщика: http://journals.aserspublishing.eu/jarle .

Обратите внимание, что фильтрация исправлений может занять пару недель. различные услуги RePEc.

Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское соглашение адресовано одному или нескольким конкретным лицам и является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящее Соглашение заключается в определенном порядке: путем акцепта Соглашения, содержащего все существенные условия Соглашения, без его подписания сторонами. Соглашение имеет юридическую силу в соответствии с положениями действующего Гражданского кодекса Российской Федерации и равносильно договору, заключенному в письменной форме и подписанному Сторонами.
Перед использованием Сайта Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Соглашением и Политикой конфиденциальности Сайта.
Любые действия, совершаемые Пользователем, направленные на использование Сайта (просмотр, поиск информации, регистрация, заявки на участие в конкурсах, объявляемые Администрацией, пожертвования на уставную деятельность Администрации и т.п.) и иные действия, направленные к использованию сервисов Сайта означает безоговорочное принятие (акцепт) Пользовательского соглашения (оферты) в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акцепт оферты означает безоговорочное принятие всех ее условий без каких-либо изъятий и ограничений по условиям присоединения.
Действие Сайта распространяется на территорию Российской Федерации; и настоящая Оферта действует только на территории Российской Федерации.

1. Термины и определения.

В настоящем Пользовательском соглашении следующие термины трактуются в следующих значениях:
А) Администрация — Благотворительный фонд регионального развития «Синет Искра (Искра)», ОГРН 1201400004453.
Б) Веб-сайт sintespark.org – совокупность объектов интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ, базы данных, веб-документы, графическое оформление интерфейса, конструктивные особенности, изображения и т. д.) и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой предоставляется через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» по доменным именам и (или) сетевым адресам, идентифицирующим веб-сайты в сети «Интернет».
В) Доменное имя – определенная последовательность символов, определяющая название веб-сайта и предназначенная для обращения веб-сайтов в сети Интернет с целью обеспечения доступа к информации, размещенной на веб-сайте.
Г) Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в порядке, установленном настоящими правилами, достигшее возраста, имеющего право на акцепт настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации, и обладающее соответствующими полномочиями. , включая представителя компании, принявшего Соглашение.
Д) Пользовательское соглашение – текст настоящего Соглашения, содержащий все необходимые и существенные условия Соглашения о предоставлении прав использования Сайта. Все дополнения и правила, перечисленные в настоящем Соглашении и/или прямо названные дополнениями к настоящему Соглашению, составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
F) Контент – элементы дизайна, иллюстрации, графические изображения, фотографии, сценарии, тексты, видеоролики, музыка, звуки и другие объекты, размещенные на Сайте и являющиеся или не являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, право на которые принадлежит Администрация, Пользователь или иные лица.

2. Предмет договора

2.1. Администрация предлагает использовать Сайт на условиях настоящего Соглашения. Пользователь обязуется использовать Сайт в строгом соответствии с условиями Соглашения и дополнений к нему, существующих или разрабатываемых в будущем.
Лицо, несогласное с условиями Соглашения, не имеет права использовать Сайт.
2.2. Право использования Сайта предоставляется Пользователю на безвозмездной основе, если иное прямо не предусмотрено отдельным положением, правилом или соглашением (договором).

3. Общие положения

3.1. Администрация обеспечивает доступ к Сайту через персональный компьютер и различные мобильные устройства Пользователя, как существующие, так и разрабатываемые в будущем.
3.2. Веб-сайт может быть изменен, дополнен, обновлен, а также может изменить форму и характер функциональности без предварительного уведомления Пользователя в любое время; по этой причине мы предлагаем использовать его «как есть», в соответствии с общепринятым в мировой практике принципом, т. е. в том виде и объеме, в котором они предоставляются Администрацией на момент использования Сайта Пользователем. .
В случае необходимости Администрация вправе заблокировать доступ (временно или постоянно) к Сайту всем Пользователям или конкретному Пользователю без предварительного уведомления по своему усмотрению. Администрация не несет ответственности, если результаты использования сервисов Сайта не соответствуют ожиданиям Пользователя.
3.3. Принимая во внимание принципы разумности и добросовестности, Администрация считает, что Пользователь обладает всеми необходимыми правами на использование Сайта.
3.5. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь соглашается с тем, что Политика конфиденциальности, размещенная по следующему адресу http://sinetspark.org/privacy, является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и ее условия полностью распространяются на Сайт.
3.6. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления (согласия) Пользователя. Действующая редакция Соглашения доступна по адресу: http://sinetspark.org/legalinfo.
3.7. Изменения и дополнения вступают в силу на следующий день после публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
3.8. Администрация рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения на наличие изменений и/или дополнений. Если Пользователь продолжает использование Сайта после внесения таких изменений и/или дополнений в Соглашение, это будет означать принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
3.9. Пользователь вправе отказаться от принятия условий настоящего Соглашения, а также его изменений и/или дополнений к нему, что будет расцениваться как отказ от использования Сайта. В этом случае Пользователь должен немедленно прекратить использование Веб-сайта любым способом.
3.10. Все обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации по настоящему Соглашению и всем вопросам, связанным с функционированием Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании, а также запросы уполномоченных законодательством Российской Федерации должностных лиц необходимо направить на почтовый адрес Благотворительного фонда «Синет Искра», указанный в п. 10 Соглашения.

