406 гк: Статья 406 Гражданского кодекса РФ. Действующая редакция на 2021 год, комментарии и судебная практика

Содержание

Ст. 406 ГК РФ. Просрочка кредитора

1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 настоящего Кодекса.

Кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта.

2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.

3. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.


1. Кредитор считается допустившим просрочку исполнения обязательства, если он, во-первых, отказался принять исполнение от должника. Во-вторых, не совершил действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором либо вытекающие из обычая делового оборота или из существа обязательства, до совершения которого должник не мог исполнить своего обязательства. В-третьих, если кредитор, принимая исполнение, не выдал должнику подтверждающую расписку.

2. Просрочка со стороны кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков. Однако право на возмещение убытков у должника возникает при условии, что кредитор не доказал отсутствие своей ответственности за просрочку.

3. Кроме того, должник не обязан платить кредитору проценты за время его просрочки. При этом речь идет не только о процентах, предусмотренных договором. Правила п. 3 ст. 406 распространены судебной практикой также на проценты, предусмотренные ст. 395 ГК. Должник освобождается от уплаты и этих процентов, если неисполнение денежного обязательства вызвано просрочкой со стороны кредитора.

анализ определения ВС РФ от 20.11.2019 №303-ЭС19-12615

Примечание: Комментируемое определение интересно тем, что буквально за месяц до вынесения решения перед ВС РФ встал похожий вопрос, который был разрешен на основе совершенно другой аргументации.

В Определении от 15 октября 2019 года № 305-ЭС19-12786 Суд рассматривал спор о взыскании с подрядчика неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по госконтракту. Датой исполнения обязательств в том случае считалась дата подписания актов приема-передачи. Госзаказчик подписал акты приема-передачи уже после наступления срока исполнения и предъявил иск к подрядчику. 

Верховный Суд в иске отказал. Более подробно аргументация Суда обсуждалась в Подкасте #8 (https://www. youtube.com/watch?v=cpp_Ry18k9s&t=1268s), но мы затронем ее и в данном комментарии по ходу изложения. 

Перейдем к анализу Определения ВС РФ от 20.11.2019 №303-ЭС19-12615.

Обстоятельства дела:

-04.04.2016 г. Министерство и Общество заключили государственный контракт (далее – Контракт) на разработку проектной документации. В Контракте был установлен срок исполнения обязательств – 30.11.2016 г. 

-20.06.2016 г. Общество указало на завершение работ и попросило Министерство выдать доверенность, необходимую для сдачи материалов на экспертизу. 10.10.2016 г. Общество повторило просьбу.

-01.11.2016 г. Общество направило в Министерство результат работ.

-19.12.2016 г. Общество вновь сообщило о завершении работ и просило подписать акт приема-передачи документации, который был необходим для направления проектной документации на экспертизу.

-05.12.2017 г. и 12.04.2018 г. Общество получило положительные результаты экспертизы проектной документации.

-25.04.2018 г. Общество отправило Министерству акт приема-передачи и счет на оплату работ.

Ссылаясь на то, что работы Обществом были выполнены с просрочкой, Министерство обратилось в суд с иском о взыскании неустойки.

Позиции нижестоящих инстанций:

Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме. Суд округа изменил решение суда, указав на то, что неустойка не может превышать цену Контракта.

Позиция Верховного Суда РФ:

ВС РФ отказался поддержать решения нижестоящих судов. Он согласился с Обществом, что экспертиза является совместной деятельностью сторон по достижению целей Контракта, а потому последствия несоблюдения срока осуществления экспертизы не могут быть возложены только на Общество. Верховный Суд заметил, что суды не проверили довод Общества о том, что длительное прохождение государственной экспертизы связано с тем, что Министерство не исполнило свои обязательства по Контракту в части предоставления исходной документации. Сославшись на положения ст. 404 ГК РФ и ст. 406 ГК РФ, Верховный Суд РФ отправил дело на новое рассмотрение.

Комментарий:

1. Должен ли подрядчик нести риски долгого осуществления экспертизы? На первый взгляд кажется, что нет. Той же позиции придерживается и Верховный Суд, отправляя дело на новое рассмотрение с явным намеком на то, что Общество следует освободить от ответственности.

Вполне логичным видится и возможное обоснование: экспертиза не входит в предмет договора подряда. Обязанностью Общества было подготовить проектную документацию и передать ее Министерству. Все, что связано с приемкой работ, экспертизой и утверждением проектной документации – кредиторская обязанность, к которой должник не может и не должен иметь отношения. А потому, долгое осуществление экспертизы, которое привело к тому, что заказчик принял результат работ уже после наступления срока исполнения обязательства, должно считаться просрочкой кредитора. Должник же, как известно, в период просрочки кредитора просрочившим не считается.

Подобная логика прослеживается и в комментируемом определении. Верховный Суд прямо указывает на то, что сам заказчик находился в просрочке. 

Однако, представляется, что из данного определения не стоит делать вывод о том, что с того момента, как результат работ начал проходить государственную экспертизу, заказчик находится в кредиторской просрочке. 

Просрочка кредитора наступает после истечения разумного (или согласованного сторонами) срока на осуществление кредиторской обязанности. Поскольку экспертиза является необходимым элементом приемки работ, то само по себе ее осуществление не приводит к тому, что заказчик впадает в кредиторскую просрочку. Иной вывод представляется крайне сомнительным: он бы привел к невозможности заказчика тратить на приемку необходимое количество времени, а также не учитывал бы субъектный состав в данном договорном правоотношении (см. ниже).

Верховный Суд абсолютно верно замечает, что проблема в рассматриваемом деле не столько в проведении экспертизы, столько в том, что Министерство не предоставило необходимую для осуществления экспертизы документацию. Соответственно, при ответе на вопрос, за какой период неисполнения обязательств подрядчик отвечает, а за какой – нет, необходимо учитывать, что просрочка кредитора началась не сразу, а по истечении разумного срока на проведение экспертизы. Воспримут ли нижестоящие суды позицию ВС РФ правильно – большой вопрос.

2. Вернемся к октябрьскому определению Верховного Суда, о котором мы говорили выше. Тогда ВС РФ  также разрешил дело в пользу подрядчика, используя новый способ толкования условий договора, который можно назвать «толкование в пользу привлекаемого» - если неясно, предусматривает ли условие договора привлечение должника к ответственности или не предусматривает, то выбор должен делаться в пользу такого толкования условия, которое ответственность не предусматривает.

