|
Договор подряда — типовая форма
________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора1. Предмет договораПодрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________ Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора2. Цена договора 2.1. Цена договора составляет _________________________________________________. 2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________. 2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора. 3. Условия оплаты3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) 3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.) 3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов4. Сроки исполнения4. 4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________. 4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________. 5. Обязательства сторон5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________. 5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых
ими работ. 5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. 5.1.5. Осуществить страхование объекта. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ. 5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором. 5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика. 6. Ответственность сторон6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки. 6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду. 6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7. Действие непреодолимой силы7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. 8. Порядок разрешения споров8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке. 9. Порядок изменения и дополнения договора9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: – задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц; – снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора. 9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: – при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц; – при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию; – при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства. 9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне. 10. Прочие условия10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца. 10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. 10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик. 10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________ 10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение). 11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Полезные ссылки по теме «Образец договора подряда»
Tags: договор, договор подряда, образец договора подряда, типовая форма договор подряда |
1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).
О.Как правильно составить договор подряда на строительство дома? — Недвижимость
Отвечает Ольга Котова,
Директор агентства недвижимости «ДЕЛО», г.
Рязань
Итак, отметаем вопрос о самостоятельности. В нашем настоящем нет ничего более дорогого, чем эффективно потраченное время. Поэтому доверять строительство лучше профессионалам.
Благо, на рынке индивидуального жилищного строительства сейчас достаточно компаний, которые качественно строят дома.
При выборе подрядчика стоит, прежде всего, обратить внимание на срок деятельности фирмы и индекс должностной осмотрительности (это общедоступные сведения, нужно только ввести ИНН компании в поисковую строку), портфолио готовых домов и отзывы в интернете. С этим, как правило, проблем нет. Самое сложное — разобраться в правовых аспектах договора человеку, который не съел собаку на аналогичных судебных процессах.
Давайте попробуем просто о сложном. Сложно съесть слона только целиком.
Суть договора подряда четко описана в статье 702 ГК РФ. Подряд — это работы, которые подрядчик обязуется произвести по поручению заказчика.
А вы, как заказчик, обязуетесь эти работы принять и оплатить.
В стандартном случае подрядчик выполняет работы на собственном иждивении — это значит, что он сам закупает все материалы, качественно, своими силами и за счет собственных средств производит все необходимые работы. Также подрядчик практически всегда самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Но при этом обязательно нужно в договоре прописать распределение ответственности между сторонами за все риски, например риск несвоевременной поставки материалов, риск хищения имущества с площадки и многое другое. Если ответственность не будет прописана в договоре, решение суда может быть неоднозначным.
Обязательно укажите начальный и конечный сроки производства работ. Кстати, более детальное погружение в процесс строительства поможет вам не только осознаннее осуществлять контроль за ходом исполнения договора, но также позволит прописать контрольные сроки выполнения отдельных этапов. Например, возведение фундамента или устройство кровли.
Как назначить цену
Мои рекомендации — определять цену с помощью сметы. Так вы будете максимально осведомлены о стоимости отдельных видов работ, количестве и цене материалов. Сможете сравнить их с рынком и четко понять выгоды от сотрудничества с выбранным подрядчиком.
О гарантиях все предельно четко говорится в 754 и 755 статьях ГК РФ. Главное здесь — подрядчик несёт ответственность за свои работы как минимум на установленный законом срок. Это целых пять лет.
Если посмотреть на задачу теперь, она не кажется такой уж сложной. И в большинстве своем подрядчики очень ответственно относятся к составлению договора.
Если же вы не найдете в договоре одного или нескольких важных пунктов — предложите их внести. Высококонкурентный рынок и темпы инфляции на материалы сейчас как никогда играют в пользу клиента. А доступные ставки по ипотечным программам на строительство жилого дома делают мечту очень даже реальной и осязаемой.
Не откладывайте на завтра то, что можно построить сегодня!
Рассчитать ипотеку на строительство дома
Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊
Как составить контрактное соглашение: все, что нужно знать
Независимо от того, покупаете вы или продаете дом, договор купли-продажи (иногда называемый контрактным соглашением) является одним из наиболее важных шагов в заключении сделки.3 min read
1. Кто составляет договор подряда?
2. Условия и положения договора
Хотите знать, как составить договор договора? Покупаете ли вы или продаете дом, договор купли-продажи (иногда называемый договором подряда) является одним из наиболее важных шагов в обеспечении сделки. Договор купли-продажи представляет собой письменный документ, в котором излагаются условия продажи.
