Договор подряда составить: особенности заключения, отличия от трудового договора — «Мое Дело»

Договор подряда образец типовая форма

Целями создания этого сайта являются: повышение юридической грамотности всех желающих и оказание нового вида юридической помощи — через Internet. Теперь Вам достаточно обратиться к нам по Internet, и мы окажем Вам квалифицированную юридическую помощь

Существенные условия договора подряда Типовая форма договора подряда Как составить акт приемки выполненных работ Комментарии к договору подряда Если подрядчик некачественно выполнил работу Скачать договор подряда Полезные ссылки по теме       Договор подряда — типовая форма г. Санкт-Петербург   «__» ________ 201__ г.  ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании  ________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании  ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора 1. Предмет договора Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________ Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора 2. Цена договора  2.1. Цена договора составляет _________________________________________________. 2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________. 2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора. 3. Условия оплаты  3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) 3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.) 3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов 4. Сроки исполнения 4. 1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение). 4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________. 4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________. 5. Обязательства сторон  5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________. 5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. 5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. 5.1.5. Осуществить страхование объекта. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ. 5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором. 5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика. 6. Ответственность сторон 6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки. 6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду. 6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7. Действие непреодолимой силы 7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке. 9. Порядок изменения и дополнения договора 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: – задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц; – снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора. 9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: – при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц; – при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию; – при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства. 9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне. 10. Прочие условия 10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца. 10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. 10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик. 10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________ 10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение). 11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон От Заказчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И. О. м.п. От Подрядчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О. м.п.         Полезные ссылки по теме «Образец договора подряда» Если подрядчик некачественно выполнил работу Договор о реализации туристского продукта Особенности договора аренды банковской ячейки Обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров Ошибки в договоре и их последствия Как составить акт приемки выполненных работ Как правильно составить акт приема-передачи товара, оборудования и другого имущества Как правильно составить акт приемки оказанных услуг Договор оказания услуг Договор оказания юридических услуг Договор оказания консультационных услуг Договор оказания услуг по обучению (образовательных услуг) Договор на создание (разработку) сайта Договор аутстаффинга Договор займа Договор купли-продажи Договор купли-продажи автомобиля Договор подряда Договор поставки товаров оптовой организации Типовая форма договора о проведении технического осмотра Что такое договор Как составить договор Заключение договора Оферта Акцепт Предмет договора Существенные условия договора Изменение и расторжение договора Особенности кредитного договора Проверка «юридической чистоты» квартиры Что должен содержать договор Особенности договора подряда жилья Особенности кредитного договора Налоговые риски договора Проверка контрагентов на добросовестность Положение о закупках Tags: договор, договор подряда, образец договора подряда, типовая форма договор подряда

Составление договора подряда, разработка договора подряда, составить договор подряда, разработать договор подряда, оформить договор подряда, оформление договора подряда, юрист по договорам подряда, помощь юриста в составлении

Договоры:Составление договоровЭкспертиза договоровРедактирование договоровАбонентское обслуживЮридический переводЛегализация док-овНотариальное заверен

Составление договоровЭкспертиза договоровРедактирование договоровАбонентское обслуживЮридический переводЛегализация док-овНотариальное заверенПравовая конструкцияБизнес-пакетРасторжение договоров

Цена: 15 000 ₽ (аванс — 100 %).

Срок исполнения: 3 рабочих дня.

Результат: проект договора, который обеспечивает в процессе использования юридическое оформление прав и обязанностей сторон договора с гарантией действительности всех его условий.

Срок исполнения 5 календарных дней. Объединенные Юристы. Объединенные Юристы: составление договора подряда, разработка договора подряда, составить договор подряда, разработать договор подряда, оформить договор подряда, оформление договора подряда, юрист по договорам подряда, помощь юриста в составлении

Наша юридическая услуга «Составление договора подряда по всей России» включает в себя:

1. Анализ намерений сторон.

2. Разработка договора.

3. Согласование проекта договора с Клиентом.

4. Предоставление проекта договора Клиенту.