Несмотря на то, что октябрьское дело было разрешено правильно, к аргументации Суда также возникли вопросы.

Во-первых, с политико-правовой точки зрения, поскольку толкование в пользу привлекаемого по существу означает помощь правонарушителю. Насколько это соотносится с презумпцией вины должника и в принципе с традиционным взглядом гражданского права на ответственность – большой вопрос. 

Во-вторых, используя такой метод толкования, Верховный Суд нарушает традиционный подход к толкованию договора, который сформировался в отечественном праве, - приоритет буквального толкования над поиском подразумеваемой воли сторон.

То ли Верховный Суд осознал спорность своей предыдущей позиции (что маловероятно), то ли посчитал применение методов толкования излишним, поскольку требование об осуществлении экспертизы следует из закона. Вывод один – подрядчика в подобных ситуациях необходимо защищать.

3. Представляется, что аргументация Суда в комментируемом определении является крайне непоследовательной. Смущает не то, что Верховный Суд сделал вывод о просрочке кредитора – это, как раз, является абсолютно верным. Смущает то, что на несколько абзацев выше данного вывода, ВС РФ зачем-то ссылается и на ст. 404 ГК РФ.

Нормы отечественного ГК о смешанной вине не могут применяться одновременно с нормой о просрочке кредитора. Одно исключает другое. Если факт просрочки кредитора установлен, то это означает, что должник ни в целом, ни в части, не может считаться нарушившим обязательство. Просрочка кредитора не просто констатирует отсутствие вины должника в неисполнении обязательства, она констатирует, что неисполнения обязательства не было.

Потому очень странно видеть, когда Высшая судебная инстанция сначала цитирует норму статьи 404 ГК РФ и вроде бы готовиться сделать вывод о том, что Общество не исполнило обязательство в том числе по вине самого Министерства, а затем приходит к совершенно иному – к отрицанию нарушения обязательства в принципе. 

Такая непоследовательность вызывает, по меньшей мере, недоумение.

Выбор применимой нормы влияет на методологию принятия судом решения. Если суд сделает вывод о необходимости применить норму ст. 406 ГК РФ, то для этого ему придется установить, каков был разумный срок на проведение экспертизы и, следовательно, на осуществление приемки. Если же суд сделает вывод о вине кредитора или о смешанной вине, то необходимо установить степень вины каждой стороны в неисполнении обязательства с учетом того, что «экспертиза является совместной деятельностью сторон по достижению целей Контракта».

Представляется, что в рассматриваемом случае речь должна идти именно о просрочке кредитора, о чем уже говорилось выше.

Однако вполне возможно, что более правильным было бы держаться уже сделанного вывода о толковании в пользу привлекаемого, а не разрешать спорные ситуации от случая к случаю. Такая последовательность явно была бы более полезна для оборота, чем хаотичное применение норм ст. 404, 406 и 431 ГК РФ. 

Обсуждение: https://www.facebook.com/juscivilisclub/posts/1279537632233133?__tn__=K-R

Юрист Лебедев Антон Дмитриевич: Статья 406. Просрочка кредитора

1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 настоящего Кодекса.

2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.

3. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.

Комментарий к статье 406 Гражданского кодекса РФ
на основе судебной практики

Положения п. 3 ст. 405 и п. 1 ст. 406 ГК РФ сформулированы императивно, не могут быть изменены соглашением сторон и независимо от их заявлений подлежат применению судами (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 № 12945/13, есть оговорка о возможности пересмотра по новым обстоятельствам).

В том случае, когда кредитор отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (не сообщил данные о счете, на который должны быть зачислены средства, и т. п.), кредитор считается просрочившим, и на основании пункта 3 статьи 406 ГК РФ должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора (Cм. пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. N 22).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении"

Пункт 18. Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования (пункт 1 статьи 312 ГК РФ).

Должник не считается просрочившим в случае отказа от исполнения обязательства до получения подтверждения того, что исполнение принимается надлежащим лицом (статья 406 ГК РФ).

VEGAS LEX — управление правовыми рисками при нарушении договорных обязательств в условиях пандемии

Закон на случай нарушения договора предоставляет кредитору и должнику набор инструментов, которые могут быть эффективно использованы в той или иной ситуации.  

Сначала необходимо определить, есть ли желание у сторон сохранить договор или целесообразнее прекратить отношения. 

Для сохранения договора исправная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства (ст. 328 ГК РФ), что в одностороннем порядке изменяет срок его исполнения без каких-либо санкций. Схожим механизмом является смещение срока (без его изменения) исполнения обязательства должником при просрочке кредитора (ст. 406 ГК РФ). Форс-мажор (ст. 401 ГК РФ) не прекращает и не изменяет на договорное обязательство, не освобождая при этом от ответственности нарушителя. 

Если целесообразнее расторгнуть договор, то такое расторжение допустимо в одностороннем порядке при наступившей или предвидимой просрочке исполнения обязательства другой стороной (ст. 328 ГК РФ). Закон наделяет кредитора правом на односторонний отказ от договора в случае утраты интереса при просрочке должника (ст. 405 ГК РФ). Должник же в свою очередь, не имея права на внесудебный односторонний отказ от договора, вправе расторгнуть или изменить договор в суде, если его просрочка обусловлена существенным изменением обстоятельств (ст.  451 ГК РФ). 

Каждая сторона обязательства, таким образом, обладает достаточным арсеналом защиты своих интересов в случае нарушения договора. 

Что нужно и не нужно делать 

Для управления рисками при нарушении договора его сторонам необходимо следовать стандарту добросовестности. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суды исходят из поведения, ожидаемого от любого участника оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. 

Негативными последствиями игнорирования такого стандарта являются, в частности:

  • отказ в иске;
  • ничтожность отказа от договора или его изменения;
  • толкование договора не в пользу недобросовестной стороны;
  • взыскание убытков;
  • перекладывание убытков компании на недобросовестного руководителя.

Для соблюдения стандарта добросовестности должнику надлежит: 

― своевременно информировать контрагента о форс-мажоре, о прекращении обязательства в связи с невозможностью исполнения, о сложностях с исполнением;
― принимать разумные меры для предотвращения рисков неисполнения и минимизации убытков кредитора;
― заблаговременно предлагать кредитору сбалансированные альтернативных варианты исполнения.

При нарушении должником договора кредитору необходимо:

― по мере возможности содействовать должнику в исполнении договора;
― принимать разумные меры по уменьшению своих убытков;
― вступать в переговоры с должником по поводу изменения или расторжения договора и предлагать компромиссные решения;
― запрашивать у должника информацию о его финансовом состоянии, будущих денежных потоках, планах по выходу из кризисной ситуации и др.