Обычно агент продавца по недвижимости является лицом, которое предоставляет договор купли-продажи.
Иногда дом выставляется на продажу владельцем (FSBO), и поэтому у владельца фактически нет агента по недвижимости. Обычно это происходит, когда рынок благоприятствует продавцам и когда продавец намеревается максимизировать свою прибыль, избегая комиссионных сборов агента.
Кто оформляет контрактное соглашение?
Остается вопрос: если покупатель и продавец договариваются о продаже, кто будет нести ответственность за составление договора купли-продажи? В большинстве случаев, если у продавца нет агента, большую часть работы берет на себя агент покупателя. В этих обстоятельствах агент покупателя будет работать как транзакционный агент, также называемый двойным агентом. Лучше всего думать об этом агенте не как о представителе покупателя или продавца, а как о посреднике при оформлении всех необходимых документов. Однако в некоторых штатах двойное агентство не допускается, поскольку это может рассматриваться как этическая дилемма.
Если вы решите купить недвижимость напрямую у собственника и ваш агент согласится составить договор купли-продажи, ваш агент должен будет получить оплату за свою работу.
Это не означает, что вы должны оплатить счет. Будьте готовы попросить продавца оплатить эту часть комиссии вашего агента. Прежде чем договориться о продаже, попросите своего агента подойти к продавцу и обсудить возможность компенсации. Часто продавцы готовы платить агенту покупателя, если они привели к ним готового и готового покупателя.
Условия и пункты соглашения
При составлении договора купли-продажи помните, что сложные юридические слова не нужны. Четко и просто сформулируйте каждый пункт и включите все соответствующие детали. Хотя это и не полный список, обязательно включите следующую информацию:
- Дата — Укажите полную дату исполнения контракта.
- Имена всех сторон — Обязательно используйте полные юридические имена. Избегайте использования псевдонимов или сокращенных имен.
- Соглашение . Это краткое заявление, также известное как «общая сфера действия», объясняет основу договора.
Он включает в себя то, что каждая сторона будет делать для другой. - Условия оплаты. Вы должны не только указать окончательную стоимость, но также указать сумму первоначального взноса и любых других повторяющихся или дополнительных платежей, связанных с продажей. Если начисляются проценты, укажите процент. Обязательно укажите дату оплаты и доступные способы оплаты. Если покупатель принимает операции с кредитной картой или PayPal, он может захотеть передать соответствующую комиссию продавцу.
- Дата закрытия и другие сроки
- Дополнительные условия — Как покупатель, так и продавец могут пожелать добавить в договор купли-продажи дополнительные условия, такие как осмотр или оценка дома. Еще раз обязательно укажите сроки, к которым эти действия должны быть выполнены.
- Подписи и даты — Оставьте место для всех сторон, чтобы они распечатали и подписали свои имена и даты. Вы также можете пригласить свидетеля для наблюдения и подписания контракта.
- Шаблон — Если вы работаете с адвокатом, вы можете попросить его добавить свой собственный шаблонный язык в конце контракта. Это поможет убедиться, что ваше соглашение соответствует местным законам и законам штата. Если у вас нет адвоката, вы можете найти стандартный язык для типа контракта, который вы хотите заключить, выполнив онлайн-поиск, хотя лучше всего обратиться за консультацией к юристу с опытом работы в вашей юрисдикции и типе контракта.
Он включает в себя то, что каждая сторона будет делать для другой.
Составление договора подряда или договора купли-продажи требует глубокого понимания договорного права вашего штата, а также предмета и условий договора. Прежде чем приступить к составлению контрактного соглашения, лучше всего обратиться за советом к местному юристу по контрактам, который может помочь вам определить, нужно ли учитывать какие-либо особые соображения, когда вы начинаете составлять свои условия. В зависимости от предмета и содержания вашего контракта некоторые федеральные законы или законы штата могут иметь отношение к условиям вашего контракта.
Если вам нужна помощь в понимании того, как составить контрактное соглашение, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы на UpCounsel приходят из юридических школ, таких как Гарвардский юридический и Йельский юридический, и в среднем имеют 14-летний юридический опыт, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.
6 шагов к выполнению (2022)
Если вы нашли эту статью, то очевидно, что вы узнали, насколько сильны юридические документы. Помимо фактической работы и уплаченных денег, письменный контракт служит юридическим документом о том, что взаимно согласованная договоренность вступила в силу. Однако неправильное соглашение может привести к нежелательным юридическим последствиям и вызвать огромные проблемы для компании.
Однако выгоды от контрактов намного перевешивают их затраты. Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как правильно составить договор:
Что такое письменный договор?
А
письменный контракт
, также называемый соглашением, представляет собой юридический документ между двумя предприятиями, который определяет договорные отношения в ходе сделки.
Письменные соглашения имеют обязательную юридическую силу и содержат положения, называемые
статьи
. Вы должны нанять кого-то с
составление юридических документов
навыки и знания при создании ваших письменных контрактов.
Как составить договор – шаг за шагом
Контракты — отличный вариант защиты своих законных прав. Они являются важным компонентом для крупных покупок активов и ведения бизнеса. Вы всегда должны заключать контракт в письменной форме, поскольку устные соглашения не всегда подлежат исполнению.
Ниже мы изложили пошаговое руководство, которое покажет вам, как составить контракт:
Шаг 1. Сбор информации
В верхней части страницы запишите имена людей и компаний, участвующих в контракте, а также дату вступления в силу. Например, «На этом 1 ул. день октября 2021 года компания ABC заключает соглашение с XYZ Inc., как указано в настоящем документе».
Шаг 2. Перечислите свои услуги или продукты
Ваша следующая задача — описать или перечислить продукты или услуги, которые вы предлагаете в обмен на оплату. Будьте очень конкретны в этом разделе, так как общие термины открыты для интерпретации. Вы не хотите быть на стороне соглашения, в котором клиент может заставить вас выполнить больше работы, чем предполагалось.
Шаг 3. Определите продолжительность срока
Вы также должны указать, как долго будет действовать ваше соглашение. Компании могут прекратить их действие через определенный промежуток времени, например, через 90 дней, или предложить более срочный контракт. оговорка о прекращении свидание. Если ваш клиент готов работать на постоянной основе, вы также можете указать это в этом разделе.
Шаг 4. Изложите последствия
Нарушение контракта
и претензии о небрежности распространены в деловом мире. Убедитесь, что вы сообщаете клиентам, какие штрафы предусмотрены за неуплату или недоставку.
Убедитесь, что вы вставили в этот раздел термин «аннулировать и избежать», чтобы вам больше не приходилось работать с лицами, которые не выполняют свои договорные обязательства.
Шаг 5. Определите условия разрешения споров
Как ваша компания будет решать споры по мере их возникновения? Этот вопрос является важным для решения, так как есть много вариантов. С одной стороны, можно было бы разрешить традиционные методы гражданского судопроизводства. Тем не менее, с другой стороны, вы можете применять альтернативные разрешение спора меры, такие как посредничество или арбитраж.
Шаг 6. Создайте строки подписи и даты
У вас не может быть действительного и имеющего законную силу контракта, если обе стороны не подпишут пунктирную линию. Заключите свой
подписанный контракт
с двумя строками подписи и даты для подписи обеих сторон. Не имеет значения, кто подписывает контракт первым, и порядок подписания не обязательно подразумевает какие-либо преимущества.
Познакомьтесь с юристами на нашей платформе
Джонатан К.1 проект на CC
Просмотр профиля
Майкл М.41 проект на CC
Просмотр профиля
Райен С.10 проектов на СС
Просмотр профиля
Дон Г.22 проекта на CC
Просмотр профиля
Что обычно включается в контракт?
Письменные контракты должны давать всем сторонам ощущение безопасности и уверенности. Вы должны включить общепризнанные термины и форматирование, которые ожидают владельцы бизнеса.
Также стоит приложить усилия, чтобы ознакомить клиента с условиями вашего контракта до того, как обе стороны подпишут его внизу.
Для наиболее эффективного результата, вот элементы, которые обычно включаются в контракт:
- Имена и адреса всех сторон контракта
- Сколько денег получит предлагающая сторона в обмен на свои услуги
- Юридические цели и взаимное согласие
- Признание компетенции обеими сторонами
- Условия и положения по мере необходимости
- Линии подписи и даты
Вы всегда должны находить достаточно времени, чтобы инвестировать в составление контракта процесс. Независимо от того, насколько велика или мала ваша компания, вам необходимо защищать свои законные права и права заинтересованных сторон. В противном случае вы подвергаетесь нежелательным и непреднамеренным последствиям, которые могут привести к ответственности.
Распространенные типы контрактов
Контракты решают широкий спектр юридических вопросов и могут быть очень эффективными при правильном использовании.
Следовательно, это означает, что есть несколько из которых вы можете выбрать. Получите представление о типе контракта, который может вам понадобиться, предварительно ознакомившись с документами, которые обычно используются как людьми, так и предприятиями.
Вот несколько распространенных типов контрактов, о которых должен знать каждый владелец бизнеса:
Соглашение о покупке активов
Соглашения о покупке активов (APA) являются юридически обязывающими контрактами, используемыми при совершении крупных покупок активов. Типы активов обычно включают продажу оборудования и инструментов на сумму, превышающую 500 долларов США. Единственным исключением из этого правила являются сделки с недвижимостью.
Коммерческая аренда
Коммерческая аренда
установить условия между вами и арендатором бизнеса. Эти типы аренды отличаются от аренды жилых помещений, поскольку они решают конкретные вопросы, связанные с продолжительностью срока, переменными ставками и страхованием.
Соглашение о конфиденциальности
Соглашения о конфиденциальности — это документы, которые вы вводите в действие, чтобы сохранить коммерческую тайну в тайне при найме частных сотрудников. Как часть вашего трудовые договоры , вы можете попросить их подписать соглашения о конфиденциальности, чтобы у вас были средства правовой защиты и возможности в случае незаконного раскрытия информации.
Соглашение о совместном предприятии
Соглашения о совместном предприятии (СП) являются идеальным юридически обязывающим документом при работе над проектом или деловыми усилиями с другой компанией. Например, если другая компания собирается использовать ваши продукты в своих продуктах, в соглашении о совместном предприятии будут установлены условия, связанные с компенсацией, лицензированием и т. д.
Партнерское соглашение
Партнерские соглашения
были разработаны для деловых партнеров. Если вы являетесь частью партнерства, общего или профессионального, у вас должно быть соглашение о партнерстве, чтобы избежать ненужных конфликтов.
Этот документ поможет вам сориентироваться в вопросах распределения прибыли, повседневного управления и в том, как разрешать споры в случае их возникновения.
Контракт на продажу
Договоры купли-продажи используются в качестве комиссии за продажу продукта. Они аналогичны соглашениям о покупке активов, но обычно касаются продажи, а не приобретения активов с общей точки зрения.
Контракт на обслуживание
Сервисные контракты являются юридически обязывающими соглашениями, которые поставщики могут использовать, предлагая свой опыт другой компании. Обычно они определяют объем и глубину проекта, условия оплаты и процессы разрешения споров. Предприятия сферы услуг всегда сложнее защитить, поскольку они, как правило, не предлагают осязаемый конечный продукт, а двусмысленность может стать ахиллесовой пятой договорных результатов.
Сборы за составление контракта
Приведенные ниже данные о плате за составление контракта взяты с торговой площадки ContractsCounsel.
В таблице представлены 12 популярных чертежных проектов.
| тип документа | Средняя ставка | Среднее по проекту |
| Контракт на обслуживание | 650 долларов | 505 долларов США |
| Партнерское соглашение | $875 | 625 долларов США |
| Единое операционное соглашение | 525 долларов США | 450 долларов |
| Многостороннее операционное соглашение | 1100 долларов США | 950 долларов |
| SaaS-соглашение | 850 долларов США | 725 долларов США |
| условия обслуживания | $845 | 450 долларов |
| Политика конфиденциальности | 500 долларов | 450 долларов |
| Договор подряда | 650 долларов | 500 долларов |
| Консультационное соглашение | 650 долларов | 450 долларов |
| Соглашение с подрядчиком | 650 долларов | 450 долларов |
| Конвертируемая нота | 650 долларов | 550 долларов США |
| Вексель | 695 долларов США | 550 долларов США |
Все данные являются фиксированными (не почасовыми), поэтому цена, которую вы видите ниже, представляет собой общую сумму для завершения проекта.
Обратите внимание, что цены на проекты могут варьироваться в зависимости от типа контракта, количества настраиваемых условий и количества необходимых изменений. В приведенной ниже таблице цен указаны средние значения.
Сколько времени занимает составление договора?
Количество времени, необходимое для составления контракта, в конечном итоге зависит от ваших конкретных потребностей. Базовое одностраничное соглашение может занять несколько дней, тогда как длинный сложный документ может занять несколько недель или месяцев. Более значительные транзакции часто включают в себя переговоры и пересмотр сделки, что может значительно увеличить ваш график.
Могу ли я написать свой собственный контракт?
Люди и предприятия могут составлять свои собственные контракты. Однако договорное право носит технический характер и различается в зависимости от штата, провинции и страны. Вы должны хотя бы поговорить с бизнес-юристами, чтобы узнать больше о том, как они могут вам помочь и где ваши подписанные контракты могут быть улучшены.