Главная
521 ст гк: ГК РФ Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров \ КонсультантПлюс

521 ст гк: ГК РФ Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров \ КонсультантПлюс

Содержание

Проект Федерального закона «о внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 521) «

Олдвурова Баира, ЮР-09-2

Статья 1.

Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской статью 521 следующие изменения:

а) дополнить в данную статью пункт 2 со следующим содержанием:

«Если по соглашению сторон взыскание неустойки предусмотрено в пенях, то договором должен быть определен её размер и периодичность»

Пояснительная записка к проекту Федерального закона «о внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации»

Статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров

Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.

1. Требование к условию договора поставки о неустойке

Проблема: означает ли условие договора о неустойке за просрочку исполнения обязательства, что соответствующая сумма взыскивается за каждый день просрочки?

1.1 Вывод из судебной практики: Если в договоре поставки взыскание неустойки предусмотрено в пенях, это само по себе не означает, что неустойка уплачивается за каждый день просрочки. Кроме размера пеней в договоре должно быть определено, за какой период они взыскиваются.

Судебная практика:

Постановление ФАС Центрального округа от 04.05.2007 по делу № А62-4475/2005

По договору поставки одна сторона не исполнила обязательства в срок, в связи с чем обязана была выплатить неустойку в виде пеней. Другая сторона требовала уплаты пеней за каждый календарный день просрочки.

Из норм ГК РФ не следует, что неустойка в виде пеней уплачивается за каждый день просрочки.

Также в договоре не указано, что пеня рассчитывается за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства. При таких обстоятельствах арбитражный суд правомерно обязал не исполнившую обязательства сторону начислить заявителю пени однократно (в размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок товара), а не за каждый день просрочки.

В связи с чем предлагаю внести следующие дополнения в ст. 521 ГК РФ:

«Если по соглашению сторон взыскание неустойки предусмотрено в пенях, то договором должен быть определен её размер и периодичность».

1.2. Вывод из судебной практики: Если в договоре установлены окончательный срок поставки и сроки поставки для отдельных партий, то условие договора о начислении неустойки со дня, следующего после истечения срока поставки, расценивается судом как ответственность продавца за нарушение окончательного срока поставки и не применяется при просрочке поставки отдельной партии.

Судебная практика:

Постановление ФАС Московского округа от 07.04.2010 N КА-А40/2072-10 по делу №А40-74460/09-58-562

Между заявителем и ответчиком был заключен контракт, но отсутствовало соглашение об уплате неустойки за нарушение сроков доставки оборудования. Пунктом 3.3 контракта установлен срок окончания поставки — 10 декабря 2007 года.

Оборудование было поставлено с нарушением срока поставки отдельных партий, но в пределах установленного контрактом срока — 10 декабря 2007 года.

Из п. 7.1 контракта следует, что пеня уплачивается при нарушении срока поставки оборудования от стоимости не поставленного в срок (недопоставленного) оборудования за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения срока поставки. Таким образом, соглашением сторон установлена ответственность поставщика за нарушение окончательного срока поставки оборудования, то есть 10 декабря 2007 года.

Поскольку за нарушение указанного срока ответчиком в добровольном порядке уплачена неустойка, отсутствуют основания для взыскания истребуемой истцом неустойки.

В связи с чем предлагаю внести следующие дополнения в ст. 521 ГК РФ:

«Если сторонами предусмотрены окончательный срок и срок поставки отдельных партий и условие договора о начислении неустойки начинает действовать со дня, следующего после истечения срока поставки, то ответственность поставщик будет нести как за нарушение окончательного срока поставки».

Нарушен срок поставки товара | Аскон


автор ответа,

Вопрос

Какая предусмотрена ответственность за нарушение срока поставки товара, если срок действия договора еще не истек? Можно ли все равно поставить товар? 

Ответ

В данном случае покупатель может начислить неустойку в порядке ст. 521 ГК РФ, если она была предусмотрена договором.

Отказ от товара до истечения срока договора возможен только в том случае, если он должен быть поставлен к определенном сроку и на данный момент к товару утрачен интерес. Например, подарки к Новому году и т.д. То есть возможность поставки на данный момент еще сохраняется, но предварительно стоит запросить согласие покупателя. 

Обоснование

Несмотря на просрочку поставки товара, действуют положения статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, о том, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с законом, иными нормативно-правовыми актами и условиями обязательства, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

За нарушение срока поставки могут быть предусмотрены различные последствия. В договоре можно указать неустойку, штрафы. Пеня за просрочку поставки товара подлежит начислению до момента фактической поставки, но в пределах обязанности поставщика восполнить недопоставку (ст. 521 ГК РФ).

В п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» указано, что «при разрешении споров, вытекающих из договора поставки, заключенного с условием его исполнения к строго определенному сроку (пункт 2 статьи 457 Кодекса), необходимо иметь в виду, что досрочная поставка товаров либо восполнение недопоставленного количества товаров в следующем периоде или периодах допускаются по данному обязательству лишь при наличии согласия покупателя. По договорам поставки товаров к определенному сроку уведомления покупателем поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары покупателем приняты, обязательства поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока».