Результат нашей юридической услуги по составлению договора подряда:

Юридическое оформление прав и обязанностей сторон договора.

Документ, подтверждающий результат нашей юридической услуги по разработке договора подряда:

Юридически правильно составленный договор.

Документы клиента, необходимые для юридического оформления договора подряда:

1. Любые документы, содержащие сведения о правах сторон.

Действия клиента, необходимые для составления договора подряда:

1. Изложить требования к договору.

2. Передать необходимые документы.

3. Рассмотреть, согласовать и подписать проект договора.

Преимущества нашей юридической услуги по составлению договоров подряда:

Наша компания имеет опыт по разработке договоров любой сложности. Вы получаете квалифицированные услуги юриста, который разработает для Вас соответствующий интересам сторон договор с учетом действующего законодательства.

Справка о правовом регулировании составления договоров подряда:

Гражданский Кодекс РФ:

Статья 702. Договор подряда

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

 Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика

1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

 Статья 705. Распределение рисков между сторонами

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда:

риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;

риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.

 Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик

1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.

Как и где заказать услугу по разработке договора подряда:

Определиться с услугой по разработке договора Вам помогут квалифицированные специалисты компании по телефону, e-mail или ICQ. Для оформления заказа (подачи заявки) Вам достаточно перейти по ссылке «заказать», расположенной справа от нужной Вам услуги по письменной юридической консультации.
При необходимости Вы можете подробно ознакомиться со всей информацией по каждому отдельному виду услуги , перейдя по ссылке с наименованием вида услуги. Многолетний опыт компании Объединенные Юристы является гарантией высокого качества наших юридических консультаций.

Опытные юристы помогут составить договор подряда по приемлемой стоимости.

Цена меньше проблемы

Цена: 15 000 ₽ (аванс — 100 %).

6 шагов, чтобы следовать (2022)

Если вы нашли эту статью, то очевидно, что вы узнали, насколько сильны юридические документы. Помимо фактической работы и уплаченных денег, письменный контракт служит юридическим документом о том, что взаимно согласованная договоренность вступила в силу. Однако неправильное соглашение может привести к нежелательным юридическим последствиям и вызвать огромные проблемы для компании.

Однако выгоды от контрактов намного перевешивают их затраты. Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как правильно составить договор:

Что такое письменный договор?

А письменный контракт , также называемый соглашением, представляет собой юридический документ между двумя предприятиями, который определяет договорные отношения в ходе сделки. Письменные соглашения имеют обязательную юридическую силу и содержат положения, называемые статьи . Вы должны нанять кого-то с составление юридических документов навыки и знания при создании ваших письменных контрактов.

Как составить договор – шаг за шагом

Контракты — отличный вариант защиты своих законных прав. Они являются важным компонентом для крупных покупок активов и ведения бизнеса. Вы всегда должны заключать контракт в письменной форме, поскольку устные соглашения не всегда подлежат исполнению.

Ниже мы изложили пошаговое руководство, которое покажет вам, как составить контракт:

Шаг 1. Сбор информации

В верхней части страницы запишите имена людей и компаний, участвующих в контракте, а также дату вступления в силу. Например, «На этом 1 ^ул. день октября 2021 года компания ABC заключает соглашение с XYZ Inc., как указано в настоящем документе».

Шаг 2. Перечислите свои услуги или продукты

Ваша следующая задача — описать или перечислить продукты или услуги, которые вы предлагаете в обмен на оплату. Будьте очень конкретны в этом разделе, так как общие термины открыты для интерпретации. Вы не хотите быть на стороне соглашения, в котором клиент может заставить вас выполнить больше работы, чем предполагалось.

Шаг 3. Определите продолжительность срока

Вы также должны указать, как долго будет действовать ваше соглашение. Компании могут прекратить их действие через определенный промежуток времени, например, через 90 дней, или предложить более срочный контракт. оговорка о прекращении датировать. Если ваш клиент готов работать на постоянной основе, вы также можете указать это в этом разделе.

