Статья 708 ГК РФ. Сроки выполнения работы. Актуально в 2020 и 2021. Последняя редакция
Оглавление
Ч.1 статьи 708 ГК РФ
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Ч.2 статьи 708 ГК РФ
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.Ч.3 статьи 708 ГК РФ
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.Каковы существенные условия заключения договора бытового подряда?
Существенными считаются перечисленные в законе или иных нормативных актах условия, касающиеся предмета договора. Для договоров разного вида условия могут несколько различаться. Помимо предмета, они затрагивают также те моменты, касательно которых стороны должны прийти к соглашению в конкретном договоре. По договору бытового подряда исполнитель, занимающийся конкретной деятельностью, обязуется выполнить необходимую для удовлетворения бытовых или личных нужд заказчика работу. У заказчика же возникает обязанность принять работу и оплатить её стоимость. Отношения, касающиеся договоров бытового подряда, рассматриваются в отдельном параграфе ГК РФ, однако к ним применимы также и общие положения о подряде. Итак, согласно ГК, обязательными условиями договора бытового подряда являются:
Вправе ли подрядчик требовать увеличения срока сдачи работы по муниципальному контракту, если задержка с поставкой оборудования произошла по вине третьих лиц?
Согласно закону №44-ФЗ от 5.04.2013, регулирующему контрактную систему обеспечения нужд государства и муниципальных образований, изменять условия контракта нельзя. Исключениями будут лишь случаи прямо предусмотренные законом. Далее в законе приведен перечень ситуаций, в которых по взаимной договоренности сторон можно изменить существенные условия договора (на основании ст 708 ГК РФ, срок выполнения работ именно существенное условие). Неисполнение обязательств перед подрядчиком третьей стороной в этот перечень не входит. Если подрядчик обнаруживает обстоятельства, грозящие сорвать результат работы, на которые он не может повлиять, он обязан оповестить заказчика и приостановить процесс. Однако это не наделяет его правом требовать увеличения срока, в течение которого должна быть завершена работа по контракту. То есть, действующее законодательство не предусматривает для подрядчика право изменять существенные условия договора, даже в связи с непредвиденными и независящими от него обстоятельствами.
Имеет ли основания заказчик требовать признания договора незаключенным, если работа не была выполнена в предписанный договором срок?
Если в договоре содержатся все существенные условия, то требование о признании его незаключенным неправомерно. Заказчик не вправе на основании признания недействительности такого договора требовать возврата своих денежных средств от подрядчика. Но у него есть иные способы защиты своих интересов. Согласно ст 405 ГК РФ, он может отказаться принять работу и требовать от исполнителя возместить убытки, так как из-за просрочки исполнения вся работа утратила для него актуальность. В соответствии с п 3 ст 708 ГК РФ, нарушив конечный срок сдачи работы или другой установленный договором срок, подрядчик несет за это ответственность, возмещая заказчику причиненные этой просрочкой убытки.
Можно ли оспорить действительность договора подряда, если в качестве конечного срока сдачи работ предусмотрен день фактического их окончания?
В соответствии с п 1 ст 708 ГК РФ, договор подряда обязательно содержит информацию о сроках работы: в нем указывается как начальный, так и конечный срок её выполнения. Договор подряда будет заключенным только, если им предусмотрены (а значит согласованы сторонами) все существенные условия. Срок выполнения несомненно является существенным условием договора. Он может определяться календарной датой, истечением какого-либо периода либо указанием на событие. Но событие, на которое указывает договор должно при этом неизбежно наступить. А условие о том, что подрядные работы должны быть выполнены до дня их фактического окончания, не дает возможности определить разумный срок их выполнения. Следовательно, на основании несоблюдения условия о сроке выполнения работы, можно обоснованно признать в суде такой договор незаключенным.
Ст. 708 ГК РФ с Комментариями 2020-2021 года (новая редакция с последними изменениями)
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Комментарий к Ст. 708 ГК РФ
1. В соответствии с комментируемой статьей в договоре подряда должны указываться начальный и конечный сроки выполнения работы. Однако по соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы, т.е. промежуточные сроки.
Учитывая, что в предмет договора подряда входит выполнение работ, которое, как правило, имеет длящийся характер, срок выступает важным условием договора подряда. Вместе с тем срок не является существенным условием договора подряда. Отсутствие в договоре подряда срока выполнения работ восполняется правилами, установленными п. 2 ст. 314 ГК РФ. В соответствии с этими правилами обязательство, срок исполнения которого не предусмотрен и не может быть определен, должно быть исполнено в разумный срок после его возникновения. Если обязательство не исполнено в разумный срок, то оно должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления требования кредитора о его исполнении. Вряд ли можно согласиться с мнением, согласно которому начальный и конечный сроки выполнения работ по смыслу п. 1 комментируемой статьи являются существенными условиями договора подряда .
Бесплатная юридическая консультация по телефонам:
———————————
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2002. С. 46; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Г.Е. Авилов, М.И. Брагинский, В.В. Глянцев и др.; под ред. О.Н. Садикова. 5-е изд., испр. и доп. с использованием судебно-арбитражной практики. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2006. С. 334.
Необходимо, однако, отметить, что сложившаяся арбитражная практика, во всяком случае начиная с 2008 г., последовательно придерживается позиции, согласно которой срок является существенным условием договора подряда, что нашло отражение в обобщениях судебно-арбитражной практики. Так, в п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. N 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» указывалось, что, поскольку стороны не согласовали условия о начальном и конечном сроках выполнения работ, договор подряда не является заключенным (ст. ст. 432, 708 ГК).
———————————
Вестник ВАС РФ. 2009. N 2.
2. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором. Данная диспозитивная норма предназначена для привязки имущественной ответственности за просрочку по договору подряда ко всем видам сроков выполнения работ. Если стороны считают необходимым исключить ответственность за нарушения каких-либо из указанных в ч. 2 п. 1 комментируемой статьи сроков, они должны прямо предусмотреть это в договоре. Иной вариант также возможен при указании на него в законе или иных правовых актах.
В случаях, когда стороны не установили иного либо иное не предусмотрено в законе или иных правовых актах, за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы должны возмещаться убытки (ст. ст. 15 и 393 ГК). Кроме того, законом или договором может быть предусмотрена уплата неустойки. Так, согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (за час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена, — общей цены заказа. Договором о выполнении работ между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени) .
———————————
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 15. Ст. 766; Собрание законодательства РФ. 1996. N 3. Ст. 140; 1999. N 51. Ст. 6287; 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 2; N 35. Ст. 3607; N 45. Ст. 4377; N 52 (ч. 1). Ст. 5275; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3439; N 43. Ст. 4412; N 48. Ст. 4943; 2007. N 44. Ст. 5282; 2008. N 30 (ч. 2). Ст. 3616; 2009. N 23. Ст. 2776; N 48. Ст. 5711.
См. также: подп. «б» п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» // Российская газета. 26.11.1994. N 230; Бюллетень ВС РФ. 2001. N 2.
3. Правило, изложенное в п. 2 комментируемой статьи, исходит из того, что в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. Вместе с тем в п. 2 комментируемой статьи прямо указывается, что случаи, в которых допускается изменение начального, конечного и промежуточных сроков выполнения работы, а также порядок такого изменения должны быть определены в договоре. Следовательно, если такие случаи и порядок не предусмотрены договором, то изменение указанных в договоре начального, конечного и промежуточных сроков выполнения работы по соглашению сторон невозможно. В такой ситуации изменение указанных в договоре начального, конечного и промежуточных сроков выполнения работы может быть осуществлено только в случаях, прямо предусмотренных законом (п. 2 ст. 450, ст. 451 ГК и др.).
4. Согласно п. 3 комментируемой статьи последствия просрочки исполнения, указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ, наступают при нарушении как конечного срока выполнения работы, так и иных установленных договором подряда сроков. В п. 2 ст. 405 ГК РФ указывается, что заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков, если вследствие просрочки должника исполнение утратило для него интерес.
Указанные последствия могут наступать, только если начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы определены в договоре точной системой координат и их строгое соблюдение обозначено в договоре как существенное обстоятельство, влияющее на его судьбу. Следует согласиться, что в таких случаях речь идет о «строго определенных или жестких сроках» . Кроме того, должник не лишается права доказывать, что фактически кредитор не утратил интерес к исполнению обязательства, поскольку, например, вступил в аналогичные правоотношения с другими лицами .
———————————
Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. Т. II: Обязательственное право. С. 73.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков. 3-е изд., испр. и доп. с использованием судебно-арбитражной практики. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2005. С. 905.
Статья 708 ГК РФ. Сроки выполнения работы
Гражданский кодекс Российской Федерации:
Статья 708 ГК РФ. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Вернуться к оглавлению документа: Гражданский кодекс РФ Часть 2 в действующей редакции
Комментарии к статье 708 ГК РФ, судебная практика применения
В п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» содержатся следующие разъяснения:
Сроки выполнения работ по договору подряда могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса
По смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока — в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).