При этом в такой ситуации кредитору не следует:

― содействовать увеличению размера своих убытков;
― игнорировать предложения должника по переговорам;
― внезапно, неоправданно и неожиданно прекращать переговоры;
― отказываться от договора из-за незначительных нарушений;
― непропорционально и без каких-либо серьезных причин изменять в одностороннем порядке финансовые условия договора. 

Если не получается договориться 

Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта позволяют с меньшими потерями пережить текущую невозможность своевременно исполнить обязательство, а также снизить потенциальные риски прекращения работы бизнеса и привлечения руководителей компаний к публичной ответственности, в том числе и уголовной.  

Суд предоставляет рассрочку (отсрочку), если установит наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта. 

Должник, желающий «замедлить» исполнение судебного решения, должен сформировать основательную доказательственную базу, чтобы убедить суд в необходимости предоставления ему рассрочки (отсрочки) исполнения судебного акта. 

Тяжелое материальное положение должника само по себе не является основанием для безусловного предоставления ему рассрочки (отсрочки), равно как и ведение им коммерческой деятельности в областях экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Должнику необходимо доказать наличие реальной возможности исполнить свое обязательство в будущем и в разумные сроки. 

Рассрочку (отсрочку) можно получить как до, так и после получения взыскателем исполнительного листа. В отдельных случаях рассрочку (отсрочку) можно получить даже при наличии мирового соглашения.

С полной версией статьи Вы можете ознакомиться по ссылке: http://presscentr.rbc.ru/pravovie-riski-v-usloviyah-pandemii?utm_source=rbc&utm_medium=main&...

Саморегулирующиеся кабели для обогрева трубопроводов и емкостей, производитель ГК «ССТ».

Соединительная коробка предназначена для подключения к силовой сети высокотемпературного электрического нагревательного кабеля с минеральной изоляцией.

Преимущества
  • Эффективное решение для подключения питания к кабелю с минеральной изоляцией
  • Имеет сертификат соответствия для применения в нормальных зонах
  • Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
  • Широкий спектр решаемых задач
  • Быстрый и простой монтаж
  • Высокая термостойкость
  • Не подвергается коррозии

Особенности

Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Выбор места крепления также зависит от температуры обогреваемого объекта (трубопровода). При температуре трубопровода свыше 200 °С рекомендуется установка коробки на стене здания или на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение одной секции нагревательного кабеля.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм2. Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

  1. Силовой кабель
  2. Соединительная коробка РТО 406
  3. Нагревательная секция
  4. Соединительная муфта
  5. Кронштейн

Технические характеристики
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1
Степень пылевлагозащиты IP66
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха -60. ..+55 °С
Рабочее напряжение до 800 В
Рабочий ток до 57 А
Габаритные размеры корпуса 122×120×91,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации 1,30 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим

Пружинный зажим

WDU 1 модуль 10 мм2 TOPJOB 2006-1201   1 модуль 6 мм2
WDU BL 1 модуль 10 мм2 TOPJOB 2006-1204 1 модуль 6 мм2
WPE 2 модуля 10 мм2 TOPJOB 2006-1207 2 модуля 6 мм2

Конструкция

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком


Подробности сертификации

№ ТС RU C-RU. АБ37.B.05515


Информация для заказа
  1. Тип клеммных зажимов (без обозначения — винтовой, П — пружинный)
  2. Количество входных кабельных вводов
  3. Тип кабельного ввода (Б — металл (для бронированного кабеля), П — пластик (для небронированного кабеля))

Скачать руководство по эксплуатации

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения об исполнении обязательств

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 года № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» в целях обеспечения единства практики применения судами общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении даны ряд разъяснений.

В частности, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил следующие вопросы:

— соглашение кредиторов о порядке исполнения обязательств;

— односторонний отказом от исполнения обязательства;

— исполнение обязательств по частям;

— исполнение обязательств третьим лицом;

— срок исполнения обязательств;

— обязательства в иностранной валюте;

— очередность платежей и  иные вопросы.

В постановлении содержатся следующие разъяснения:

1. В силу пункта 3 статьи 3091 ГК РФ соглашение кредиторов не создает обязанности для должника, не участвовавшего в этом соглашении. Предусмотренный таким соглашением порядок удовлетворения требований не является основанием для отказа кредитора в принятии предложенного должником надлежащего исполнения. В случае такого отказа кредитор считается просрочившим (пункт 1 статьи 406 ГК РФ).

Равным образом соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их однородных требований к должнику создает обязательства между кредиторами, но не меняет порядок проведения процедур и очередность удовлетворения требований кредиторов, установленные Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно пункту 2 статьи 3091 ГК РФ принятое от должника надлежащее исполнение кредитор обязан передать другому кредитору или другим кредиторам в соответствии с соглашением между ними.

2. В случае правомерного одностороннего отказа от исполнения договорного обязательства полностью или частично договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 4501 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 4501 ГК РФ право на одностороннее изменение условий договорного обязательства или на односторонний отказ от его исполнения может быть осуществлено управомоченной стороной путем соответствующего уведомления другой стороны. Договор изменяется или прекращается с момента, когда данное уведомление доставлено или считается доставленным по правилам статьи 1651 ГК РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон.

При осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 4501 ГК РФ). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

Например, по этому основанию суд отказывает во взыскании части процентов по кредитному договору в случае одностороннего, ничем не обусловленного непропорционального увеличения банком процентной ставки.

Предусмотренное диспозитивной нормой или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства (пункт 3 статьи 310 ГК РФ).

Если право на односторонний отказ от исполнения обязательства или на одностороннее изменение условий обязательства установлено императивной нормой, например абзацем вторым пункта 2 статьи 610 ГК РФ, то включение в договор условия о выплате денежной суммы в случае осуществления стороной этого права не допускается (пункт 1 статьи 422 ГК РФ). Такое условие договора является ничтожным, поскольку оно противоречит существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства (пункт 2 статьи 168 и статья 180 ГК РФ).

Равным образом, по смыслу пункта 3 статьи 310 ГК РФ не допускается взимание платы за односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства другой его стороной.