Шаг 4. Изложите последствия

Нарушение контракта и претензии о небрежности распространены в деловом мире. Убедитесь, что вы сообщаете клиентам, какие штрафы предусмотрены за неуплату или недоставку. Убедитесь, что вы вставили в этот раздел термин «аннулировать и избежать», чтобы вам больше не приходилось работать с лицами, которые не выполняют свои договорные обязательства.

Шаг 5. Определите условия разрешения споров

Как ваша компания будет решать споры по мере их возникновения? Этот вопрос является важным для решения, так как есть много вариантов. С одной стороны, можно было бы разрешить традиционные методы гражданского судопроизводства. Тем не менее, с другой стороны, вы можете применять альтернативные разрешение спора меры, такие как посредничество или арбитраж.

Шаг 6. Создайте строки подписи и даты

У вас не может быть действительного и имеющего законную силу контракта, если обе стороны не подпишут пунктирную линию. Заключите свой подписанный контракт с двумя строками подписи и даты для подписи обеих сторон. Не имеет значения, кто подписывает контракт первым, и порядок подписания не обязательно подразумевает какие-либо преимущества.

Познакомьтесь с юристами на нашей платформе

Майкл М.

130 проектов на СС

Просмотр профиля

Zachary J.

39 проектов на СС

Просмотр профиля

Райен С.

83 проекта на СС

Просмотр профиля

Daehoon P.

100 проектов на CC

Просмотр профиля

Что обычно включается в контракт?

Письменные контракты должны давать всем сторонам ощущение безопасности и уверенности. Вы должны включить общепризнанные термины и форматирование, которые ожидают владельцы бизнеса. Также стоит приложить усилия, чтобы ознакомить клиента с условиями вашего контракта до того, как обе стороны подпишут его внизу.

Для наиболее эффективного результата, вот элементы, которые обычно включаются в контракт:

• Имена и адреса всех сторон контракта
• Сколько денег получит предлагающая сторона в обмен на свои услуги
• Юридические цели и взаимное согласие
• Признание компетенции обеими сторонами
• Условия и положения по мере необходимости
• Линии подписи и даты

Вы всегда должны находить достаточно времени, чтобы инвестировать в составление контракта процесс. Независимо от того, насколько велика или мала ваша компания, вам необходимо защищать свои законные права и права заинтересованных сторон. В противном случае вы подвергаетесь нежелательным и непреднамеренным последствиям, которые могут привести к ответственности.

Распространенные типы контрактов

Контракты решают широкий спектр юридических вопросов и могут быть очень эффективными при правильном использовании. Следовательно, это означает, что есть несколько из которых вы можете выбрать. Получите представление о типе контракта, который может вам понадобиться, предварительно ознакомившись с документами, которые обычно используются как людьми, так и предприятиями.

Вот несколько распространенных типов контрактов, о которых должен знать каждый владелец бизнеса:

Соглашение о покупке активов

Соглашения о покупке активов (APA) являются юридически обязывающими контрактами, используемыми при совершении крупных покупок активов. Типы активов обычно включают продажу оборудования и инструментов на сумму, превышающую 500 долларов США. Единственным исключением из этого правила являются сделки с недвижимостью.

Коммерческая аренда

Коммерческая аренда установить условия между вами и арендатором бизнеса. Эти типы аренды отличаются от аренды жилых помещений, поскольку они решают конкретные вопросы, связанные с продолжительностью срока, переменными ставками и страхованием.

Соглашение о конфиденциальности

Соглашения о конфиденциальности — это документы, которые вы вводите в действие, чтобы сохранить коммерческую тайну в тайне при найме частных сотрудников. Как часть вашего трудовые договоры , вы можете попросить их подписать соглашения о конфиденциальности, чтобы у вас были средства правовой защиты и возможности в случае незаконного раскрытия информации.

Соглашение о совместном предприятии

Соглашения о совместном предприятии (СП) являются идеальным юридически обязывающим документом при работе над проектом или деловыми усилиями с другой компанией. Например, если другая компания собирается использовать ваши продукты в своих продуктах, в соглашении о совместном предприятии будут установлены условия, связанные с компенсацией, лицензированием и т. д.