Например, начальный и конечный сроки выполнения работ по договору подряда (статья 708 ГК РФ) могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса, невнесение которого влечет последствия, предусмотренные статьей 719 ГК РФ (см. подробнее п. 23 Постановления Пленума ВС РФ № 54).
В п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 <Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными> содержатся следующие разъяснения:
Сроки выполнения работ считаются согласованными если начальный момент выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика
Если начальный момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц, то предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии — в разумный срок. В таком случае сроки выполнения работ считаются согласованными.
..Требования гражданского законодательства об определении периода выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора установлены с целью недопущения неопределенности в отношениях сторон.
Если начальный момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц, в том числе на момент уплаты аванса, то предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии — в разумный срок. Следовательно, в таком случае нет неопределенности в сроках производства работ.
Договор, содержащий такое условие о периоде выполнения работ, должен считаться заключенным. В случае если заказчик не совершит соответствующие действия в предусмотренный договором срок, а при его отсутствии — в разумный срок, подрядчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств, существование или исполнение которых поставлено в зависимость от действий заказчика (пункт 2 статьи 328 ГК РФ). (см. подробнее п. 6 информационного письма ВАС РФ N 165).
Комментарии к законодательству
Полное описание
В соответствии со ст. 702 ГК РФ под договором подряда понимается договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно ст. 432 ГК РФ условия о предмете договора и условия, названные в законе, являются существенными, без которых договор не будет считаться заключенным. Существенными условиями договора подряда являются предмет (строго определенный) и сроки (в которые подрядчик должен выполнить работы).
В ГК РФ нет определения «предмет договора подряда», из ст. 702 ГК РФ вытекает, что предметом является и работа и результат, но если опираться на ст. ст. 704, 708, 709, 710, то в них предметом является только работа.
В соответствии с п.1 ст. 703 ГК РФ предмет договора подряда можно определить как изготовление или переработка (обработка) вещи либо иная работа, имеющая овеществленный результат. Подрядчик, заключив договор, обязуется по заданию заказчика выполнить определенную работу и сдать её результат. Заказчик должен принять и оплатить результат работы. Работы, которые должны быть выполнены необходимо подробно описать, иначе есть риск признания судом договора не заключенным в соответствии со ст. 432 ГК РФ. Но никаких правовых последствий такой факт не повлечет, так как незаключенный договор как будто не существует.
Некоторые суды указывают на то, что условие о предмете должно позволять определить содержание и объем выполняемых работ. Например, «…В соответствии с п. 1 ст. 702, п.1 ст.708 ГК РФ существенным условиями договора подряда являются предмет (содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ), а также начальный и конечный срок их выполнения. Однако данные условия договор от 08.01.2008 N 1 не содержит. Таким образом, стороны не согласовали объем и содержание работ, а также начальный срок выполнения работ, в связи с чем суды обеих инстанций обоснованно, руководствуясь ст.432, 702, 708 ГК РФ, пришли к правильному выводу о незаключенности указанного договора, ввиду несогласования сторонами существенных условий (предмета и сроков выполнения работ)…» (Постановление ФАС Поволжского округа от 05.04.2010 по делу N А12-10533/2009).
В других случаях в качестве предмета договора подряда суды понимают наименование работ или их результат. Например, «…Таким образом выводы суда о согласовании сторонами в договоре от 20.03.2003 N 134 существенных условий: предмета — как деятельность подрядчика, имеющего конкретные виды работ и его овеществленный результат, цены и сроков выполнения работ не противоречат положениям ст. ст. 702, 740, 758, 759 ГК РФ…» (Постановление ФАС Поволжского округа от 04.05.2008 по делу N А55-14481/2007)
Во избежание споров по поводу предмета договора, рекомендуется как указывать наименование работ и их результат, так и хотя бы примерно определить содержание и объем работ. В случаях невозможности указания содержания и объема работ или конечного результата, сторонам следует обратиться к практике, подтверждающей именно их позицию.
В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда необходимо указать начальный и конечный сроки выполнения работы. Договорные сроки могут определяться календарной датой, указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени (ст. 190 ГК РФ). Срок действия договора может определяться и путем указания на «полное исполнение сторонами принятых на себя обязательств» или «до окончания всех взаиморасчетов». Это не конкретно определенный период времени, но такое указание срока действия подрядного договора допустимо, так как существенным условием договоров подрядного типа являются начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ). Сроки могут быть указаны в графиках выполнения работ, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. В случае если сторонам не удалось придти к соглашению о начальном и конечном сроке, то договор признается незаключенным. Промежуточные сроки относятся к числу факультативных условий договора подряда.
Отдельные арбитражные суды относят к существенным условиям договора подряда также условие о цене работ. Пункт 1 ст. 709 ГК РФ предусматривает, что в договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. С одной стороны, можно сделать вывод, что цена работ является существенным условием договора подряда. Например, «…Как установлено судом, между ООО «ПАРТНЕР» (подрядчик) ФГУП «Брянскспецремонт» МЧС России (заказчик) заключен договор N 12\08, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по монтажу пожарной сигнализации на объектах заказчика, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. Материалы и оборудование приобретаются подрядчиком на средства, выделенные заказчиком. Заключенный между сторонами договор подряда соответствует требованиям действующего законодательства, содержит все существенные условия договора подряда, в том числе о цене, сроках выполнения работ, стоимости, что подтверждается утвержденной сметой, подписанной сторонами…» (Постановление ФАС Центрального округа от 25.02.2010 N Ф10-6018/09 по делу N А09-6210/2009)
Но с другой стороны, указывается возможность при отсутствии в договоре согласованной цены работ, определять ее в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ. Например, «…суд первой и апелляционной инстанций признал договоры незаключенными в связи с не достижением сторонами соглашения по существенному условию — о цене. Согласно ст.709 ГК РФ в договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы или способ ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п.3 ст.424 ГК РФ. То есть цена подлежащих выполнению работ не является существенным условием договора подряда. Поэтому выводы суда в части признания сделок незаключенными по данному основанию являются незаконными и необоснованными, в том числе в части взыскания неосновательного обогащения…» (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.07.2004 N Ф04/3889-412/А81-2004).
Исходя из буквального толкования статьи 709 ГК РФ, при отсутствии указания цены в договоре, она определяется в соответствии с п.3 ст. 424 ГК РФ. Фактически указывать цену в договоре подряда стороны не обязаны, и отсутствие такого указания не должно являться основанием для признания такой сделки недействительной.
Новосёлова Аннастажер
Юридическая компания Москва
Срок выполнения работ по договору подряда
Краткое содержание:
В договоре подряда должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ). По смыслу этой нормы условия о начальном и конечном сроках выполнения работы являются существенными для договора подряда, то есть такими, несогласованность которых в силу ст. 432 ГК РФ означает незаключенность договора.
Срок определяется календарной датой, истечением периода времени либо указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ). Формально это означает, в частности, что начальный срок выполнения работы не может быть определен в договоре подряда путем указания на действия стороны договоры или третьего лица, поскольку подобные действия, не являясь неизбежными событиями, не отвечают критериям, предусмотренным ст. 190 ГК РФ.
Вместе с тем правоприменительная практика в настоящее время исходит из того, что если начальный момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц, в том числе, например, на момент уплаты аванса, то предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии — в разумный срок. В таком случае неопределенность в сроках производства работ отсутствует, а договор, содержащий подобное условие о периоде выполнения работ, должен считаться заключенным (см. постановления Президиума ВАС РФ от 18.05.2010 N 1404/10, АС Поволжского округа от 22.10.2015 N Ф 06-1500/15, АС Северо-Западного округа от 03.09.2015 N Ф 07-5222/15, от 31.08.2015 N Ф 07-6375/15). Этот подход отражен и в п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» (далее — Обзор), где также указано, что если заказчик не совершит соответствующие действия в предусмотренный договором или разумный срок, должны применяться последствия, предусмотренные п. 2 ст. 328 ГК РФ для встречного исполнения обязательств: подрядчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств, существование или исполнение которых поставлено в зависимость от действий заказчика (см. также ст. 719 ГК РФ). Более того, даже если начальный и конечный сроки выполнения работ сторонами не согласованы, то в случае выполнения работы подрядчиком и принятия ее заказчиком к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде (п. 7 Обзора). Стороны договора подряда в этом случае не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены, помимо начального и конечного сроков выполнения работы, также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Причем право отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 405 ГК РФ) возникает у заказчика, помимо прочего, если исполнение утратило для него интерес вследствие нарушения подрядчиком предусмотренных договором подряда промежуточных сроков выполнения работы (п. 3 ст. 708 ГК РФ). Обоснованность предъявления заказчиком соответствующих требований оценивается исходя из фактических обстоятельств. Так, например, об утрате интереса к получению исполнения в связи с нарушением подрядчиком промежуточных сроков выполнения проектных работ может свидетельствовать то обстоятельство, что заказчик, не получивший от подрядчика в установленный срок очередную часть документации, был вынужден в целях соблюдения графика строительства объекта заключить договор на изготовление документации с другим подрядчиком (постановление АС Северо-Западного округа от 01.08.2016 N Ф 07-6209/16). При этом одним лишь фактом нарушения подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе если такое нарушение влечет невозможность дальнейшего финансирования выполнения работ) утрата заказчиком интереса в исполнении обоснована быть не может (постановления Первого ААС от 03.12.2015 N 01 АП-7735/15, АС Волго-Вятского округа от 15.07.2015 N Ф 01-2578/15, Восьмого ААС от 12.05.2015 N 08 АП-3320/15).