По смыслу пункта 3 статьи 310 ГК РФ обязанность по выплате указанной в нем денежной суммы возникает у соответствующей стороны в результате осуществления права на односторонний отказ от исполнения обязательства или на одностороннее изменение его условий, то есть в результате соответствующего изменения или расторжения договора (пункт 2 статьи 4501 ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или договором, с момента осуществления такого отказа (изменения условий обязательства) первоначальное обязательство прекращается или изменяется и возникает обязательство по выплате определенной денежной суммы.

Если будет доказано очевидное несоответствие размера этой денежной суммы неблагоприятным последствиям, вызванным отказом от исполнения обязательства или изменением его условий, а также заведомо недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере, то в таком исключительном случае суд вправе отказать в ее взыскании полностью или частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

3. По общему правилу кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям (статья 311 ГК РФ).

Такая обязанность может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства, а также вытекать из обычаев или существа обязательства. В частности, из существа денежного обязательства по общему правилу вытекает возможность его исполнения по частям, в силу чего кредитор не вправе отказаться от принятия исполнения такого обязательства в части.

Делимость предмета обязательства сама по себе не создает обязанности кредитора принять исполнение по частям.

4. По смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 3271 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока – в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).

Например, начальный и конечный сроки выполнения работ по договору подряда (статья 708 ГК РФ) могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса, невнесение которого влечет последствия, предусмотренные статьей 719 ГК РФ.

Если наступлению обстоятельства, с которым связано начало течения срока исполнения обязательства, недобросовестно воспрепятствовала или содействовала сторона, которой наступление или ненаступление этого обстоятельства невыгодно, то по требованию добросовестной стороны это обстоятельство может быть признано соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 1 статьи 6, статья 157 ГК РФ).

5. По общему правилу досрочное исполнение обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, предусмотренных статьей 315 ГК РФ.

В иных обязательственных правоотношениях должник вправе досрочно исполнить обязательство, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из его существа.

В случаях, когда право на досрочное исполнение обязательства специально установлено законом или иным правовым актом, оно не может быть исключено или ограничено соглашением сторон, в частности оно не может быть обусловлено внесением кредитору платы за досрочное исполнение обязательства.

6. По смыслу пункта 1 статьи 316 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, по денежным обязательствам, исполняемым путем безналичных расчетов, местом исполнения обязательства является место нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора (получателя средств). При этом моментом исполнения денежного обязательства является зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего кредитора, либо банка, который является кредитором.

Если должника и кредитора по обязательству, исполняемому путем безналичных расчетов, обслуживает один и тот же банк, моментом исполнения такого обязательства является зачисление банком денежных средств на счет кредитора.

7. В силу статей 140 и 317 ГК РФ при рассмотрении споров, связанных с исполнением денежных обязательств, следует различать валюту, в которой денежное обязательство выражено (валюту долга), и валюту, в которой это денежное обязательство должно быть исполнено (валюту платежа).

По общему правилу валютой долга и валютой платежа является рубль (пункт 1 статьи 317 ГК РФ).

Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях (валюта платежа) в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (валюта долга). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

При удовлетворении судом требований о взыскании денежных сумм, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 317 ГК РФ подлежат оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, в резолютивной части судебного акта должны содержаться:

указание на размер сумм в иностранной валюте и об оплате взыскиваемых сумм в рублях;

ставка процентов и (или) размер неустойки, начисляемых на эту сумму;

дата, начиная с которой производится их начисление, дата или момент, до которых они должны начисляться;

точное наименование органа (юридического лица), устанавливающего курс, на основании которого должен осуществляться пересчет иностранной валюты (условных денежных единиц) в рубли;

указание момента, на который должен определяться курс для пересчета иностранной валюты (условных денежных единиц) в рубли.

Определяя курс и дату пересчета, суд указывает курс и дату, установленные законом или соглашением сторон.

Если согласно закону или договору курс для пересчета иностранной валюты (валюта долга) в рубли (валюта платежа) должен определяться на дату вынесения решения или на более раннюю дату, суд самостоятельно осуществляет пересчет иностранной валюты в рубли и указывает в резолютивной части решения сумму основного долга в рублях. Если проценты и (или) неустойка, выраженные в иностранной валюте, начисляются до даты вынесения решения, суд также самостоятельно пересчитывает в рубли установленную в иностранной валюте сумму процентов (неустойки) и указывает в резолютивной части решения взыскиваемые суммы в рублях.

Если согласно исполнительному листу пересчет в рубли взыскиваемой денежной суммы, выраженной в иностранной валюте или условных денежных единицах, должен осуществляться по курсу, указанному в резолютивной части решения суда, исполняющий решение банк самостоятельно осуществляет такой пересчет и перечисляет рублевый эквивалент на счет взыскателя.

VEGAS LEX - управление правовыми рисками при нарушении договорных обязательств в условиях пандемии

Аналитический материал подготовлен юридической фирмой VEGAS LEX.

Авторы: Евгений Родин, партнер, руководитель Практики по проектам в энергетике, Максим Григорьев, партнер, адвокат, руководитель специальных проектов, и Виктор Петров, руководитель Арбитражной практики VEGAS LEX.

Закон на случай нарушения договора предоставляет кредитору и должнику набор инструментов, которые могут быть эффективно использованы в той или иной ситуации.

Сначала необходимо определить, есть ли желание у сторон сохранить договор или целесообразнее прекратить отношения.

Для сохранения договора исправная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства (ст. 328 ГК РФ), что в одностороннем порядке изменяет срок его исполнения без каких-либо санкций. Схожим механизмом является смещение срока (без его изменения) исполнения обязательства должником при просрочке кредитора (ст.  406 ГК РФ). Форс-мажор (ст. 401 ГК РФ) не прекращает и не изменяет на договорное обязательство, не освобождая при этом от ответственности нарушителя.

Если целесообразнее расторгнуть договор, то такое расторжение допустимо в одностороннем порядке при наступившей или предвидимой просрочке исполнения обязательства другой стороной (ст. 328 ГК РФ). Закон наделяет кредитора правом на односторонний отказ от договора в случае утраты интереса при просрочке должника (ст. 405 ГК РФ). Должник же в свою очередь, не имея права на внесудебный односторонний отказ от договора, вправе расторгнуть или изменить договор в суде, если его просрочка обусловлена существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ).

Каждая сторона обязательства, таким образом, обладает достаточным арсеналом защиты своих интересов в случае нарушения договора.