Партнерское соглашение

Партнерские соглашения были разработаны для деловых партнеров. Если вы являетесь частью партнерства, общего или профессионального, у вас должно быть соглашение о партнерстве, чтобы избежать ненужных конфликтов. Этот документ поможет вам сориентироваться в вопросах распределения прибыли, повседневного управления и в том, как разрешать споры в случае их возникновения.

Контракт на продажу

Договоры купли-продажи используются в качестве комиссии за продажу продукта. Они аналогичны соглашениям о покупке активов, но обычно касаются продажи, а не приобретения активов с общей точки зрения.

Контракт на обслуживание

Сервисные контракты являются юридически обязывающими соглашениями, которые поставщики могут использовать, предлагая свой опыт другой компании. Обычно они определяют объем и глубину проекта, условия оплаты и процессы разрешения споров. Предприятия сферы услуг всегда сложнее защитить, поскольку они, как правило, не предлагают осязаемый конечный продукт, а двусмысленность может стать ахиллесовой пятой договорных результатов.

Сборы за составление контракта

Приведенные ниже данные о плате за составление контракта взяты с торговой площадки ContractsCounsel. В таблице представлены 12 популярных чертежных проектов.

тип документа	Средняя ставка	Среднее по проекту
Контракт на обслуживание	650 долларов	505 долларов США
Партнерское соглашение	$875	625 долларов США
Единое операционное соглашение	525 долларов США	450 долларов
Многостороннее операционное соглашение	1100 долларов США	950 долларов
SaaS-соглашение	850 долларов США	725 долларов США
условия обслуживания	$845	450 долларов
Политика конфиденциальности	500 долларов	450 долларов
Договор найма	650 долларов	500 долларов
Консультационное соглашение	650 долларов	450 долларов
Соглашение с подрядчиком	650 долларов	450 долларов
Конвертируемая нота	650 долларов	550 долларов США
Вексель	695 долларов США	550 долларов США

Все данные являются фиксированными (не почасовыми), поэтому цена, которую вы видите ниже, представляет собой общую сумму для завершения проекта. Обратите внимание, что цены на проекты могут варьироваться в зависимости от типа контракта, количества настраиваемых условий и количества необходимых изменений. В приведенной ниже таблице цен указаны средние значения.

Сколько времени занимает составление договора?

Количество времени, необходимое для составления контракта, в конечном итоге зависит от ваших конкретных потребностей. Базовое одностраничное соглашение может занять несколько дней, тогда как длинный сложный документ может занять несколько недель или месяцев. Более значительные транзакции часто включают в себя переговоры и пересмотр сделки, что может значительно увеличить ваш график.

Могу ли я написать свой собственный контракт?

Люди и предприятия могут составлять свои собственные контракты. Однако договорное право носит технический характер и различается в зависимости от штата, провинции и страны. Вы должны хотя бы поговорить с бизнес-юристами, чтобы узнать больше о том, как они могут вам помочь и где ваши подписанные контракты могут быть улучшены.

Вам необходимо составить договор? Опубликовать проект на торговой площадке ContractsCounsel, чтобы получить бесплатные предложения от проверенных юристов для вашего проекта.

Найдите лучших юристов по контрактам: сравните цены и сэкономьте

Откройте для себя участников нашего рынка.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предоплата не требуется, оплата только в случае найма.

Дом Юристы по контрактам

Познакомьтесь с некоторыми из наших юристов

Посмотреть Джозеф

5,0 (13)

Член с:
25 июля 2021 г.

Джозеф Л.