4. Условия исключительных прав

4.1. Исключительные права на Контент, размещенный на Сайте:
4.1.1. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен на фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным образом использован целиком или по частям без предварительного согласия Администрации. правообладателя, за исключением случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование Контента любым лицом.
4.1.2. Если иное прямо не указано в настоящем Соглашении, ничто в настоящем Соглашении не может быть истолковано как передача исключительных прав на Контент.
4.2. Веб-сайты и Контент третьих лиц:
4.2.1. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц), а также статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программное обеспечение и другой Контент. , принадлежащие или исходящие от третьих лиц (Контент третьих лиц), являющиеся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией на соответствие тем или иным требованиям (законность, достоверность, полнота, добросовестность и т.п.). Администрация не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через Сайт, включая любые мнения или высказывания, высказанные на сайтах третьих лиц или в их Контенте, рекламы и т. д., а также за доступность таких сайтов или Контента и последствия их использования.
4.2.3. Если Пользователь решает покинуть Сайт и перейти на сайты третьих лиц или использовать (установить) программное обеспечение третьих лиц, он делает это на свой страх и риск, и с этого момента настоящее Соглашение более не распространяется на Пользователя. В дальнейших действиях Пользователь должен руководствоваться действующими правилами и политиками, в том числе деловой практикой тех лиц, Контент которых он собирается использовать.

5. Обязанности и права Пользователя

5.1. Пользователь имеет право:
5.1.1. Использовать Сайт и его сервисы на условиях, предусмотренных Соглашением, а также иными специальными документами (правилами, инструкциями, соглашениями, договорами) Администрации и Партнеров.
5.2. Пользователь обязан:
5.2.1. Действовать строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и иными специальными документами, регламентирующими условия использования Сайта.
5.2.3. Регулярно знакомиться с текстом Пользовательского соглашения, а также со всеми другими специальными документами Администрации, касающимися Сайта.

6. Обработка персональных данных

6.1. Администрация обрабатывает персональные данные Пользователя в соответствии с положениями Политики конфиденциальности Сайта, доступной по следующему адресу: sinetspark.org/privacy.
6.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется исключительно в целях, определенных в Политике конфиденциальности Сайта.

7. Ограничение ответственности. Гарантии

7.1. Пользователь единолично и в полном объеме несет ответственность за все действия, совершенные им при использовании Сайта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Поскольку Сайт предоставляется по принципу «как есть», Администрация не несет ответственности за соответствие Сайта целям Пользователя. Пользователь использует Сайт на свой страх и риск.
7.2. Администрация оставляет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его наполнение и сервисы, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и иные объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным или без предварительного уведомление. Таким образом, Администрация не несет ответственности за любые убытки или упущенную выгоду Пользователя.
7.3. Администрация прилагает все усилия для обеспечения нормальной работы Сайта; тем не менее, не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также за прямые или косвенные убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и возможные убытки, понесенные в результате:
— противоправные действия пользователей в сети Интернет, направленные на нарушение кибербезопасности и/или нормальной работы веб-сайта;
— отсутствие (сбой, прекращение и т. п.) Интернет-соединения между серверами Пользователя и Администрации;
— деятельность, осуществляемая государственными и муниципальными органами, а также иными организациями в рамках оперативно-розыскной деятельности;
— установление государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установление вышеуказанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Соглашения;
— иные случаи, связанные с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или иных субъектов, направленными на ухудшение всей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерной техники, существовавшей на момент заключения Соглашения.
7.4. Администрация не контролирует дееспособность Пользователей.
7.5. При всех обстоятельствах ответственность Администрации перед Пользователем ограничивается суммой 1000 (одна тысяча) рублей. При этом убытки и упущенная выгода Пользователю не подлежат возмещению.

8. Споры и претензии

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный внесудебный порядок.
8.2. Пользователь и/или третьи лица, чьи права и законные интересы были нарушены, направляет Администрации претензию в письменной форме заказным письмом по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 203 мкр., дом 28, офис 103 ), 677000. Администрация отвечает на претензию в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения претензии.
8.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Администрации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и Администрацией в отношении использования Сайта и заменяет собой все предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией.
9.2. Настоящее Соглашение не имеет ограничения по времени.
9.3. В случае признания какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным в силу закона или решения суда, вступившего в законную силу, оно считается исключенным из Соглашения, а остальные положения Соглашения остаются в силе.
9.4. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрацией агентских отношений, товарищества, совместной деятельности, трудовых или иных отношений, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.
9.6. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения любым Пользователем положений Соглашения не лишает Администрацию права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и авторских прав на охраняемые в соответствии с действующим законодательством материалы Сайта.