Что нужно и не нужно делать

Для управления рисками при нарушении договора его сторонам необходимо следовать стандарту добросовестности. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суды исходят из поведения, ожидаемого от любого участника оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

Негативными последствиями игнорирования такого стандарта являются, в частности:

  • отказ в иске;
  • ничтожность отказа от договора или его изменения;
  • толкование договора не в пользу недобросовестной стороны;
  • взыскание убытков;
  • перекладывание убытков компании на недобросовестного руководителя.

Для соблюдения стандарта добросовестности должнику надлежит:

― своевременно информировать контрагента о форс-мажоре, о прекращении обязательства в связи с невозможностью исполнения, о сложностях с исполнением;
― принимать разумные меры для предотвращения рисков неисполнения и минимизации убытков кредитора;
― заблаговременно предлагать кредитору сбалансированные альтернативных варианты исполнения.

При нарушении должником договора кредитору необходимо:

― по мере возможности содействовать должнику в исполнении договора;
― принимать разумные меры по уменьшению своих убытков;
― вступать в переговоры с должником по поводу изменения или расторжения договора и предлагать компромиссные решения;
― запрашивать у должника информацию о его финансовом состоянии, будущих денежных потоках, планах по выходу из кризисной ситуации и др.

При этом в такой ситуации кредитору не следует:

― содействовать увеличению размера своих убытков;
― игнорировать предложения должника по переговорам;
― внезапно, неоправданно и неожиданно прекращать переговоры;
― отказываться от договора из-за незначительных нарушений;
― непропорционально и без каких-либо серьезных причин изменять в одностороннем порядке финансовые условия договора.

Если не получается договориться

Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта позволяют с меньшими потерями пережить текущую невозможность своевременно исполнить обязательство, а также снизить потенциальные риски прекращения работы бизнеса и привлечения руководителей компаний к публичной ответственности, в том числе и уголовной.

Суд предоставляет рассрочку (отсрочку), если установит наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта.

Должник, желающий «замедлить» исполнение судебного решения, должен сформировать основательную доказательственную базу, чтобы убедить суд в необходимости предоставления ему рассрочки (отсрочки) исполнения судебного акта.

Тяжелое материальное положение должника само по себе не является основанием для безусловного предоставления ему рассрочки (отсрочки), равно как и ведение им коммерческой деятельности в областях экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Должнику необходимо доказать наличие реальной возможности исполнить свое обязательство в будущем и в разумные сроки.

Рассрочку (отсрочку) можно получить как до, так и после получения взыскателем исполнительного листа. В отдельных случаях рассрочку (отсрочку) можно получить даже при наличии мирового соглашения.

Бранкарская одежда Nike Gardien III GK LS M BV6711-406

011010 Великобритания, 44,5 евро 10 510,0 (44 2/3) 10,5 (45 1/3) 10,5 Великобритания, 45 евро 104 - 110 10 4 см 104-110104CM1051111 Великобритания, 45,5 евро 11,0 (46) 11,5 (46 2/3) 11,5 Великобритания, евро 46.5110110 - 116110 см110-116110см116116 - 122116 см116-122116CM1212 см12 Великобритания, 47 евро12-15 шир.12.0 (47 1/3) 122122-128122 см122-128122 / 128см122см128128 см128-134128CM13 Великобритания, 48 евро4134134 см Великобритания, 50 EUR140140 cm140-146140-150140CM146146 cm146-152146 / 152 cm146 / 152cm146cm152152 cm152-158152CM158158 cm158-164158 / 164 cm158 / 164cm158cm164164 cm164CM17170170 cm170 / 176cm170cm176176 cm176cm18180 cm186 cm1919-2019 / 20192192 cm19822 L2020-2120,520 / 212042121,52162222- 2322 / 232323-2423-2623,523 / 242424-2524-2624-3624 / 252525-2625 / 262626-2926,52727-3027 1 / 227-2827-3027,527,5-3127 / 28271/22828 1 / 228- 2928-3328,528 / 292929 1 / 229-3029-3229,529. 529/30291 / 22XL2XS2XS / XS2XT33-7 lat3030 - 3430 1 / 230-3130-3230-3330-3430,530 / 313131 1 / 231-3331-3431,531,53232-3332-3532,532,532 / 333333 1 / 233-3433- 3533-3633,533,533 / 343434-3634-3834-3934 1 / 234-3534-3634-3734-3834-38,534-3934,534 / 3234/3534/3834 / XS3535 - 3835 1 / 235-3835,535,535 / 3635 / 383636 1/236 2 / 336-3736-3836-3936-4136-4236,536,536 / 3736 / S361 / 23737 - 3937 1/237 1 / 337-3837-3937-4037,537,537 / 3837/39371/23838 - 4738 1 / 238 2/338 2338-3938-4038-4138-4238,538.538 / 39381/23939 - 4239 1/239 1 / 339-4039-4239-43,539,539 / 4039 / 423XL3XS3XT44 L4 Великобритания, 37 евро4.5 Великобритания, 37,5 евро 4040 - 4240 1/240 2 / 340-4240-4340-4640,540,54141 - 4341/4241 1/241 1 / 341-4241-4541,541 / 424242 - 4642 1/242 1/342 2/342 -4342-4442-4642,542,5-4742.542 / 4342 / 464343-4543-4643 1/243 1 / 343-4243-4443-4543-4643,543,543 / 4443/464444 - 45,544 1/244 2 / 344-4644 -46,544,544,544 / 454545 1/245 1 / 345-4645,545,545 / 46451/24646 - 4846 1/246 2 / 346-4746-4846-5046,546 / 474747-5047 1/247 1 / 347-4947-5047,547,5471 / 2472/434848 1/248 1/348 2 / 348-4948,548,548 / 494949 1 / 349,54XL4XS4XT55 Великобритания, 38 5,55,0 (38) евро 5. 5 (38 2/3) 5.5 UK, 38.5 EUR5050 2/350,551 1 / 351,55254565866 UK, 39.5 EUR6,56.0 (39 1/3) 6.5 (40) 6.5 UK, 40 EUR606262 cm77 nike zoom lebron solider vi 6 мужские ботинки для девочек 7-12 шир. 7,57,0 (40 2/3) 7,5 (41 1/3) 7,5 UK, 41,5 EUR 74 см75 см88 L8 sepatu sekolah adidas perempuan bali8,58,0 (42) 8,5 (42 2/3) 8,5 UK, 42,5 EUR8080 см 85 см 8699 Великобритания, 43 евро 9,5 9,0 (43 1/3) 9,5 (44) 9,5 Великобритания, 44 евро 90 см 90 x 30 см - 20 кг; 120 x 33 см - 30 кг; 180 x 30 см - 40 кг; 150 x 33 см - 38 кг 9292 см95 см96 см98 - 10498 см98CMBabyBeżowy / szary melanżMatch Jordan 6 Black Cat Black Panther Черная футболкаBoyBrązowyyCZERWONYdrymax-Ldrymax-Mdrymax-Sdrymax-XLdużyEU 19 / 20EU 24,5 / 21EU 23 / 20EU 24,5 / 21EU 23 / 20EU 24,5 / 21EU 26EU 27 / 28EU 28EU 28,5EU 28 / 29EU 29EU 29 / 30EU 30EU 30 / 31EU 31EU 31,5EU 32EU 32 / 33EU 33EU 33,5EU 33 / 34EU 34,5EU 34 / 35EU 35EU 35,5EU 36EU 36 2 / 3EU 36 , 5EU 36 / 37EU 37EU 37 1 / 3EU 37,5EU 37 / 38EU 38EU 38 2 / 3EU 38,5EU 38 / 39EU 39EU 39 1 / 3EU 39,5EU 39 / 40EU 40EU 40 2 / 3EU 40,5EU 41EU 41 1 / 3EU 41,5EU 41 / 42EU 42EU 42 2 / 3EU 42,5EU 42 / 43EU 43EU 43 1 / 3EU 44EU 44 2 / 3EU 44,5EU 45EU 45 1 / 3EU 45,5EU 46EU 46,5EU 47EU 47 1/3granatowyGranatowyyJunior LJunior MJunior SJunior XLJunior XLJunior XS (147-1LL) L 116-122 смL-164CML / 40L / 54L / XLlaczone-M / Llaczone-S / MLewyLG 58-60 CMMM (137-147см) M / LM 110-116 смM / 38M / 52M / LMD 55-59 CMmiscmixMTN / Aniebieskioneki sizeOSFLOSFęzFMOS -LRękawiczki-MRękawiczki-SRękawiczki-XLRękawiczki-XXLRU-LRU-MRU-MLRU-SRU-XSSS (128-137 см) S 104-110 смS-140 смS / 50S / MSeniorSM 51-55 CMSM 54-56 CMSUbrania / bia mUbrania-sUbrania-xlUbrania-xsUbrania-xxlUbrania-xxxlUS 24 / 31US 24 / 32US 25 / 30US 25 / 31US 25 / 32US 25 / 33US 26 / 30US 26 / 31US 26 / 32US 26 / 33US 26 / 34US 27 / 30US 27 / 31US 27 / 32US 27 / 33nike lunar sb dunks обувь черное золотоСША 27 / 35США 28 / 29США 28 / 30США 28 / 31США 28 / 32США 28 / 33США 28 / 34Стенды Adidas для малыхСША 29 / 30США 29 / 31США 29 / 32США 29 / 33США 29 / 34US 29 / 35US 30 / 30US 30 / 31jordan eclipse хорошо подходит для баскетболаUS 30 / 33U S 30 / 34nike камуфляжные туфли сандалии на розовой подошве для женщинСША 31 / 30США 31 / 31США 31 / 32США 31 / 33adidas b45730 черное платье для женщинСША 31 / 35США 32 / 30США 32 / 31США 32 / 32США 32 / 33США 32 / 34США 33 / 30США 33 / 32US 33 / 33US 33 / 34US 34 / 30US 34 / 32adidas nmd cs2 primeknit sashiko patterns 2017US 35 / 34US 36 / 30US 36 / 32US 38 / 30US 42 / 34xXLXL (158-170 см) XL 122-128 смXL-176 смXL-176CMXL / 2XLXL / 56XL / XXLXLTXSXS (122-128 см) XS 52-54 CMXS 96-104 смXS / SXXLXXSXXXLYM 53-58 CMzielonyŻółteżółty