В ряде случаев подрядчик вправе либо обязан приостановить выполнение работ (п. 1 ст. 716, п. 1 ст. 719, п. 3 ст. 743 ГК РФ).
При наличии соответствующих оснований и надлежащем уведомлении заказчика о приостановке выполнения работ на подрядчика не может быть впоследствии возложена ответственность за нарушение срока выполнения работы в пределах периода, на который приостанавливались работы (постановление Семнадцатого ААС от 29.11.2016 N 17 АП-15497/16). Напротив, отсутствие доказательств уведомления заказчика о приостановке работ, например, по основаниям, предусмотренным ст. 719 ГК РФ, может повлечь неблагоприятные последствия для подрядчика в случае нарушения установленного договором конечного срока выполнения работ (постановления АС Дальневосточного округа от 09.08.2016 N Ф 03-2689/16, АС Северо-Кавказского округа от 17.10.2014 N Ф 08-6521/14, АС Уральского округа от 14.03.2016 N Ф 09-1730/16).
По общему правилу подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения работ при наличии вины. При этом в спорной ситуации он должен доказать отсутствие вины в нарушении договорного обязательства (п.п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ). Однако, если подрядчик принимает на себя обязательства по договору в рамках своей предпринимательской деятельности, он отвечает во всех случаях, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Судебная практика исходит из того, что требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.
Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.
При этом не признаются непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей (п. 8 Постановления N 7).
Вопрос о квалификации обстоятельств как чрезвычайных и не предотвратимых в конкретной ситуации рассматривается исходя из характера таких обстоятельств. Например, к обстоятельствам, освобождающим от ответственности за просрочку выполнения работ, не относятся плохие погодные условия, если в соответствующее время года они характерны для данной местности (см. постановление АС Дальневосточного округа от 15.12.2015 N Ф 03-5442/15).
Как исключить неустойку по срокам: формулируем договор подряда правильно
Фото: Klerk.ru
Типичное, на первый взгляд, условие о моменте, когда подрядчик считается исполнившим обязательства по этапам работ, стороны договора истолковали совершенно по-разному.
Ситуация: подрядчик передал заказчику акт выполненных работ в последний день срока. А заказчик подписал его уже за пределом этого срока, поскольку по договору у него было 35 дней на приемку. Заказчик потребовал с подрядчика неустойку. Подрядчику удалось ее отыграть только в ВС РФ.
Чтобы не столкнуться с такой же проблемой, нужно правильно формулировать условия о моменте исполнения обязательств подрядчика по договору строительного подряда.
Обстоятельства дела
Проблемой оказалось то, что подрядчик направил акты выполненных работ в последний день срока, а заказчик получил их и в итоге принял работы уже по истечении этого срока. Хотя фактически подрядчик выполнил работы без просрочки, заказчик потребовал заплатить ему неустойку за нарушение срока выполнения работ.Стороны заключили госконтракт на выполнение работ по госзаказу. В приложении они предусмотрели отдельные этапы работ и согласовали сроки их выполнения. За нарушение сроков выполнения работ по соответствующим этапам подрядчик должен был заплатить неустойку.
В договоре было условие о том, что датой исполнения обязательств подрядчика по соответствующим этапам является дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки выполненного этапа работ. В итоге весь спор строился вокруг толкования этого пункта.
Как выстраивались контрактные отношения сторон?
В договоре были установлены сроки выполнения подрядчиком этапов работ, а также срок на приемку и подписание акта заказчиком — 35 календарных дней.
В последний день выполнения работ по этапу подрядчик отправил заказчику отчетные документы и акты сдачи-приемки работ. Заказчик в течение 25 дней принимал работы, а затем подписал акты. В итоге получилось, что акты были подписаны на 25 дней позже предусмотренного договором срока выполнения работ.
Заказчик посчитал, что подрядчик должен был отправить акты не в последний день выполнения работ, а с учетом времени на их приемку. В итоге 25 дней, в течение которых заказчик принимал работы, он посчитал просрочкой подрядчика и начислил неустойку.
Претензий по качеству работ у заказчика не было.
Позиции подрядчика и заказчика
Заказчик считал, что подрядчик просрочил сдачу работ на 25 дней — срок, в течение которого заказчик принимал работы и подписывал акты.Подрядчик же утверждал, что выполнил свои обязательства в срок. По его мнению, спорное условие договора ставит период ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ в зависимость от усмотрения заказчика. Иными словами, если бы заказчик подписал акты не через 25 дней, а, например, через 35, неустойка была бы еще больше, хотя подрядчик выполнил работы.
Еще один аргумент подрядчика: договор не предусматривал обязанность подрядчика до наступления срока окончания этапов работ предоставить заказчику документацию для утверждения. То есть неустойка за нарушение промежуточных сроков вообще не должна начисляться.
Аргументы судов в пользу заказчика
Суд первой инстанции удовлетворил иск заказчика и взыскал с подрядчика неустойку. Аргументы были следующими:- подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по каждому из этапов в пределах установленного срока и передать заказчику отчетные документы и акты с учетом срока приемки работ;
- оформление актов приемки и отчетных документов является завершающей стадией выполнения работ по каждому этапу;
- определив условие о сроке на приемку работ (35 дней), стороны исключили возможность неограниченного усмотрения заказчика в этом вопросе.
Апелляция и кассация поддержали это решение.
Позиции ВС РФ в защиту подрядчика
ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и отказал заказчику во взыскании неустойки. Также он ответил на ряд важных вопросов, касающихся момента исполнения обязательств подрядчика.Вопрос:
В какой момент обязательства подрядчика исполнены надлежащим образом:• в момент предъявления результата работ к приемке?
• в момент, когда акт приемки подписал заказчик?
Позиция ВС РФ
Cрок выполнения работы следует отличать от срока ее приемки. Эти сроки разведены в ГК РФ как терминологически, так и с точки зрения последствий их нарушения.Дата исполнения обязательств подрядчика может определяться датой подписания заказчиком акта приемки работ. В то же время период ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ не должен зависеть от усмотрения заказчика.
Иными словами, у исполнителя есть право предъявить работу к сдаче в последний день срока без учета времени на ее приемку заказчиком.
Вопрос:
Если исходить из того, что подрядчик исполнил обязательства надлежащим образом, то как быть с условием о том, что датой выполнения работ считается дата их приемки заказчиком?- Следует ли признать это условие несправедливым и применить п. 2 ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения, позволяющий изменить несправедливое условие?
- Если это условие не нарушает баланс интересов сторон, то как его следует толковать и применять?
Позиция ВС РФ
ВС РФ признал спорное условие договора действительным. Он указал, что условие контракта о том, что датой исполнения обязательств подрядчика является дата утверждения заказчиком акта приемки работ, может быть истолковано как условие о приемке работы без недостатков. В любом случае, толкование этого условия не может приводить к тому, что срок выполнения работ автоматически уменьшается на срок, установленный для их приемки.Ответственность за нарушение промежуточных сроков
Из текста Определения ВС РФ вытекал еще один вопрос: нужно ли прямо указывать в договоре, что за нарушение промежуточных сроков тоже предусмотрен штраф? Явно выраженной позиции в Определении не было. Этот вопрос рассмотрим отдельно.По общему правилу подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ). Буквальное толкование этой нормы может создать впечатление, что подрядчик отвечает за нарушение каждого из приведенных в договоре сроков производства работ. Между тем на практике таких этапов и, соответственно, сроков может быть больше тысячи. Разумно ли полагать, что штрафовать подрядчика будут за нарушение каждого из них?
Правильнее было бы толковать эту норму по-другому. Промежуточными следует считать сроки завершения этапов работ, имеющих для заказчика самостоятельную потребительскую ценность. Эту позицию можно встретить и в судебной практике (Решение АС Ростовской области от 22.05.2018 по делу № А53-6689/18).
Возможен и другой подход — подрядчика можно привлечь к ответственности за нарушение промежуточных сроков выполнения работ, только если в договоре прямо прописано, что эти сроки штрафуемые.
Рекомендации юристам
- На этапе заключения договора необходимо выяснить у сторон сделки, что они понимают под сроком выполнения работ — уведомление о готовности результата работ к сдаче либо подписание акта сдачи-приемки работ заказчиком — и соответствующим образом структурировать договор.