Адвокат

Бесплатная консультация

Получить бесплатное предложение

Г-н ЛаРокко специализируется на коммерческом праве, корпоративном структурировании и контрактах. Он имеет большой опыт работы с предпринимателями и стартапами, в том числе с некоторыми небольшими публичными компаниями. Благодаря своему деловому опыту он не только выступал в качестве главного юрисконсульта компаний, но также входил в совет директоров нескольких компаний, был бизнес-консультантом и стратегом. Некоторые клиенты и проекты, над которыми я недавно работал, включают консалтинговую компанию в сфере гостеприимства, агентство веб-разработки/маркетинга, компанию по производству модульных домов, компанию по производству потребительских товаров электронной коммерции, приложение для онлайн-заказов для ресторанов, компанию по обмену музыкальными файлами, компания, которая лицензирует свои фотографии и графические изображения, компания по редактированию видео, несколько SaaS-компаний, торговая компания, занимающаяся процессингом/услугами, компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для финансовых услуг, которая заключила лицензионный и маркетинговый контракт с Thomson Reuters, и компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для недвижимости.

Подробнее…

Консультативное соглашение Конфиденциальное соглашение об урегулировании Политика в отношении файлов cookie Соглашение о юридических услугах Соглашение о техническом обслуживании Соглашение об операционном уровне Соглашение о распределении прибыли Условия и положения Условия обслуживания

Подробнее. ..

Посмотреть Гарри

5,0 (1)

Участник с:
27 июля 2021 г.

Гарри С.

Директор

Бесплатная консультация

Получить бесплатное предложение

Stirk Law — юридическая фирма, базирующаяся в Лондоне, которая консультирует по вопросам разрешения споров, коммерческих и корпоративных договоренностей, трудоустройства и частного капитала. Мы являемся экспертами в своих областях и имеем опыт консультирования по сложным и важным вопросам в Великобритании и за рубежом. У нас есть обширный опыт работы на суше и за границей в различных областях, таких как управление трастами, а также сложные случаи мошенничества и трастовые споры. Наш опыт включает в себя ведение важных и дорогостоящих дел на сумму до 1 миллиарда фунтов стерлингов за 40 лет совместной юридической практики в Англии, Джерси и Гернси. Помимо наличия большой международной сети, мы тесно сотрудничаем с корпоративными агентствами по расследованиям и консультированию по рискам, базирующимися в Лондоне и Вене. Вместе мы можем предоставить комплексное обслуживание в случаях, связанных с мошенничеством, растратой активов или другой незаконной деятельностью.

Подробнее…

Договор купли-продажи Форма 1120-С Учредительный договор Соглашение о совместном предприятии ООО Соглашение об операционном уровне ООО с одним участником Лицензионное соглашение на видео

Подробнее. ..

Подробнее Крейг

5,0 (3)

Член с:
2 августа 2021 г.

Крейг М.

Адвокат

Бесплатная консультация

Получить бесплатное предложение

Я занимаюсь юридической практикой более 4 лет в небольшой фирме в округе Йорк, штат Мэн. Недавно я решил повесить свою черепицу, Dirigo Law LLC. Моя практика сосредоточена в основном на сделках с недвижимостью / корпоративных сделках, завещаниях, трастах и ​​вопросах завещания.

Показать больше…

Codicil Соглашение соучредителя Договор коммерческой аренды Договор аренды гостиницы Аренда промышленного здания ООО Операционное соглашение Процентная аренда Соглашение об инвестировании в недвижимость Тройной чистый лизинг

Подробнее. ..

Посмотреть Мелисса

5,0 (1)

Член с:
5 августа 2021 г.

Мелисса Г.