GK-5004 Roetfilter DPF Peugeot 406 2.

0HDi 110 л.с. (DV10ATED)

Номер позиции eBay:

262825665913

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Описание товара

Состояние: Fabrieksgarantie: 2 Jaar
OEM-номер (originle leverancier van de apparatuur): 1731.Z3, 1740,05 Мерк: Goodkat
Заводской номер производителя: 5004 OAM-номер (onafhankelijke aftermarket): 1731.Z3, 1740.05
Номер ссылки van de OE / OEM: 1731.Z3, 1740,05 EAN: Niet van toepassing

Информация о продавце компании

Goodkat Holland B.V.

Томас Коллинг

Vermeerstraat

12

7731 СМ Оммен

Нидерланды

Телефон: 581044904

Эл. Почта: [email protected] nl

Торговый регистрационный номер: 56628617

Номер налога на добавленную стоимость:

Я выставляю счета с отдельно указанным НДС.

Политика возврата

Товар должен быть возвращен в течение

14 дней после получения покупателем

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.


Вы должны возвращать товары в их оригинальной упаковке и в том же состоянии, в котором вы их получили.Если вы не соблюдаете нашу политику состояния товара при возврате, вы можете не получить полный возврат средств.

Возврат по закону: В Австралии потребители имеют законное право получить возмещение от компании, если купленные товары неисправны, не соответствуют назначению или не соответствуют описанию продавца. Более подробная информация при возврате.

อุปกรณ์ ยึด กระเป๋า เดินทาง Gk 406 ราคา ที่ ดี ที่สุด

Gk 406 gk одно нажатие на монтажный кронштейн желоба описание
Кронштейн тормозной багажной машины Gk-406

Может быть 2-х осевой
Дополнительная антенна:
- https: // shopee.co.id/D-Antenna-Antenex-CW150-Antenna-Mobil-Radio-VHF-HT-Rig-Handy-Talky-i.223663702.6917398886
- https://shopee.co.id/ANTENNA-ICOM-MC-101 -i.223663702.5240463700
- https://shopee.co.id/ANTENA-MOBIL-BRC-N-880-BLACK-DUAL-BAND-i.223663702.5916600980
- https://shopee.co.id/ANTENA-MOBIL -BRC-N-870-BLACK-DUAL-BAND-i.223663702.5616601030
- https://shopee.co.id/ANTENA-MOBIL-BRC-N-850-SILVER-DUAL-BAND-i.223663702.5616601223
- https : //shopee.co.id/ANTENA-MOBIL-BRC-N-850-BLACK-DUAL-BAND-i.223663702.4316601345
- https://shopee.co.id/ANTENNA-MOBIL-VHF-DP-L2SE-i.223663702.3739629423
- https://shopee.co.id/ANTENNA-MC200-VHF-i.223663702