- Если стратегия реализации проекта требует выделения отдельных этапов работ, важно детально регламентировать санкции за нарушение сроков их выполнения. Эти условия не должны допускать двоякого толкования.
Суд признал отказ заказчика от госконтракта незаконным: что будет со сроками и ценой? | статья Игоря Гаврилова для портала «Шортрид» — Аналитика
21 июня 2021Суд признал отказ заказчика от госконтракта незаконным: что будет со сроками и ценой? | статья Игоря Гаврилова для портала «Шортрид»
Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения госконтракта. Исполнитель оспорил этот отказ в суде. Спустя 6 месяцев суд отменил решение заказчика. Теперь подрядчик хочет увеличить сроки выполнения работ на эти пропущенные 6 месяцев, а также увеличить цену, так как стройматериалы существенно подорожали. Можно ли это сделать и на каком основании?
Срок выполнения работ и их стоимость являются существенными условиями договора подряда для госнужд (ст. 708, ст. 709 и ст. 766 ГК РФ). По общему правилу изменить условия выполнения работ по заключенному госконтракту можно только при уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, а в иных случаях – только если это предусмотрено законом (ст. 767 ГК РФ).
Случаи, когда стороны госконтракта могут своим соглашением изменить его существенные условия, прямо перечислены в п. 1 – п. 10 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). В этом перечне нет такого основания, как отмена судом решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Вывод:
Закон не позволяет изменить условия о сроке и стоимости выполнения работ только на основании факта отмены судом решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
ВС РФ также отмечал, что стороны не вправе дополнительным соглашением изменять сроки выполнения работ по госконтракту, если иное не установлено законом и самим контрактом. Кроме того, стороны по общему правилу не вправе заключать дополнительное соглашение, предусматривающее увеличение цены контракта более чем на 10% (п. 9 и п. 12 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 28.06.2017, далее – Обзор от 28.06.2017).
Срок выполнения работ продлевается автоматически
Невозможность изменить условия контракта о сроке выполнения работ по соглашению сторон не означает, что исполнитель будет считаться просрочившим изначально предусмотренный контрактом срок выполнения работ из-за действий заказчика, которые суд признал незаконными.
Отмена судом решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта влечет последствия в виде признания госконтракта действующим (Определение ВС РФ от 24.02.2021 № 305-ЭС20-23848 по делу № А40-228143/2019).
Как отмечал ВС РФ, если заказчик не совершил действия, предусмотренные законом, договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, и исполнитель госконтракта из-за этого не мог исполнить свои обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по госконтракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика (п. 10 Обзора от 28.06.2017).
Вывод:
Если суд отменил решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, такой контракт признается действующим. Срок выполнения работ по нему продлевается на соответствующий период: от момента отказа заказчика от исполнения контракта до момента вступления в силу решения суда об отмене этого решения заказчика и признания договора действующим.
В такой ситуации вносить отдельные изменения в госконтракт в части срока выполнения подрядных работ не требуется, этот срок продлевается автоматически.
Разницу в стоимости можно взыскать в виде убытков
Цена госконтракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения (ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). В перечне оснований для изменения цены контракта нет возможности увеличить цену работ из-за роста себестоимости их выполнения, например, из-за роста цен на материалы, сырье и др. (ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Причины, которые привели к удорожанию материалов, в этом случае не имеют значения, даже если это действия самого заказчика.
Между тем, если суд отменит решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, исполнитель может требовать в судебном порядке взыскания с заказчика убытков и/или неустойки, вызванных таким отказом (Постановление АС Поволжского округа от 15.06.2020 по делу № А12-17430/2019).
Согласно ч. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Ч. 1 ст. 718 ГК РФ обязывает заказчика оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Если заказчик не выполняет эту обязанность, подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки.
Вывод:
Если исполнитель не смог закончить работы вовремя из-за одностороннего отказа заказчика от исполнения договора, который суд признал недействительным, заказчик должен возместить убытки, вызванные таким простоем. В частности, если исполнитель понес большие затраты в сравнении с теми, что он мог понести, если бы заказчик не принял необоснованное решение об отказе от исполнения контракта, заказчик должен компенсировать эту разницу.
За нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств, в том числе сроков оплаты, также предусмотрены пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы (ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). При этом неустойка начисляется на весь период просрочки заказчика, в том числе на период действия решения об одностороннем отказе, которое отменил суд (Постановление АС Дальневосточного округа от 04.05.2017 по делу № А73-11565/2016).
На заметку
В специально оговоренных случаях условия контракта в части сроков выполнения работ и цены можно изменить, если возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (п. 3, п. 4, п. 8 и п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
Автор: Игорь Гаврилов, старший юрист практики антимонопольного права АБ ЕПАМ
https://shortread.ru/sud-priznal-otkaz-zakazchika-ot-goskontrakta-nezakonnym-chto-budet-so-srokami-i-cenoj/
J708 — GK Elite Sportswear
Наши ткани можно разделить на две категории:
- Долговечные прочные ткани: нейлон / спандекс, бархат, DryTech, матовый трикотаж, TechMesh, Campus Stretchtek и Campus Performance Mesh.
- DryTech может дать усадку под воздействием тепла.
- Sequinz нельзя наносить на Velvet.
- Особый уход за хрупкими тканями: голограмма, сетка и нейлон / спандекс с фольгой (Mystique)
- Обратите внимание, что некоторые ткани высокой моды более подвержены износу и выцветанию, чем другие традиционные долговечные и прочные ткани.Ткани с голограммой и нейлон / спандекс с фольгой (Mystique) будут немного тускнеть на участках с драгоценными камнями из-за воздействия тепла.
Хрупкие ткани требуют особого ухода:
- Повторяющееся ношение и стирка может привести к потускнению ткани или потере пленки.
- Спирт, содержащийся во всех аэрозольных продуктах, таких как лак для волос, влияет на эти ткани. Пожалуйста, накройте одежду перед нанесением. Духи и лосьоны для тела также могут повредить хрупкие ткани.
- Дезодоранты и пот могут привести к потускнению, потускнению или потускнению этих тканей, особенно когда эти два цвета встречаются под мышками. Мы рекомендуем использовать дезодорант из чистых кристаллов, не содержащий хлоргидрата алюминия.
- Сетка потенциально может быть повреждена из-за строгости определенных процедур, когда контакт человека с человеком может усилить нагрузку на ткань. Вы можете заказать эту ткань, но сделайте это с большой осторожностью, потому что Elite Sportswear, L.П. не гарантирует срок службы этой ткани. Если вы решите использовать сетку в дизайне, вам будет предложено подписать отказ. В отказе указано, что Elite Sportswear, L.P. не несет ответственности за замену или ремонт вашей одежды (-ов).
- Перенос цвета или растекание цвета происходит, когда ткань белого или светлого цвета сочетается с тканью яркого или темного цвета. Это обычная отраслевая проблема, которая может стать очевидной при определенных условиях, особенно когда одежду светлого цвета надевают под темную разминку или короткие и / или когда влажная одежда остается в спортивной сумке.Elite Sportswear, L.P. не может гарантировать, что наши ткани не потекут, даже при соблюдении надлежащих инструкций по стирке из-за индивидуального характера одежды / процедуры стирки каждого спортсмена. Ниже приведен список тканей, которые могут подвергаться большему риску потускнения цвета в сочетании с тканями белого или светлого цвета: Berry Mystique, Black Mystique, Navy Mystique, Red Mystique, Rich Red Velvet и Merlot Mystique. Вы можете заказать любую комбинацию ткани и цвета, но, пожалуйста, сделайте это с большой осмотрительностью.Если вы решите комбинировать светлые и темные цвета, Elite Sportswear, L.P. не будет нести ответственность за замену вашей одежды (ей) в случае растекания цвета.
- Кондиционеры для белья негативно влияют на адгезивы, используемые в нашей одежде, вызывая обесцвечивание фольги на наших тканях и отпадание украшений.
Важные инструкции по стирке всех тканей:
Предметы одежды следует стирать отдельно. Выверните одежду наизнанку. Используйте мягкое жидкое моющее средство, аккуратно стирайте вручную в большом количестве холодной воды.Немедленно смойте.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ замачивания одежды. Вытрите насухо чистым полотенцем и используйте толстую пластиковую вешалку, чтобы высохнуть на воздухе.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ кондиционеры для белья. Смягчители ткани негативно влияют на клеи, используемые в нашей одежде, вызывая обесцвечивание фольги на наших тканях и отпадание украшений.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ делать химчистку. В химчистке используются агрессивные химикаты, которые могут повредить ткань и украшения, используемые в нашей одежде.
НЕ гладить.Тепло утюга может расплавить и / или обесцветить деликатные ткани нашей одежды. Чрезмерное нагревание также может ослабить клей, используемый для прикрепления украшений к одежде, и привести к их падению.
Elite Sportswear, L.P. не гарантирует, что одежда не будет выстирана и высушена в соответствии с указаниями. Если вы решите комбинировать чувствительные ткани и цвета, это на ваш страх и риск. GK может отказать в возврате специальных заказов в этих комбинациях.
индекс латентной желудочковой дисфункции?
Br Сердце J.1993 Jun; 69 (6): 507–511.
Кардиологическое отделение, Афинская больница общего профиля, Афинский университет, Греция.
Эта статья цитируется в других статьях в PMC.Abstract
ЦЕЛЬ — Определить, коррелирует ли аномальный ответ диастолического артериального давления во время нагрузочного тестирования на беговой дорожке с количеством закупоренных сосудов и систолической функцией левого желудочка у пациентов с ишемической болезнью сердца. КОНСТРУКЦИЯ. Диастолическое артериальное давление измерялось инвазивно во время нагрузочного тестирования, коронарные ангиограммы и левые вентрикулограммы были получены в состоянии покоя у пациентов с ишемической болезнью сердца.Отклонение от нормы (> или = 15 мм рт. Ст.) Диастолического артериального давления сравнивали с количеством закупоренных коронарных артерий и систолической функцией левого желудочка. НАСТРОЙКА — Два третичных справочных центра. ПАЦИЕНТЫ — 50 последовательных пациентов (средний возраст 57 лет) с ишемической болезнью сердца. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — Повышение диастолического артериального давления во время упражнений и его корреляция с появлением и исчезновением отклонения сегмента ST, систолической функцией левого желудочка в состоянии покоя и количеством закупоренных коронарных артерий.РЕЗУЛЬТАТЫ — Группа 1: 10 (20%) пациентов (три с одним, четыре с двумя и три с трехсосудистой ишемической болезнью сердца) (средний (SD) возраст 54,7 (12) лет) имели аномальный ответ диастолического артериального давления, который появился за 1,2 (0,3) мин до отклонения сегмента ST и стал нормальным через 0,9 (0,3) мин после того, как сегмент ST вернулся в норму. Группа 2: 40 (80%) пациентов (12 с одним, 16 с двумя и 12 с трехсосудистой болезнью коронарных артерий) (в возрасте 56,8 (8,2) года) имели нормальный ответ диастолического артериального давления на стресс-тестирование.Фракция выброса (46,3 (5)%) и сердечный индекс (2,6 (0,1) 1 / мин / м2) в 1-й группе были меньше, чем во 2-й группе (61,6 (4,2)% и 3,8 (0,3) 1 / мин / м2 соответственно. , p <или = 0,001). Конечный систолический объем был больше в группе 1, чем в группе 2: 38,7 (0,7 мл / м2 против 28,2 (2,1) мл / м2, p <или = 0,001. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - У пациентов с ишемической болезнью сердца аномальное увеличение диастолической крови давление во время нагрузочного теста с физической нагрузкой хорошо коррелировало с систолической функцией левого желудочка в покое, но не с количеством закупоренных коронарных артерий.Аномальный ответ диастолического артериального давления, вероятно, отражает ухудшение функции миокарда.
Полный текст
Полный текст доступен в виде отсканированной копии оригинальной печатной версии. Получите копию для печати (файл PDF) полной статьи (1.0M) или щелкните изображение страницы ниже, чтобы просмотреть страницу за страницей. Ссылки на PubMed также доступны для Избранных ссылок .
Изображения в этой статье
Щелкните изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.
Избранные ссылки
Эти ссылки находятся в PubMed. Это может быть не полный список ссылок из этой статьи.
- Моррис С.Н., Филлипс Дж. Ф., Джордан Дж. У., МакГенри, пл. Частота и значимость снижения систолического артериального давления во время тестирования с физической нагрузкой на беговой дорожке. Am J Cardiol. 1978 Февраль; 41 (2): 221–226. [PubMed] [Google Scholar]
- Ирвинг Дж.Б., Брюс Р.А., ДеРоуэн Т.А. Вариации и значение систолического давления во время тестирования с максимальной нагрузкой (на беговой дорожке).Am J Cardiol. 1977 26 мая; 39 (6): 841–848. [PubMed] [Google Scholar]
- Thomson PD, Kelemen MH. Гипотония, сопровождающая приступ стенокардии напряжения. Признак серьезного нарушения кровоснабжения левого желудочка. Тираж. Июль 1975 г., 52 (1): 28–32. [PubMed] [Google Scholar]
- Wolthuis RA, Froelicher VF, Jr, Fischer J, Triebwasser JH. Реакция здоровых мужчин на упражнения на беговой дорожке. Тираж. 1977, январь; 55 (1): 153–157. [PubMed] [Google Scholar]
- Ахрас Ф, Вверх Дж., Джексон Г.Повышенная реакция диастолического артериального давления на тесты с физической нагрузкой при подозрении на ишемическую болезнь сердца. Указание на серьезность. Бр. Харт Дж., Июнь 1985; 53 (6): 598–602. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
- Sheps DS, Ernst JC, Briese FW, Myerburg RJ. Повышение диастолического давления в результате физических упражнений: показатель тяжелой ишемической болезни сердца. Am J Cardiol. 1979, апрель; 43 (4): 708–712. [PubMed] [Google Scholar]
- Ахрас Ф., Джексон Г. Повышенное диастолическое артериальное давление при физической нагрузке как показатель ишемической дисфункции левого желудочка.Ланцет. 1991, 13 апреля; 337 (8746): 899–900. [PubMed] [Google Scholar]
- Брунер Дж. М., Кренис Л. Дж., Кунсман Дж. М., Шерман А. П.. Сравнение прямых и косвенных методов измерения артериального давления, часть III. Med Instrum. 1981 Май-июнь; 15 (3): 182–188. [PubMed] [Google Scholar]
- Kyriakides ZS, Kremastinos DT, Rentoukas E, Vavelidis J, Damianou C, Toutouzas P. Неинвазивное определение конечного систолического давления левого желудочка. Int J Cardiol. 1991 ноябрь; 33 (2): 267–273. [PubMed] [Google Scholar]
- White CW, Wright CB, Doty DB, Hiratza LF, Eastham CL, Harrison DG, Marcus ML.Предсказывает ли визуальная интерпретация коронарной артериограммы физиологическое значение коронарного стеноза? N Engl J Med. 1984 29 марта; 310 (13): 819–824. [PubMed] [Google Scholar]
- Ферчготт РФ, Завадски СП. Обязательная роль эндотелиальных клеток в расслаблении гладкой мускулатуры артерий ацетилхолином. Природа. 27 ноября 1980 г .; 288 (5789): 373–376. [PubMed] [Google Scholar]
- Ganz P, Alexander RW. Новое понимание клеточных механизмов спазма сосудов. Am J Cardiol. 1985, 18 сентября; 56 (9): 11E – 15E.[PubMed] [Google Scholar]
- Legrand V, Hodgson JM, Bates ER, Aueron FM, Mancini GB, Smith JS, Gross MD, Vogel RA. Результаты аномального резерва коронарного кровотока и аномальных радионуклидных нагрузок у пациентов с нормальными коронарными ангиограммами. J Am Coll Cardiol. 1985 декабрь; 6 (6): 1245–1253. [PubMed] [Google Scholar]
- Арнетт Э. Н., Иснер Дж. М., Редвуд Д. Р., Кент К. М., Бейкер В. П., Акерштейн Х., Робертс В. Сужение коронарной артерии при ишемической болезни сердца: сравнение результатов киноангиографии и аутопсии.Ann Intern Med. 1979 сентябрь; 91 (3): 350–356. [PubMed] [Google Scholar]
- Гэлбрейт Дж., Мерфи М.Л., де Сойза Н. Интерпретация коронарной ангиограммы. Вариабельность между наблюдателями. ДЖАМА. 1978, 3 ноября; 240 (19): 2053–2056. [PubMed] [Google Scholar]
- Рерич С.К., Шольц П.М., Ньюман Г.Е., Сабистон, округ Колумбия, мл., Джонс Р.Х. Сердечная функция в покое и во время упражнений у нормальных людей и у пациентов с ишемической болезнью сердца: оценка с помощью радионуклидной ангиокардиографии. Ann Surg. 1978 Май; 187 (5): 449–464. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
- Bouchard RJ, Gault JH, Ross J., Jr Оценка конечного диастолического давления в легочной артерии как оценка конечного диастолического давления левого желудочка у пациентов с нормальной и ненормальной работой левого желудочка. Тираж. 1971 декабрь; 44 (6): 1072–1079. [PubMed] [Google Scholar]
- Клонер Р.А., Аллен Дж., Кокс Т.А., Чжэн Й., Руис К.Э. Оглушенный миокард левого желудочка после тестирования на беговой дорожке при ишемической болезни сердца. Am J Cardiol. 1991, 1 августа; 68 (4): 329–334. [PubMed] [Google Scholar]
- Camici P, Araujo LI, Spinks T., Lammertsma AA, Kaski JC, Shea MJ, Selwyn AP, Jones T., Maseri A.Повышенное поглощение 18F-фтордезоксиглюкозы в постишемическом миокарде пациентов со стенокардией, вызванной физической нагрузкой. Тираж. Июль 1986 г., 74 (1): 81–88. [PubMed] [Google Scholar]
- Marshall G, Edelstein G, Hirshman CA. Сдавление срединного нерва после пункции лучевой артерии. Anesth Analg. 1980 декабрь; 59 (12): 953–954. [PubMed] [Google Scholar]
- Маллинсон С.Н., Блум С.Р., Варин А.П., Лосось П.Р., Кокс Б. Синдром глюкагономы. Ланцет. 6 июля 1974 г., 2 (7871): 1–5. [PubMed] [Google Scholar]
Статьи из British Heart Journal любезно предоставлены Издательской группой BMJ
Городской совет Уорнера Робинса соглашается на аннексию
WARNER ROBINS — В понедельник в городском совете разделились вопросы о том, следует ли аннексировать ряд подразделений, в которых несколько жителей заявили, что не хотят быть частью города, потому что не знали о возможности аннексии.