Суды указывают: поскольку, согласно п. 1 ст. 511 ГК РФ поставщик обязан произвести допоставку товара до окончания срока действия договора, то по истечении этого срока прекращается начисление неустойки за допущенное нарушение. В судебной практике существует и другая позиция: если в договоре не предусмотрено прекращение обязательств сторон с истечением срока действия договора, то в силу п. 3 ст. 425, п. 1 ст. 511, ст. 521 ГК РФ пеня за просрочку поставки подлежит начислению за период после прекращения договора поставки.

Более того, если в договор включено условие о том, что в части неисполненных обязательств договор действует до момента их надлежащего исполнения, истечение срока действия не прекратит существующих обязательств (п. 3 ст. 425 ГК РФ).

Поэтому, в любом случае, лучше поставить товар в пределах срока действия договора с согласия покупателя. 

 

На вопрос отвечала:
Елизавета Артуровна Карапетян, 
консультант ИПЦ «Консультант+Аскон»

%custom getevent(2014)%

#Бухгалтер #Юрист #Специалист по кадрам #Бюджетник #Юрист

В избранное Поделиться PDF 5757 Написать редактору

Купить новый карт Roketa GK-67-125 для онлайн-продажи по цене

org/Brand»>

Артикул:
ГК-67-125
ГК-67-125-6149
Вес:
370,00 фунтов
Доставка:
Действуют ограничения на бесплатную доставку*

Местный пикап: Вы можете прийти и забрать свой новый аттракцион по более низкой цене по адресу 3201 East Pioneer pkwy #34 Arlington, Tx 76010, однако в магазине мы предлагаем услуги по сборке за дополнительную плату, пожалуйста, позвоните для получения подробной информации.

Доплата за доставку и топливо Примечание: Около 99% клиентов не получат никаких надбавок за доставку / топливо, однако только около 1% клиентов могут получить надбавки в каждом конкретном случае. За доставку в очень отдаленные штаты и некоторые сельские районы взимается дополнительная плата за доставку, например, в Нью-Йорк, Вашингтон, Южная Дакота, Северная Дакота, Мичиган, Вашингтон, Калифорния, MT, Орегон, Невада, Мэн, Массачусетс, Пенсильвания, Коннектикут, округ Колумбия и на Восток. Побережье и т. д. будут дополнительными из-за чрезмерной топливной надбавки, а доставка на любые острова будет дополнительной. Пожалуйста, разместите свой заказ как обычно, если есть какие-либо дополнительные расходы на доставку, мы позвоним вам, чтобы сообщить вам, если нет, мы обработаем ваш заказ в обычном режиме. Мы не отправляем его на Гавайи и Аляску. Спасибо за Ваше понимание.

Бесплатная доставка 48 смежных штатов: Действуют ограничения* E. G. Доставка на дом для гольф-мобилей оплачивается дополнительно, а топливный сбор применяется к отдаленным штатам.

Нашли дешевле? Запросите соответствие цены здесь.

2099,99 долларов США

Есть вопросы о нашей продукции? Пожалуйста, позвоните по телефону 817.649.7823

  • Описание

Arlington PowerSports Atv предлагает непревзойденные цены на карт Roketa GK-67-125 Go Kart, на который распространяется годовая гарантия. Мы даже доставим ваш заказ прямо к вашей двери БЕСПЛАТНО.

В Arlington PowerSports Atv мы специализируемся на всех моторизованных автомобилях для бездорожья. Мы являемся лицензированным дилером с многолетним опытом и тысячами продаж за плечами. Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о картинге Roketa GK-67-125 Go Kart, позвоните нам по телефону 1-817-649. -7823 и мы будем рады помочь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели картинг 125сс
Тип двигателя 125 куб. см, 4-тактный, 1+1
Система охлаждения с воздушным охлаждением
Номер цилиндра 1-цилиндровый
Степень сжатия 9,6:1
Диаметр x Ход 52,4X55,5
Максимальная мощность [кВт/об/м] 5,3/7000
Максимальный крутящий момент [Н.м/об/м] 8,5/5000
Максимальная скорость [км/ч] 45 км/ч
Трансмиссия автоматический
Реверс Да
Система запуска электрический
Главная передача цепной привод
Тип зажигания ЦДИ
Аккумулятор 12V6. 5AH
Передняя подвеска гидравлический
Задняя подвеска гидравлический
Передний тормоз гидравлический диск
Задний тормоз гидравлический диск
Передние шины 16×8-7
Задние шины 16×8-7
Грузоподъемность [фунты] 200 кг
Вес нетто [фунты] 147 кг
Вес брутто [фунты] 160 кг
Общая длина [дюйм] 1800 мм
Общая ширина [дюйм] 1150 мм
Общая высота [дюйм] 1350
Размеры коробки 1700 мм х 980 мм х 530 мм
Высота сиденья [дюйм] 430 мм
Колесная база [дюйм] 1380мм
Минимальный дорожный просвет [дюйм] 120 мм
Объем топлива [гал] 2,5 л
Выключатель двигателя ДА
Ограничитель скорости ДА
Ножной тормоз 1 НА 3
Пульт дистанционного управления ДА
Фары ДА
Задние фонари ДА
Индикатор указателя поворота ДА
Звуковой сигнал ДА

×

URL сайта Обязательно

Ваш электронный адрес Обязательно

Ваше имя Обязательно

Ваш номер телефона Обязательно


 

  • сопутствующие товары
  • Особенный