3662 https://shopee.co.id/ANTENNA-MC200-VHF-i.223663702

3662 : //shopee. co.id/ANTENNA-LARSEN-PO-150-i.223663702.4632097709
- https://shopee.co.id/DIAMOND-CR-77-ANTENNA-MOBIL-DUALBAND-i.223663702.5332092699
- https : //shopee.co.id/ANTENA-MOBIL-BRC-N-820-DUAL-BAND-i.223663702.5916600460
- https://shopee.co.id/ANTENA-MOBIL-BRC-N-820-BLACK- DUAL-BAND-i.223663702.3716696122
- https: // shopee.co.id/ANTENA-MOBIL-BRC-SN-732-DUAL-BAND-i.223663702.3616696288
- https://shopee.co.id/ANTENA-MOBIL-BRC-RF-570-DUAL-BAND-i.223663702.3126806709
- https://shopee.co.id/ANTENA-MOBIL-BRC-RF-520-SILVER-DUAL-BAND-i.223663702.3126806807
- https://shopee.co.id/ANTENA-MOBIL-BRC-RF -520-BLACK-DUAL-BAND-i.223663702.6616600884

Удлинительный кабель автомобильного кронштейна:
- https://shopee.co.id/KABEL-BRACKET-D-515-i.223663702.5917340482
- https: // shopee. co.id/KABEL-BRACKET-D-515-HITAM-i.223663702.5417340510
- https://shopee.co.id/KABEL-SURMEN-UNTUK-BRACKET-MOBIL-5-METER-i.223663702.4317340729

Внимание!
Xs прошел проверку на хорошее физическое состояние (не сломан, не поврежден, не сломан и т. Д.). Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный во время поездки.
Xpackaging может меняться одновременно без предварительного уведомления, упаковка регулирует поставщик.
#Nb: Этот товар не является гарантией от его происхождения, не обслуживает возврат, не обслуживает жалобу. (Купить = согласиться со всеми положениями в описании продукта)

Дополнительная пузырчатая пленка для большей безопасности click:
https: // shopee.co.id/Bubble-Wrap-Tambahan-Packing-Agar-Lebih-Aman-i.223663702.3317437817

Gk 406 Slim Fit Beyaz Klasik Gömlek | Ана Сайфа

Alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır. Bu sayfada ifade edilen tüm koşullar efor.com.tr üzerinden yapılan alışverişler için geçerlidir.

Satın aldığınız ürünleri; kullanmamak, zarar vermemek, orijinalliğini ve yeniden satılabilirliğini bozmamak şartıyla hiçbir sebep göstermeksizin fatura tarihinden itibaren 14 takvim günü içerisinde iade edebilirsiniz. İade tallpleri aşağıdaki kurallara uygun alışverişlerde geçerlidir. Kurallara aykırı tallpler için efor.com.tr tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir.

efor.com.tr ’den yapılan alışverişlerinizde iade tallplerinizi sadece efor.com.tr üzerinden iletebilirsiniz. Satın aldığınız ürünler için EFOR mağazalarından değişim işlemi yapılabilir fakat iade işlemleri sadece efor.com.tr üzerinden yapılmaktadır.

Ürünler geri gönderilirken anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo firması tercih edilmelidir.Farklı бир kargo firması tercih edilirse gönderim masrafı müşterilerimize ait olacaktır. Farklı kargo firmalarıyla yapılan gönderimlerde kargo EFOR tarafından teslim alınmaz, göndericiye iade edilmesi için kargo firmasına talimat verilir.

Иденин EFOR tarafından kabul edilebilmesi için; satın alınan ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ürün paketli ise paketi hasar görmemiş, aksesuarı olan bir ürün ise aksesuarında eksik olmaksızın remekııSiparişiniz EFOR tarafından kargolandığında paketin dışında faturanızın бир kopyası да gönderilmektedir. Ürün я да ürünlerin iade amacıyla firmamıza gönderilmesi sırasında adınıza kesilmiş faturanın 1 nüshasının да Ürün Ile birlikte гери gönderilmesi işlemlerin Даха hızlı sonuçlanabilmesi açısından önemlidir.

Takım elbise, ceket, pantolon, gömlek gibi ürünler denenebilir, ancak giyilerek kullanılmış ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. İade ve değişimini talep edeceğiniz ürünün tekrar satılabilir olması esastır.İç giyim ürünleri, kol düğmesi, çorap, ayakkabı, cüzdan gibi ürünler ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ве kullanılmamış ed hailebilir olia.

Ürün için yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade tallbi başlatılıp, iadesi tarafımıza ulaştıktan sonra gelen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sonrasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak 3–10 iş günü içerisinde hesabınıza yansımaktadır. Burada oluşabilecek olası gecikmeler tamamen bankanızın çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üründen kaynaklanan bir kusur, defo, dikim ya da malzeme hatasından dolayı yapacağınız iade tallplerine hataların tespiti için ürünün incelenmesinin ardındvr veilgi veilgi.

Tüm ürünler kontrolden geçirilerek kargoya teslim edilmektedir. Ancak olası hataların önüne geçmek amaçlı siparişleriniz kargo firması tarafından teslim edilirken mutlaka kargo görevlisinin yanında paketi açarak, üründe / pakette hasar olup olmadırolı.Hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.

İADE ADRESİ
Yukarıdaki şartlarda kargo ücretinin EFOR’a ait olduğu durumlarda gönderim için lütfen Yurtiçi Kargo’yu tercih ediniz . Карго ücretinin müşteriye ait olduğu durumlarda müşterinin tercih edeceği bir kargo firması kullanılabilir.