Аннексия «в настоящее время не требуется», — сказал член совета Том Симмс-младший, голосовавший против аннексии вместе с членом совета Бобом Уилбэнксом.
Во время очередного заседания совета в понедельник, совет разделили 4-2 голосованием по вопросу аннексии 130 объектов недвижимости — в основном жилых домов, расположенных между Feagin Mill Road и Ga.96, к востоку от South Houston Lake Road и к востоку от Муди-роуд.
Около дюжины жителей Бонэйра в четверг пожаловались муниципалитету на то, что застройщики подписали соглашение с городом об использовании городских коммунальных служб в обмен на то, что Warner Robins сможет аннексировать собственность в будущем.
Уилбэнкс сказал, что приветствует новых жителей города, и призвал к действиям совета, чтобы заставить будущих застройщиков раскрыть возможность аннексии, прежде чем заключить сделку с покупателем жилья.
«Нет причин вводить общественность в заблуждение», — сказал Уилбэнкс.
Хотя Симмс проголосовал против аннексии, он сказал, что «на покупателя возлагается определенная ответственность» — конкретно спросить, возможна ли аннексия.
Симмс выразил несогласие с аннексией тем, что у подразделений уже есть проблемы, в том числе проблемы с канализацией.
«У них там есть некоторые проблемы, и я не думаю, что мы должны обременять граждан финансовым бременем, когда у нас есть районы города, которые требуют внимания», — сказал Симмс.
Мэр Чак Шахин заверил жителей, что, если мера будет одобрена во втором чтении на следующем заседании 1 августа, они воспользуются преимуществами городских услуг.
И, как сказал Шахин, совет рассмотрит варианты, требующие от разработчиков раскрытия возможности аннексии.
«Ну, это мне не очень помогает», — ответил Клэй Ард, чей дом напротив ветеринарной клиники Town & Country на Саут-Хьюстон-Лейк-роуд может быть аннексирован.
Также на заседании в понедельник:
Городской совет проголосовал 5: 1 за изменение политики города против кумовства. Пересмотренное постановление позволяет родственникам руководителей департаментов работать в городе, но не напрямую на директора департаментов.
Уилбэнкс проголосовал против поправки, заявив, что любой, кого нанимает город, должен знать, что его родственники в этом случае не имеют права на работу.
Шахин сказал члену совета Джону Уильямсу, что совет может пересмотреть предложение члена совета, чтобы также разрешить родственникам избранных должностных лиц работать в городе.
Совет единогласно проголосовал за добавление референдума к ноябрьским бюллетеням, в котором у избирателей спрашивается, хотят ли они, чтобы спиртные напитки продавались в ресторанах по воскресеньям. 16 мая совет согласился добавить к бюллетеням референдум о воскресных продажах спиртных напитков в магазинах.
Чтобы связаться с Кристиной М. Райт, позвоните по телефону 256-9685.
Полицейские отчеты | Mt. Airy News
19 ноября 2021 г.
Почти пять лет назад, янв.5 августа 2017 года жизнь Майры и Натана Эдвардса навсегда изменилась.
Их сын, Бентли, появился на свет, подпрыгивающий мальчик. По крайней мере, они так думали.
Два дня спустя, когда молодая пара собиралась выписаться из больницы и отвезти сына домой, внимательная медсестра заметила, что не все в порядке, хотя и не могла понять это.
«Мне что-то просто не нравится», — вспоминает Майра, как медсестра сказала, прежде чем отвезти Бентли в отделение интенсивной терапии для новорожденных для обследования.Находясь там, у маленького Бентли начались судороги, а персонал больницы обнаружил, что он перенес детский инсульт во время родов.
Его перевели в детскую больницу Бреннера, где врачи подтвердили, что он получил серьезное повреждение головного мозга.
«На снимках (МРТ) врач показал нам отмершие части мозга Бентли», — сказала Майра Эдвардс.
Затем врачи подготовили пару к тому, что, по их словам, впереди — целая жизнь заботы о Бентли, чье повреждение мозга было настолько обширным, что он никогда не сможет позаботиться о себе.
«Судя по поврежденным частям, у Бентли будут проблемы с движением, такие как церебральный паралич на левой стороне, его левая сторона будет слабее, у него могут быть задержки в развитии, а также некоторые нарушения зрения», — сказала она.
Забавно то, что Бентли этого никто не объяснил. В последующие дни он вел себя в основном как ребенок, не перенесший инсульта — хорошо ел, вел себя бдительным, двигался и развивался так, как ожидается в первые дни жизни ребенка.
В конце концов, они смогли забрать Бентли домой, хотя он оставался под регулярным уходом с сеансами терапии на дому и посещениями врача в течение 18 месяцев, когда его медицинская команда решила, что пора прекратить лечение.
«Они сказали:« Мы буквально ничего не можем сделать для этого ребенка, мы ему не нужны », — сказал недавно Эдвардс, вспоминая раннее лечение Бентли. «Они сказали:« Он прогрессирует быстрее, чем должен быть ребенок его возраста ».
Эдвардс пояснил: врачи не говорили, что он опередил то, что они ожидали от жертвы инсульта его возраста, но что он опережал нормальное развитие любого здорового ребенка.
«Бентли великолепен, мы называем его нашим чудо-ребенком», — сказала она. «Он очень милый, очень ласковый, очень любящий.Он любит заниматься спортом, любит девочек, да благословит его Аллах и приветствует, он маленький дамский угодник. Нет проблем с движением, проблем со зрением, ничего, кроме обычного малыша, который выбирает то, что он хочет слышать ».
Эдвардс сказал, что именно их вера помогла им пережить те мрачные дни, когда они опасались за здоровье и будущее Бентли.
«Как только они сказали нам это, мы стали молиться так усердно, как только могли», — сказала она о том, как врачи впервые сообщили им эту новость. «Мы больше ничего не могли сделать.Нам просто нужно было отпустить и позволить Богу. Я знаю, что это звучит как клише, но это все, что мы могли сделать.
Именно эта вера и то, что они узнали о детском инсульте, побудила их проводить ежегодное мероприятие по сбору средств для помощи детям, пострадавшим от инсульта, а в этом году — для помощи местному ребенку, ожидающему трансплантации почки.
На прошлых выходных пара устроила «Стенд с Бентли» в The Barn at Heritage Farms в Добсоне. Это было третье подобное мероприятие — могло бы быть четвертым, но версия 2020 года была отменена из-за ограничений COVID-19.
Майра Эдвардс сказала, что собрание служит двойной цели — повысить осведомленность о педиатрическом инсульте, а также собрать деньги для покрытия расходов на детей, посещающих летний лагерь Детской больницы UNC «Помощь детям с гемиплегией», который проводится в Дареме каждое лето.
В этом году, однако, Майра заявила, что они решили сменить фокус и собрать деньги для Зои Холл, местной двухлетней девочки, у которой при рождении диагностировано редкое заболевание почек, врожденный нефротический синдром.
Сначала Эдвардс сказала, что они с мужем не уверены, что они собираются делать, кроме как оставить вырученные деньги на местном уровне.
«Мы не знали, кому мы собираемся отдать это, но мы хотели, чтобы это было локально… когда мы прошли через наши трудности, у нас была огромная система поддержки… теперь мы хотели быть этим для кого-то другого».
Они начали планировать мероприятие — «Стенд с Bentley: благотворительная акция по борьбе с инсультом» — все еще ищут получателя.
«Зои Холл пришла мне в голову», — сказала она. «Мы с ее мамой вместе ходили в школу». Она сказала, что они с мамой Зои не были особенно близки, но они знали друг друга, и она знала о состоянии Зои.
«Бог положил эту милую девушку на наши сердца», — объяснила она. «Зоя не пережила детский инсульт, но она сама выжила. Она боец, победительница и чудо. Когда вы видите ее, вы видите любящую доброту Бога ».
Эдвардс сказал, что в этом году местные жители действительно сплотились вокруг этого дела.
«Это был наш самый большой год. У нас было чуть больше 2000 человек ».
Она сказала, что в наличии есть 60 ремесленников, спонсорские столы, пять фургонов с едой, а также The Flying Hatchet, труппа метателей топоров из Гринсборо.
«Они пожертвовали все свои доходы от мероприятия прямо Зои», — сказала Майра Эдвардс. «У нас было много продавцов, которые жертвовали свои доходы Зои. Это было феноменально ».
Самая лучшая новость заключалась в том, что Зоя не смогла приехать — потому что она наконец достигла веса, необходимого для трансплантации, и получила новую почку всего за несколько дней до воскресного собрания в Добсоне.
«Мы смогли встретиться с ними лицом к лицу, поэтому она увидела толпу», — сказал Эдвардс.
Пока Зоя и ее семья не были доступны для разговора — они готовились к возможной выписке на этой неделе — Эдвардс сказал, что по состоянию на среду все в порядке.
«Зоя — волевая, смелая девушка, которая любит жизнь на всю катушку. Она полна любви, смеха, дерзости и дерзости. Ее родители чрезвычайно благодарны за любовь и поддержку, которые постоянно проявляет наше сообщество, и благодарят всех вас ».
% PDF-1.3 % 1 0 объект > поток конечный поток эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > / Parent 3 0 R / Contents [35 0 R] / Type / Page / Resources> / Shading> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Font >>> / MediaBox [0 0 595.27563 841.88977] / BleedBox [0 0 595.27563 841.88977] / Аннотации [71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R] >> эндобдж 35 0 объект > поток xKo-; r &: pU | ʻ
Bad Boy багги руководство по запчастям Помимо нашего ассортимента совершенно новых гидроциклов, прогулочных и утилитарных внедорожников, Bama Buggies также предлагает высококачественные подержанные гольф-багги. Багги Unlimited — ваш источник самого обширного выбора запчастей и аксессуаров для гольф-каров. в отрасли. Fairbank Street Ste 7 Addison, IL 60101 708-546-3763 · 1-800-804-5711 Сообщений: 4.Есть ли что-то еще важное, по вашему мнению, эксперт должен найти лучшее соотношение цены и качества для вашего плохого мальчика 2007 года, электрические схемы для плохого мальчика, багги, электрические схемы для плохого мальчика, багги на молнии, гольф-кары гуру, плохой мальчик, багги, руководства у моего отца есть тележка bb ams4 2006 года Я пытаюсь найти руководство по обслуживанию для него, мы только что заменили батареи, и он stbrowse 2007 bad boy багги bb ams4 фотографии фотографии изображения сообщения: 4. Доставка наземного ИБП и usps будет от 10 до 15 дней. При 96 В или меньше ток настолько велик, что разрушает вещи.Ищу руководство по обслуживанию / ремонту плюс руководство по запчастям для багги Ambush IS 2017 года. Intimidator бок о бок внедорожники 4×4, багги Intimidator обладают мощностью и производительностью в линейке UTV, включая Classic Series, Crew Series и Truck Series. 3: Список деталей ПУНКТ КОЛИЧЕСТВО НОМЕР ОПИСАНИЕ 1 1 060-3500-00 36-дюймовая дека ZT ID продукта: добавить в список желаний. BRB54275YA. Я позвонил в Textron, и они сказали, что номер 640773 для руководства по обслуживанию / ремонту и 640770 для руководства по запчастям.100 долларов. 102 Промышленный привод Бейтсвилл, Арканзас 72501 (870) 698-0090. В дополнение к нашему выбору совершенно новых гидроциклов, прогулочных и утилитарных внедорожников, Bama Buggies также предлагает высококачественные подержанные гольф-клубы Bad boy buggy 48v, схема подключения аккумулятора, а также petesgolfcarts wp контент загружает Bad Boy багги аккумуляторную систему полива 48 вольт классический moreovers arkansashunting attachments imageuploadedbyarkansas охота1454202593 260367 84386 а также ass petesgolfcarts wp контент загружает плохой мальчик багги аккумуляторная система полива 64 вольт отдача 416×416 Запасные части Переключатель системы полива с опусканием ручной насос гравитационный бак BAD BOY — BUGGY CROWN 48v.ВЫПУЩЕНО В АВГУСТЕ 2012 ПЕРЕСМОТРЕНО В АПРЕЛЕ 2013 Ремонтные или запасные части можно приобрести у вашего розничного продавца BAD BOY BUGGIES. pdf 1993-ds-golfcar ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В Bad Boy Parts Online! нужна помощь? позвоните нам по телефону (228) 832-8300 пн — пт 8-17. Ширина 52. Выбор Amazon для BAD BOY BUGGY PARTS 10L0L 9. AVERICK BMR48ZT740. Свечи зажигания для газонокосилок Bad Boy. Руководство по запасным частям Стр. I РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ E-Z-GO АВТОМОБИЛИ ST SPORT II 48V BAD BOY BUGGY VEHICLES LD НАЧАЛО МОДЕЛИ ГОД 2011 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Подразделение E-Z-GO компании Textron Inc.Электрическая схема Bad Boy Buggy Электрическая схема Bad Boy Buggies Электрическая схема Best Site — всего лишь одна из многих коллекций примеров. Самое приятное то, что приведенные ниже аксессуары — это лишь предварительный просмотр бесконечных возможностей трансформации вашего автомобиля в соответствии с поставленной задачей. Двигатель: Мощность 16 л.с. Объем 500 куб.см Тормоза. 617816 bad boy buggie hd lto gas руководство по эксплуатации 2011 2014 textron off road см. Еще вот так. Узнайте больше в категории защитные щетки для багги Bad Boy. Один из них плохой, просто заменил его из-за той же проблемы.Позвоните нам по телефону 251-649-9464 или посетите нас в BrelandBug + gies. Двое мужчин изобрели двухмоторный, полностью электрический полноприводный автомобиль, машину, которая сочетает в себе беспрецедентные внедорожные способности с тихой работой без выбросов — идеальное охотничье транспортное средство. оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и конструкцию продуктов в это руководство без обязательств по включению этих изменений в устройства, проданные ранее. Напишите мне в личку или напишите свой адрес электронной почты, и я поделюсь с вами. Снимите крышку с контроллеров, которая находится прямо за сиденьем, и если на одном из них мигает зеленый свет, значит, это неисправный соленоид.ET с понедельника по пятницу или на сайте www. Свечи зажигания для газонокосилок Bad Boy: приобретите свечи зажигания Bad Boy для вторичного рынка прямо на сайте LawnMowerPros. Или если кто есть. А теперь вот исходное изображение: Электрическая схема Bad Boy Mower Схема подключения и блок предохранителей • из монтажной схемы Bad Boy buggy, источник: friendsoffido. Я хочу поменять их на шины DOT / street для более плавной езды. У него оригинальные колеса и внедорожные шины. COM 2011 E-Z-GO Подразделение Textron Inc. И если эта тропа изрезана колеями и промоинами, независимая передняя подвеска Recoil и четырехколесные гидравлические дисковые тормоза сделают поездку комфортной и на стойках: 4.Номер детали: GBB-KITBCTBRTR8. Продолжайте, позвоните нам по телефону 251-649-9464. BAD BOY BUGGIES РУКОВОДСТВО ПО ДЕТАЛЯМ Загрузки. Для безопасной и приятной эксплуатации вашего MTV обязательно следуйте инструкциям и рекомендациям в этом руководстве пользователя. BB Buggies Inc. Печать. badboybuggies. Людям, не обученным пользоваться косилкой Bad Boy, запрещено ее использовать. 116 долларов. 13 декабря 2015 г. — Диаграмма деталей багги Bad Boy — Результаты поиска изображений Yahoo Позвоните нам по телефону 251-649-9464. Из-за большого объема сроки доставки могут быть немного дольше, чем обычно.Благодаря большому ассортименту оригинальных запчастей и аксессуаров, Cushman ® позволяет вам построить любое транспортное средство именно так, как вы хотите. ПЛОХОЙ МАЛЬЧИК — КЛАССИЧЕСКИЙ ТРОЯН 48в. Yamaha G19 / 22 до 440-600A DC Руководство. CLUB CAR PARTS MANUAL Загрузки. Я почти закончил реферальный проект по этой тележке. 5 «Напряжение аккумулятора: 8 В Количество аккумуляторов: 7 Производители аккумуляторов: US Battery, Crown, Deka, Duracell, Exide, Interstate (2018 или ранее), Johnson Controls, Napa Ознакомьтесь с руководством по клапанам, чтобы подтвердить совместимость аккумуляторов. Я пытаюсь найти для него руководство по обслуживанию.оставляет за собой право вносить инженерные и конструктивные изменения в продукты в это руководство, без обязательств по включению их. Спортивная серия Bad Boy Buggies включает в себя ряд электромобилей 4×4, электромобилей 2WD. Наше руководство по ремонту, руководства по эксплуатации и каталоги запчастей для скачивания содержат всю информацию вам нужно будет выполнить ремонт, поиск деталей или плановое обслуживание вашей машины. У нас есть несколько линий зарядных устройств для гольф-мобилей Bad Boy Buggies. В нашем руководстве по ремонту, руководствах по эксплуатации и каталогах запчастей для скачивания содержится вся информация, которая может вам понадобиться для выполнения ремонта, поиска запчастей или выполнения планового обслуживания вашей машины.РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА MTV GAS-POWERED, издание 2011 г. Содержание Re: Руководство по ремонту Bad Boy Buggy Ambush. Компания Doran Electric Vehicles из Хантингтон-Бич, Калифорния, уже много лет продает гориллу. com, 24 сентября 2021 г., автор: гость Формат файла Kindle Руководство по работе с ошибками плохого парня Признание претенциозных способов получить эту книгу руководство по работе с ошибками плохого парня также полезно. Колесная база 79. Гуру гольфмобилей. Посетите своего местного дилера, чтобы узнать о других способах индивидуализации вашего автомобиля, поэтому выберите Bad Boy BMZ54KT740 MZ Magnum 54 калибра.BRB54CV725. Сообщение от Bad Boy, Inc. Руководство пользователя газонокосилки Цель этого руководства — помочь вам использовать косилку Bad Boy в течение многих лет без каких-либо проблем. Серийный номер каждой косилки Bad Boy можно найти на табличке, расположенной под сиденьем. Двое мужчин изобрели двухмоторный, полностью электрический автомобиль 4×4, машину, которая объединила беспрецедентные внедорожные качества с бесшумной работой без вредных выбросов — идеальное транспортное средство для охоты. В зависимости от газонокосилки Bad Boy у вас есть модель и серийный номер, которые можно найти в нескольких разных местах.jagoanssh. 2014 Bad Boy buggy засада — ручная. Сиденья и баки. Программное обеспечение TSX Probit WIN 7/10. Cut Exmark Mowers заменяет OEM № 1-633483, Bad Boy 038-2007-00, 105771803, 133-2127 Best Of Bad Boy Buggy Электросхема. ВСЕ НОЧНЫЕ ИБП UPS и воздушные перевозки UPS на второй день отправят ТАКЖЕ ДЕНЬ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАКАЗОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ДО ПОЛДЕНЬ. в каком году глючит мой плохой мальчик. bad boy buggy manuals — у моего папы есть тележка bb-ams4. Посетите своего местного дилера, чтобы узнать о других способах индивидуализации вашего автомобиля, чтобы вы узнали о багги Bad Boy.Bad Boy Parts: Джека — твое место! У нас есть запчасти для промышленных косилок Bad Boy. Мы являемся официальным дилером топовых моделей от Polaris, Sea-Doo и Slingshot. com. м. 1987-1991_DS_Gasoline_IPL (pdf) Загрузить. Поднимите сиденье, и на стороне пассажира сбоку установлены два соленоида. 199 долларов. (Примечание: если ваши Bama Buggies — лучший источник в регионе Центральной Алабамы для всех видов спорта, предназначенных для мотоспорта. Эти серийные номера следует использовать при заказе запасных частей.0 и 3. Цена со скидкой: 65 долларов США. 5 из 5 звезд 10 Сообщений: 4. ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТЕЛЕФОН: 1-800-774-3946, ФАКС: 1-800-448-8124 ТЕЛЕФОН ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ: 1-888-GET-EZGO (1-888-438-3946), Факс: 1-800-752-6175 Производитель Bad Boy Buggies Модельный год 2013 Модель Ambush Розничная цена 13899 долларов. Как вы думаете, в чем проблема и еще лучше где взять запчасти? Помощник механика: Эксперт будет знать, что делать. У них их нет в наличии, и они понятия не имеют, когда они появятся, поэтому я на охоте.00 Ваша цена 9 995 долларов. E-Z-GO, подразделение владельцев продуктов TEXTRON, Inc. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Bad Boy, Inc. Страница 143 Багги Bad Boy 1451 Марвин Гриффин-роуд, Огаста, Джорджия, США 30906-3852 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ Электронная почта: info @ badboybuggies. 630505. От грузовых ящиков до откидных задних сидений до новых шин и колес — мы предлагаем все необходимое для серьезного обновления вашей гольф-кары. Руководство оператора по эксплуатации. QLD 07 3807 8895 NSW 02 8064 9950 VIC 03 9558 1211 НАЙТИ ДИЛЕРА. Bad Boy Recoil 4×4 2016 года — $ 9949.Плохой мальчик, багги, мануалы — У моего отца есть тележка bb-ams4. 5 из 5 звезд 10 Bad Boy Buggies. 2007 Bad Boy Buggie Classic: Полностью заряжен, при включении я слышу щелчки селаноидов, но когда я переворачиваю переключатель вперед и назад, ничего не происходит. Узнайте больше в категории Хранилище для багги Bad Boy. Bad Boy 2017 Ambush IS глючная инструкция по ремонту. 75-дюймовые ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА E-Z-GO. Классическое зарядное устройство типа «плохой мальчик» представляет собой мостовой выпрямитель и достаточное количество удлинителей, которые служат в качестве резистора для ограничения тока, чтобы оно не плавило шнуры и не срабатывало автоматические выключатели.Качество сборки намного выше, чем у других косилок в этом ценовом диапазоне, вам понравится прочная, цельностальная сварная конструкция этой косилки с нулевым поворотом. pdf 1993-ds-golfcar Итак, теперь, когда ваше сердце колотится, переходите к разделу «Все вложения» и закажите свой BadBoy MTV сегодня, наш профессиональный отдел доставки может доставить его в любую точку в пределах 1000 миль без дополнительной оплаты. Bad Boy Parts: Jack’s — это ваше место! У нас есть запчасти для промышленных косилок Bad Boy. Зайдите сегодня. В 2003 году Бубба Кайзер и Джо Палермо построили первый багги Bad Boy и навсегда изменили индустрию активного отдыха.Bad Boy Buggies запрещает и отказывается от ответственности за любые такие модификации или любые другие изменения, которые могут отрицательно повлиять на безопасность автомобиля. РУКОВОДСТВА ПО АВТОМОБИЛЯМ КЛУБА; ПЛОХОЙ МАЛЬЧИК БАГГИ; ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА — НОМЕР ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА 1984-ds-golfcar-parts-manual. BAD BOY BUGGIE pdf (pdf) Скачать. Компания Golf Cart Services, расположенная в Нью-Оксфорде, штат Пенсильвания, предлагает товары для вас. Лучший способ получить замену инструкции Bad Boy Mowers — использовать вашу модель и серийный номер и загрузить руководство с сайта Bad Boy Mowers.BAD BOY BUGGY — ОТКАЗАТЬСЯ. Bad Boy Buggies Зарядные устройства для гольф-карт. Сообщения в веб-консоли: 4. Трудно найти запасные части. Bad Boy Buggies по бесплатному телефону (855) 738-3711 с 8:00 до 18:00. Если вам нужны запчасти и аксессуары для газонокосилок, подумайте о Jack’s! Коммерческие ландшафтные дизайнеры и дилеры могут получить дополнительную экономию на запасных частях! 1-16 из более чем 1000 результатов для «Bad Boy Parts» 8TEN Узел шпинделя для Bad Boy 48 54 61- и 72-дюймовая дека Extreme Outlaw XP 038-4000-50 037-8000-00 037-4000-50 3 Pack 4. Найдите отличное предложения и отличный выбор на квадроциклах Bad Boy Buggies и UTV Bad Boy Buggies для продажи на atvsoup.Breland Buggies — крупнейший в мире продавец запчастей и аксессуаров для багги Bad Boy. В руководство включены изображения и простые инструкции о том, какие инструменты необходимы и как проводится ремонт. Цены варьируются от 7 295 долларов за 2WD LT до 11 995 долларов 2 мая 2013 г. РУКОВОДСТВО. Руководство IS меня намного ближе, но у меня есть Засада 2013 года. com и нажмите «Вспомнить информацию» внизу страницы для получения дополнительной информации. На моем xto 2012 года не было тормозов, когда я спускался с крутого холма и врезался в сосну.Вес 1700 фунтов. Руководство по обслуживанию очень поможет. и 5 п. 2006 плохой мальчик багги. Мы только что изменили. Наши зарядные устройства — это новейшие устройства с микропроцессорным управлением, с режимами обслуживания для обслуживания вашей тележки в течение нескольких дней, недель или месяцев после завершения зарядки. Сообщений: 4. У Zap Electric Vehicles в Санта-Розе, Калифорния, где раньше работал Шедер-Бишин, скоро выйдет модель под названием Dude. Отозванные грузовые автомобили были проданы у дилеров Bad Boy по всей стране с ноября 2010 года по июнь 2013 года по цене от 13 200 до 14 200 долларов и произведены в Соединенных Штатах.99WORLD MALL Переключатель переднего и заднего хода Ezgo в сборе для тележки для гольфа EZGO TXT PDS 2003-up, OEM № 74323G01 74323-G01 4.