Владелец/управляющий член

Бесплатная консультация

Получить бесплатное предложение

Мелисса Грин недавно открыла собственную юридическую фирму, которая специализируется на предоставлении услуг общего юрисконсульта, услуг по созданию бизнеса и контрактных услуг (включая помощь в ведении переговоров). До открытия собственной фирмы Мелисса присоединилась к Американской медицинской ассоциации (AMA) в качестве помощника главного юрисконсульта в ноябре 2019 года.. В своей роли в AMA Мелисса поддерживала программы лицензирования CPT и Masterfile, в дополнение к поддержке юридических потребностей бизнес-подразделения Professional Satisfaction and Practice Sustainability. До прихода в AMA Мелисса была главным юрисконсультом и директором по конфиденциальности в Chartis Group, компании, предоставляющей консультационные услуги и аналитику в области здравоохранения, со штаб-квартирой в Чикаго, где она отвечала за коммерческие сделки для Chartis и ее SaaS-компании, находящейся в полной собственности, и также работал в организации в качестве сотрудника по вопросам конфиденциальности, ответственного за соблюдение HIPAA. Мелисса начала свою юридическую карьеру в Цинциннати, штат Огайо, в юридической фирме Frost Brown Todd, где она работала помощником в корпоративном отделе, занимаясь сделками в области здравоохранения, ценными бумагами и общей корпоративной работой. В 2007 году Мелисса перешла на свою первую должность штатного юрисконсульта в GE Aviation. За время работы в GE у нее было много ролей, включая поддержку новых сделок по продаже двигателей для региона Европы, Ближнего Востока и Африки, ее бизнес по производству электроэнергии, расположенный в Дейтоне, ее бизнес по обслуживанию двигателей (поддержка линеек двигателей CF34 и CF6) и соблюдение нормативных требований. . Покинув GE, Мелисса ненадолго проработала в MedStar в Вирджинии, а затем в июле 2013 года заняла постоянную должность в Медицинской системе Университета Мэриленда в Балтиморе, штат Мэриленд. Родом из Ист-Лансинга, штат Мичиган, Мелисса получила степень бакалавра в Университете штата Мичиган – Колледж Джеймса Мэдисона и является выпускницей юридического факультета Мичиганского университета.

Показать больше…

Брокерское соглашение с перевозчиком Соглашение об управлении отелем Лицензионное соглашение Соглашение о техническом обслуживании Генеральное соглашение об услугах Соглашение о новации Партнерское соглашение Соглашение об уступке патента Договор купли-продажи Соглашение о покупке акций

Просмотреть еще. ..

Просмотреть Yaser

Дата регистрации:
21 июля 2021 г.

Yaser M.

Самозанятый

Бесплатная консультация

Получить бесплатное предложение 803 900 Я занимаюсь юридической практикой в ​​иностранной юрисдикции более 11 лет и более одного года в Техасе. Я лицензированный адвокат Техаса. Области практики включают Корпоративное право: регистрация юридических лиц, разработка операционных соглашений, подзаконных актов и деловых договоров; Коммерческие: деловые споры, письма-требования, письма о прекращении и воздержании, работа со страховыми компаниями, переговоры, урегулирование споров, коммерческая недвижимость и деловые споры. Судебные споры: деловые споры, телесные повреждения, гражданские права, трансграничные дела, морские дела, составление судебных состязательных бумаг, практика движения, юридические исследования, защита белых воротничков.

Подробнее. ..

Арбитражное соглашение Учредительный договор Соглашение о франшизе OEM-соглашение Заявка на товарный знак Соглашение с поставщиком

Подробнее…

Посмотреть Talin

Дата регистрации:
29 июля 2021 г.

Talin H.

Владелец

Бесплатная консультация

70048 Получить бесплатное предложение

3 Талин имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере бизнеса и международного права. Она искренне предана своим клиентам, тщательна, ориентирована на детали и выполняет свою работу.

Подробнее…

Авторское соглашение Соглашение соучредителя Эксклюзивное дистрибьюторское соглашение Соглашение об ограничении использования акций Мировое соглашение

Просмотреть еще…

Просмотреть Stanley

Дата регистрации:
29 июля 2021 г.

Stanley K.

Корпоративный адвокат

Бесплатная консультация

Получить бесплатное предложение 803 900 Стэн предоставляет юридические услуги малым и средним клиентам в регионе Новой Англии, а также в США и за рубежом. Его клиенты работают в различных секторах бизнеса, включая разработку программного обеспечения, электронную коммерцию, управление инвестициями и консультирование, здравоохранение, производство, биотехнологии, телекоммуникации, розничную торговлю, консалтинг и другие услуги. Стэн фокусируется на уникальных потребностях каждого из своих клиентов и стремится установить с ними долгосрочные отношения, предоставляя своевременные, высокопрофессиональные услуги и деловые решения. Цели, стиль ведения бизнеса и управления каждого клиента тщательно учитываются, чтобы помочь ему предоставлять более целенаправленные и актуальные услуги. Стэн также выступает в качестве внешнего главного юрисконсульта для некоторых из своих клиентов по общему управлению их юридическими функциями, включая установление бюджетов, создание внутренних процедур соблюдения и надзор за судебными разбирательствами или другие внешние юридические услуги.

Подробнее…

Устав Деловой контракт Соглашение об оказании фотоуслуг Соглашение об оказании производственных услуг Соглашение с агентом Договор субаренды

Просмотреть еще. ..

Просмотреть Sam

Участник с:
30 июля 2021 г.

Sam W.

Адвокат по развлечениям

Бесплатная консультация

Получить бесплатное предложение33 Поверенный в сфере развлечений и кинопродюсер. Консультируйте клиентов по всем вопросам контрактов, связанных с развлечениями, включая представление талантов, сделки с экипажами, финансовые соглашения и юридические вопросы производства. Бывший судебный поверенный и владелец компании по производству документальных фильмов и сценариев для кино и телевидения. Хорошо разбирается в основах малого бизнеса и общих деловых контрактах.

Подробнее…

Соглашение об облачных услугах Соглашение о разделении затрат Соглашение о возмещении ущерба Соглашение о лидогенерации Лицензионное соглашение Соглашение о разработке программного обеспечения Пользовательское соглашение

Просмотреть еще. ..

Просмотреть Robert

Дата регистрации:
3 августа 2021 г.

Robert D.

Индивидуальный практикующий врач

Бесплатная консультация

Получить бесплатное предложение

3 Роберт — опытный корпоративный юрист, имеющий лицензию на юридическую практику в Нью-Йорке и округе Колумбия. Он имеет более чем 25-летний опыт работы в области венчурного капитала, прямых инвестиций, слияний и поглощений, общего коммерческого права и создания компаний. Роберт привносит деловой опыт в каждую юридическую сделку. Это позволяет ему формировать юридические потребности клиента вокруг его бизнес-целей, чтобы добиться успеха эффективным и действенным образом.

Подробнее…

Соглашение о покупке активов Соглашение соучредителя Конвертируемая нота Соглашение об управлении отелем Совместное операционное соглашение Примечание к оплате Соглашение о покупке электроэнергии Соглашение о субординации Отказ

Подробнее. ..

Просмотр Tim

Дата регистрации:
3 августа 2021 г.

Tim M.

Управляющий партнер

Бесплатная консультация

Получить бесплатное предложение33 9 Тим имеет 20-летний опыт работы с широким спектром новых и уже существующих компаний в сфере технологий, программного обеспечения, биткойнов и профессиональных услуг. Он работает напрямую с руководителями и советами директоров своих клиентов по вопросам корпоративного права, интеллектуальной собственности и ценных бумаг. В последнее время Тим консультировал клиентов по финансированию серий A и B, корпоративному структурированию, сложным соглашениям о лицензировании видео и структурированию новых хедж-фондов. Ранее Тим занимал должность главного юрисконсульта и секретаря Forrester Research, Inc., где он был главным юрисконсультом, возглавлял юридическую группу компании и руководил юридическими и нормативными вопросами компании. Тим сыграл неотъемлемую роль в первичном публичном размещении акций компании в 1997 и координировал ее вторичное размещение в 2000 году. Он руководил юридическим процессом по приобретению компанией Giga Information Group, Inc., Fletcher Research и Forit GmbH и руководил сделками на сумму более 125 миллионов долларов. Он также управлял активами интеллектуальной собственности компании. Тим допущен к практике в Массачусетсе и Нью-Йорке. Тим имеет степень доктора юридических наук юридического факультета Бостонского колледжа и степень бакалавра гуманитарных наук Тринити-колледжа.

Показать больше…

Сертификат организации Соглашение о строительстве Соглашение о контрактном производстве Соглашение о передаче авторских прав Операционное соглашение ООО с несколькими участниками OEM-соглашение Соглашение о покупке электроэнергии Отказ

Подробнее.