Yurtiçi Kargo Üye İş Yeri Kodu: 583434297
Efor Mağazacılık
Gürsel Mahallesi Nişane Caddesi No: 5 Okmeydanı-Kağıthane / İSTANBUL 0

225 Телефон: 0 9010 21102 Тел. : [email protected]

Nike GK Phantom Elite 406

Краина

Prosim, vyberteČeskoSlovenskoAfganistanAlandyAlbánskoAlžírskoAmerická SamoaAmerické Паненске ostrovyAndorraAngolaAnguillaAntarktídaAntigua BarbudaArgentínaArménskoArubaAustráliaAzerbajdžanBahamyBahrajnBangladéšBarbadosBelgickoBelizeBeninBermudyBhutánBieloruskoBolíviaBosna HercegovinaBotswanaBouvetov ostrovBrazíliaBritské Паненске ostrovyBritské indickooceánske územieBrunejBulharskoBurkina FasoBurundiChorvátskoCookove ostrovyCyprusDominikaDominikánska republikaDánskoDžibutskoEgyptEkvádorEritreaEstónskoEtiópiaFaerské ostrovyFalklandyFidžiFilipínyFrancúzska GuyanaFrancúzska PolynéziaFrancúzske južné antarktické územiaFrancúzskoFínskoGabonGambiaGhanaGibraltárGrenadaGruzínskoGréckoGrónskoGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeardov ОСТРОВ в Macdonaldove ostrovyHolandskoHondurasHongkong - ОАО ČínyIndiaIndonéziaIrakIránIslandIzraelJamajkaJaponskoJemenJerseyJordánskoJužná AfrikaJužná Грузию Južné Sandwichove ostrovyJužná KóreaKajmanie ostrovyKambodžaKamerunKana daKapverdyKatarKazachstanKeňaKirgizskoKiribatiKokosové ostrovyKolumbiaKomoryKonžská demokratická republikaKonžská republikaKostarikaKubaKuvajtLaosLesothoLibanonLibériaLichtenštajnskoLitvaLotyšskoLuxemburskoLíbyaMacao - ОАО ČínyMacedónskoMadagaskarMalajziaMalawiMaldivyMaliMaltaMarokoMarshallove ostrovyMartinikMauritániaMauríciusMayotteMaďarskoMenšie odľahlé ostrovy USAMexikoMikronéziaMjanmarskoMoldavskoMonakoMongolskoMontserratMozambikNamíbiaNauruNemeckoNepálNigerNigériaNikaraguaNiueNorfolkNová KaledóniaNový ZélandNórskoOmánOstrov ManPakistanPalauPalestínske územiaPanamaPapua-НОВА GuineaParaguajPeruPitcairnove ostrovyPobrežie SlonovinyPortugalskoPoľskoRakúskoRovníková GuineaRumunskoRuskoRwandaRéunionSaint Пьер MiquelonSalvádorSamoaSan MarínoSaudská ArábiaSenegalSeverná KóreaSeverné MariánySeychelySierra LeoneSingapurSlovinskoSomálskoSpojené arabské emirátySpojené kráľovstvoSpojené štátySrbskoSrí LankaStredoafrická republikaSudánSurinamSvalbard и Ян MayenSvazijskoSvätá HelenaSvätá L uciaSvätý BartolomejSvätý Krištof a NevisSvätý Martin (фр. ) Svätý Томаш Princov ostrovSvätý Винсент GrenadínySýriaTadžikistanTaiwanTalianskoTanzániaThajskoTogoTokelauTongaTrinidad TobagoTuniskoTureckoTurkménskoTurks CaicosTuvaluUgandaUkrajinaUruguajUzbekistanVanuatuVatikánVenezuelaVianočný ostrovVietnamVýchodný TimorWallis FutunaZambiaZimbabweZápadná SaharaÍrskoČadČierna HoraČileČínaŠalamúnove ostrovyŠpanielskoŠvajčiarskoŠvédsko

Cloudflare

Для бесплатной пробной версии требуется действующая кредитная карта

Basic Plus

Исследования

проспект

Премиум

Премиум Плюс

Ежемесячные планы подписки

$ 14

$ 49

$ 79

$ 99

$ 169

Годовые планы подписки

$ 99

$ 399

$ 699

$ 899

$ 1499

Подпишитесь на годовые планы и сэкономьте

41%

32%

26%

24%

26%

Исследования компании
Доступ к 17+ миллионам профилей компаний
Доступ к более чем 18000 отраслей
Создание и сохранение основных списков компаний
Доступ к основным фильтрам и форматам поиска
Создать и сохранить доп. Списки компаний и критерии поиска
Расширенный поиск (фильтр по десяткам критериев, включая доход, сотрудников, деловую активность, географию, расстояние, отрасль, возраст, телефон и демографические данные)
Информация о компании Экспортные ограничения

250 / месяц

500 / месяц

750 / месяц

1,000 / месяц

Место исследования
Список арендаторов @ 6+ миллионов зданий
Поиск здания и арендатора по адресу или названию улицы
Создание, сохранение и публикация списков мест и критериев поиска
Связаться с отделом исследований
Доступ к информации о более чем 40 миллионах контактов (без электронной почты)
Расширенный поиск контактов
Создание, сохранение и обмен списками контактов и критерии поиска
Ограничения на экспорт контактной информации (без адресов электронной почты)

500 / месяц

750 / Месяц

1,000 / Месяц

Ежемесячная подписка - ограничение на адрес электронной почты

100 / Месяц

200 / месяц

Годовая подписка - ограничение на адрес электронной почты

1,200 / год

2,400 / год

Ограничения на использование содержимого (страниц в день)

200

700

1000

1,500

2 000

Нажмите здесь, чтобы начать бесплатную пробную версию 212-913-9151 доб. 306
Примечание. Бесплатная пробная версия требует регистрации и действующей кредитной карты. Каждый пользователь ограничен одной бесплатной пробной версией. [электронная почта защищена]

GK Quiz - 406 (Смешанные GK темы)

Назовите игрока в гольф, выигравшего чемпионат Европы среди женщин в Таиланде.

Мирим Ли

Ана Менендес

Atthaya Thitikul

Ни один из этих

Правильно!

Неправильно!

Какова тема Всемирного дня навыков молодежи 2017 года?

Навыки для будущего работы

Развитие навыков для улучшения занятости молодежи

Навыки для всех

Ни один из этих

Правильно!

Неправильно!

Назовите шри-ланкийского игрока в крикет, который ушел с должности капитана корабля.

Анджело Мэтьюз

Тиллякаратне Дильшан

Ласит Малинга

Ни один из этих

Правильно!

Неправильно!

Кто был назван послом бренда индийской команды по крикету в помещении?

Сандип Патил

Капил Дев

Мадан Лал

Ни один из этих

Правильно!

Неправильно!

Согласно отчету приборной панели индекса Целей устойчивого развития (ЦУР) на 2017 год, Индия занимает ________.

110-я

116-я

117-й

157-й

Правильно!

Неправильно!

Кто был назначен управляющим директором и главным исполнительным директором Восточного коммерческого банка?

Мадхусудан Кела

Анимеш Чаухан

Мукеш Кумар Джайн

Ни один из этих

Правильно!

Неправильно!

В каком году была запущена миссия Skill India Mission?

2014 г.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *