Образец договора на монтажные работы образец: Договор подряда на строительно — монтажные работы, 2021, 2020 — Договор строительства, строительного подряда — Образцы и бланки договоров

Содержание

Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ

Настоящая статься содержит информацию об основных условиях, особенностях и содержании договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ.

Содержание документа

Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ предусматривает наличие следующих сторон:

  • заказчик – лицо, которому требуется выполнение каких-либо работ;
  • исполнитель (подрядчик) –лицо, которое выполняет работы по заданию заказчика.

 При составлении договора рекомендуется отразить следующие условия:

  1. Предмет договора – перечень работ, подлежащих выполнению по договору.
  2. Наименование и адрес объекта, где будут производиться работы.
  3. Права и обязанности сторон.
  4. Срок выполнения работ по договору.
  5. Стоимость работ.
  6. Ответственность сторон.
  7. Расторжение договора: основания, последствия.
  8. Информация о сторонах – наименование, регистрационные данные (паспорт для физического лица), банковские реквизиты, подпись, печать (если есть).

ВАЖНО: к существенным (обязательным) условиям договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ относятся только предмет договора и срок выполнения работ. Их отсутствие может повлечь признание договора недействительным.

Особенности договора

В соответствии со ст. 161 ГК РФ, договор относится к категории сделок, которые необходимо заключить путем письменного оформления.

ВАЖНО: исполнителем по договору на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в ряде случаев могут выступать только контрагенты, имеющие специальные допуски или лицензии.

Например, при выполнении работ по капитальному строительству в соответствии с приказом Минрегионразвития №624 от 30.12.2009 года.

Договор подряда предполагает в качестве результата определенную вещь: фундамент, каркас здания, коммуникации и т.

п.

Порядок составления и подписания

В большинстве случаев, при составлении договора используется типовой бланк.

ВАЖНО: Типовые бланки являются больше образцом заполнения, содержащим общие условия. При заполнении бланка на основе типовой формы, необходимо его дополнить особыми моментами, характерными для каждой конкретной сделки.

Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ не подлежит обязательному нотариальному заверению.

Допускается обмен подписанными документами по электронной почте, однако впоследствии лучше распечатать и подписать договор в бумажной форме. При этом один экземпляр передается подрядчику, один остается у заказчика.

Перед подписанием нужно проверить полномочия сторон: запросить приказ на руководителя, доверенность и иные документы.

Договор вступает в силу с даты подписания, если стороны в тексте не предусмотрели иные условия.

Договор подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа

ДОГОВОР ПОДРЯДА

по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа

г.

«» 2018 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем договоре ниже перечисленные термины и определения имеют следующее толкование:

  1. «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику, осуществляющее контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
  2. «Объект» – здание (помещения), определенное Заказчиком для выполнения предусмотрены настоящим Договором Работ, расположенное по адресу ;
  3. «Стоимость Договора» означает общую сумму Договора;
  4. «Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, со всеми прилагаемыми к нему документами, на которые в Договоре имеется ссылка. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Все изменения и дополнения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
  5. «Системы» – комплекс оборудования охранной, пожарной и тревожной сигнализации, телевизионного наблюдения и контроля доступа, объединенного технологической схемой, поставленного Подрядчиком в рамках данного Договора для монтажа на Объекте.
  6. «Материалы» означает все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения работ на Объекте;
  7. «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения им Работ на Объекте;
  8. «Срок выполнения Работ» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение Работ на Объекте;
  9. «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;
  10. «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
  11. «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
  12. «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ, при приемке выполненных Работ».

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

  1. настоящий Договор;
  2. проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты, объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения монтажных и пуско-наладочных работ).
  3. Календарный план производства Работ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется:

  1. в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика:
    • осуществить поставку необходимых систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в соответствии со спецификациями, согласованными Сторонами;
    • выполнить монтаж, пуско-наладочные работы систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
    • обеспечить обучение персонала методам наладки и эксплуатации систем, включая передачу опыта и специфических навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
    • осуществлять гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, (далее Работы), сдать результаты выполненных Работ Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами, собственными материалами и оборудованием.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

  1. принять и оплатить в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором:
    • поставленные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора необходимые для монтажа системы;
    • выполненные Работы по монтажу систем, пуско-наладочные работы, услуги по обучению персонала;
  2. откорректировать срок выполнения Работ с оформлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон, в случае если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения от сметы, предложенные Заказчиком Подрядчику, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
  3. в течение календарных дней с даты получения уведомления Подрядчика об окончании Работ назначить комиссию для приемки результатов Работ;
  4. осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика, календарного плана производства Работ), качеством использованных Подрядчиком материалов;
  5. на период выполнения монтажных и пуско-наладочных работ предоставить план электропроводки помещений, в которых должна производится прокладка кабельных линий связи, а также обеспечить присутствие ответственного специалиста – энергетика.
  6. на период проведения Работ предоставить Подрядчику помещение по месту выполнения Работ для хранения инструментов, материалов и оборудования, обеспечить их сохранность и работоспособность;
  7. обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения Работ работников и специалистов;
  8. соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Подрядчика;

3. 2. Заказчик вправе:

  1. во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативную деятельность по выполнению Работ;
  2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному настоящим Договором становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков;
  3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения Дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить Дефекты своими силами, или поручить устранение Дефектов третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
  4. при отсутствии оснований, указанных в п.2 и п.3 данного пункта Договора, Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
  5. назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора над качеством Работ и согласования технической документации, соблюдения сроков выполнения (графика), качеством используемых Подрядчиком материалов;
  6. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
  7. вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;
  8. проводить испытания систем для проверки их качества, а также качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ;
  9. остановить работу Подрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений Подрядчика от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки;
  10. поручить Подрядчику выполнение дополнительных Работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, стоимость которых не превышает % от Общей суммы Договора, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты таких дополнительных Работ.

3.3. Подрядчик обязуется:

  1. выполнить Работы по Договору надлежащего качества, в точном соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) Российской Федерации, проектно-сметной документацией;
  2. сдать выполненные Работы Заказчику в порядке, в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора;
  3. соблюдать требования, содержащиеся в проектно-сметной документации, а также требования охраны труда, производственной санитарии, экологии, иные требования к производству Работ, установленные в нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих вопросы, относящиеся к предмету Договора;
  4. соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Заказчика;
  5. за свой счет и своевременно устранить все замечания, Дефекты, выявленные в процессе выполнения, сдачи и приемки выполненных Работ;
  6. по окончании выполнения Работ передать Заказчику следующие документы:
    • Схему размещения оборудования системы на Объекте и описание ее функционирования.
    • Инструкцию по эксплуатации системы.
    • при необходимости иную техническую документацию;
  7. провести обучение персонала Заказчика, осуществляющего эксплуатацию систем, методам наладки и эксплуатации, включая передачу опыта и специфических навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;

3.4. Подрядчик вправе:

  1. досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, письменно предупредив об этом Подрядчика за календарных дня;
  2. требовать оплату выполненных Работ согласно условиям настоящего Договора.

3.5. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Подрядчика, относящиеся к эксплуатации систем и оборудования, а Подрядчик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных Работ.

4. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая сумма Договора складывается из: стоимости систем, расходов по их поставки; стоимости проведения монтажных, пуско-наладочных Работ и гарантийного обслуживания смонтированных систем, стоимости обучения специалистов Заказчика, и устанавливается в технической спецификации на поставку систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, а также в протоколе согласования цены на поставленные системы, выполняемые Работы, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора;

4. 2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

  1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж размере % от общей суммы Договора, указанной в документах, перечисленных в п.4.1. настоящего Договора, по реквизитам Подрядчика, установленным в настоящем Договоре;
  2. по мере подписания Сторонами актов выполненных Работ, Заказчик перечисляет Подрядчику стоимость выполненных Работ, указанных в актах, за минусом % от суммы авансового платежа, перечисленного в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
  3. окончательный расчет производится в течение не более 3-х операционных дней после подписания Акта сдачи – приемки выполненных Работ в полном объеме, путем перечисления оставшейся стоимости выполненных Работ на счет Подрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения Работ составляет дней с даты вступления Договора в силу. Сторонами устанавливаются следующие промежуточные сроки выполнения Работ:

  • поставка систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в срок до «»2018 года;
  • монтаж, пуско-наладочные работы в срок до «»2018 года;
  • обучение специалистов Заказчика в течение дней.

5.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, письменно предупредив об этом Заказчика за дня.

5.3. Заказчик вправе продлить срок выполнения Работ:

  1. если имеют место форс-мажорные обстоятельства;
  2. если отклонения, предложенные им в проектно-сметную документацию, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
  3. если Заказчик дает распоряжение на приостановку Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора;
  4. если Заказчиком несвоевременно выплачивает авансовый платеж;
  5. в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом виновная Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течении рабочих дней;
  6. наступают другие обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступившие не по вине Подрядчика;

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.3. Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

5.5. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме. При этом простой в ходе выполнения Работ, согласовывается и актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченными лицами с обеих Сторон. Сроки выполнения Работ продлеваются на срок простоя, произошедшего по вине Заказчика, путем оформления Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Возникшие при этом затраты Подрядчика оплачиваются Заказчиком дополнительно.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. В процессе выполнения монтажных Работ все основные части оборудования и систем должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Подрядчика и Заказчика на месте монтажа. При наличии Дефектов систем в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность Сторон за эти Дефекты. Стороны устанавливают, что период устранения недоделок и дефектов не должен превышать дней.

6.2. По окончании монтажа и пусконаладочных Работ представителями Подрядчика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности систем к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа систем в целом, а если необходимо, то и отдельных оборудования и агрегатов. Окончательные испытания систем производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Подрядчика в соответствии с техническими требованиями Договора. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных Работ, испытаний систем с достижением гарантированных по Договору показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска систем в эксплуатацию».

6.4. Заказчик, при наличии замечаний, Дефектов в выполненных Работах, уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме, а Подрядчик в установленные Заказчиком сроки обязан устранить все указанные замечания и Дефекты. После устранения имеющихся замечаний, уполномоченные представители обеих Сторон подписывают акт приема-передачи выполненных Работ, предусмотренных Договором в полном объеме.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик за несоблюдение сроков выполнения Работ, кроме случаев продления срока выполнения Работ в соответствии с условиями договора, выплачивает Заказчику пеню в размере % от стоимости невыполненных, несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более % от Общей суммы Договора.

7.3. За нарушение сроков платежей, предусмотренных условиями договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере % от суммы, подлежащей выплате Подрядчику за каждый день просрочки, но не более % от Общей суммы Договора.

7.4. Подрядчик обязан в случае увеличения объемов строительно-монтажных Работ, предусмотренных заданием на проектирование, но возникших в связи с ошибками (недоработками) проектной документации, оплатить данные строительно-монтажные Работы за свой счет.

7.5. При прекращении Работ по указанию Заказчика или расторжении Договора по его инициативе, Заказчик обязан в -дневный срок со дня прекращения Работ оплатить стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ.

7.6. Оплата неустойки (пени) не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по договору.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует, что поставленные по настоящему Договору системы охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа являются новыми, неиспользуемыми, соответствующими ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и сертификатам соответствия. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных Работ соответствует строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и условиям Договора.

8.2.Смонтированные системы подлежит гарантийному обслуживанию сроком на месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

8.3. В период гарантии Подрядчик в течении рабочих дней с момента получения по факсу заявки от Заказчика на гарантийный ремонт системы обеспечивает своими силами и за свой счет бесплатную замену признанных неисправными представителями службы сервиса Подрядчика узлов, блоков и компонентов системы. Неисправность фиксируется в виде Акта о неисправности, подписанного обеими сторонами Договора. Ремонт и замена производится специалистами службы сервиса Подрядчика не позднее рабочих дней с момента подписания Акта о неисправности.

8.4. Подрядчик освобождается от выполнения гарантийных обязательств в случаях, если: имеются механические повреждения или следы вскрытия оборудования систем; Заказчиком нарушены условия, изложенные в Инструкции по эксплуатации системы.

8.5. Нарушения условий, установленных в п.8.4. фиксируется специалистами Подрядчика в виде Акта о неисправности систем и оборудования. Оборудованием и системы, по которому отмечены нарушения, с гарантийного обслуживания снимаются.

8.6. В случае прекращения гарантийного обслуживания дальнейшее обслуживание может осуществляться по дополнительному Договору между сторонами. Подрядчику предоставляется право производить конструктивные изменения в системе, по согласованию с Заказчиком.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9. 1. Подрядчик обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также проектной и технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9.2. Подрядчик обязуется не использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по Договору, Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

10.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в течение после начала переговоров, любая из Сторон может потребовать решения спора судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если они явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений, пожаров, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и которые повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

11.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более , Стороны имеют право отказаться от дальнейших обязательств по Договору. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику ранее оплаченную последним сумму предоплаты в полном размере за вычетом стоимости фактически поставленных систем, выполненных Работ, а Заказчик оплатить фактически поставленные системы и выполненные Работы, превышающие сумму предоплаты, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

11.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее календарных дней, уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в п.11.1 настоящего Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующего уполномоченного государственного органа.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.3. Все приложения к Договору, на которые в нем имеется ссылка, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

12.5. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон.

12.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ» | Проектирование, сборка, монтаж и подключение электрощитов. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..Предоставляем все документы , сертификаты, допуски.

Договор

г. Москва » ___ » __________ 2014 г.

Компания  ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны и ЗАО или ООО , именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2,с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы.  Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать например  следующие услуги.

-сборка электрощита согласно приложенной  схеме…………………………….

-монтаж,установка  щита на место адрес и его подключение.

фазировка электрической линии.

измерение сопротивление изоляции мегаомметром  модель MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1. 8.7.

-аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

— пуско-наладочные работы.

-ввод в эксплуатацию, работы будут происходить по адресу

1.3. Срок оказания услуг-    с момента подписания настоящего Договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации.Вот это мы пишем в договоре. Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.

 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

2. 1.2. Оказать Услуги в полном объеме.

2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов :

3.1. Стоимость услуг по  настоящему договору составляет, НДС не облагается.

3.2. Стоимость комплектующих составляет , НДС не облагается 100% перевод на покупку комплектующих производится в течение 2-х банковских дней после подписания договора .

3.3.Оплата услуг осуществляется в следующем порядке

3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке:

-50% стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течении двух банковских дней с момента подписания договора.

— 50 % стоимости услуг оплачивается заказчиком в течении двух банковских дней с момента окончания выполнения услуг и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

3.3. Оплата материалов и услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичной системы расчетов .

4. Ответственность сторон

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Исполнитель:

Место для реквизитов Заказчика и Исполнителя.

Печати  и подписи обеих сторон.

Наши телефоны: | +7(499)343-34-17 | +7(917)551-86-40

e-mail: [email protected], [email protected],  для клиентов.

раздел в разработке……………………….

 

Договор на монтаж. Образец и бланк для скачивания 2021 года

Прежде чем приступить к изложению способов и особенностей оформления договора на монтаж, следует отметить, что такого договора в природе существовать не может.

Файлы в .DOC:Бланк договора на монтажОбразец договора на монтаж

Это означает, что при оформлении соглашения, касающегося осуществления монтажных работ следует определить характер договорных отношений, поскольку монтаж, как таковой, может входить или в договор подряда, или в договор об оказании услуг, или даже в трудовой договор.

Дифференциация

Статья 702 ГК РФ определяет договор подряда как соглашение, в силу которого одна сторона поручает другой стороне выполнить за оплату конкретно определенное задание.

Статья 709 ГК РФ определяет договор об оказании услуг, как соглашение, в силу которого заказчик поручает исполнителю выполнить за оплату некие конкретные действия.

Как мы видим, разница определяется двумя словами – «задание» по договору подряда и «действия» по договору об оказании услуг.

Эта разница, на первый взгляд, кажется весьма несущественной. Однако для гражданско-правовых отношений она является основополагающей.

Итак, «задание» по договору подряда предполагает получение в процессе исполнения заказа некоего конечного вещественного объекта или предмета. «Действия» по договору об оказании услуг не устанавливают конечный вещественный результат, хотя, конечно, он может и быть по окончании оказания услуги.

То есть «задание» по сути – это некий комплекс действий, направленный на получение обговоренного сторонами вещественного результата, например, объекта недвижимости или монтажа системы высоковольтных передач.

«Действия» же, в свою очередь, могут включать в себя широкий спектр поручений заказчика, но при этом не предполагать появление в конечном итоге некоего предмета материального мира.

Так, услуги могут иметь характер юридической помощи, репетиторства и массажа. Кроме того, услуги могут включать в себя и некие элементы монтажа, например, штробирование бетона под проводку или крепление кронштейнов под электрический бойлер или кондиционер. Как мы видим, никакой новый объект при этом не появляется – исполнитель просто пробивает стену, укладывает электрический провод и крепит бойлер или кондиционер, купленный заказчиком, там, где хочет заказчик.

Почему не просто «монтаж»

В принципе, контрагенты могут называть свои договоры как угодно, включая договор на монтаж вместо договора подряда или договор на поездку вместо договора перевозки груза.

Дело, собственно, не в названии, а в совокупности условий договора, позволяющих отнести его к той или иной категории гражданско-правовых отношений, регламентируемых конкретными статьями Гражданского кодекса.

Однако мы обязаны предупредить, что безразличное отношение к правильности оформления договорных отношений может быть простительно только по отношению к договорам, сторонами которого выступают физические лица.

Для юридических лиц в полной мере действует принцип «Quod licet Jovi, non licet bovi», или «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Это означает, что снисходительное отношение закона к договорам между гражданами не распространяется на договоры, контрагентами по которым являются юридические лица. Это связано с тем, что:

  • споры между юридическими лицами рассматриваются арбитражным судом, предъявляющим крайне высокие требования к юридической технике оформления контрактов;
  • договоры между юридическими лицами постоянно находятся в зоне внимания налоговых и иных государственных органов.

Поэтому следует помнить, что у разных договоров разные условия и разные предметы, установленные ГК РФ.

Для монтажа, оказываемого по договору оказания услуг, свойственно условие присоединения к существующему прейскуранту на услуги подобного рода. Если монтаж (например, строительный) осуществляется на условиях договора подряда, то цена определяется по договоренности контрагентов.

Более того, по договору услуг монтаж осуществляется лично исполнителем, а привлечение сторонних исполнителей допускается только с согласия заказчика, в то время как договор подряда может предусматривать условие привлечения субподрядчиков или работу на условиях аутсорсинга.

Когда надо быть особенно внимательным

Существует очень тонкая грань между договором подряда и трудовым договором. Контролирующие органы очень внимательно оценивают контракты подряда или оказания услуг, заключаемые между субъектами предпринимательской деятельности и физическими лицами.

Дело в том, что договор подряда является широко распространенным способом сокрытия реально существующих трудовых отношений между работодателем и работником. Целью подобного сокрытия, как правило, является нежелание работодателя тратиться на обязательные страховые выплаты. А подобное очень не нравится контролирующим государственным органам, начиная от налоговой и заканчивая трудовой инспекцией.

Существует четкое законодательное разграничение признаков подряда и признаков трудового договора и все они приведены в ст. 15 ТК РФ. Так, трудовыми будут считаться отношения, в ходе которых работник выполняет работу:

  • лично;
  • в соответствии с существующим на предприятии штатным расписанием и квалификацией работника;
  • в интересах работодателя и под его руководством;
  • с соблюдением установленного на предприятии рабочего графика.

То есть если вы заключаете с монтажником электрооборудования договор об оказании услуг при наличии штатной вакансии, и при этом монтажник будет выходить на работу и уходить с нее в соответствии с трудовым графиком, выполнять широкий спектр обязанностей от монтажа системы до ремонта выключателя в кабинете директора, то это – трудовые отношения.

Предмет договора

Итак, определившись с видом правоотношений, можно приступать к составлению договора на монтаж. Предметом договора, если имеют место подрядные правоотношения, будет осуществление работ по монтажу и запуску в эксплуатацию неких вещественных объектов, например:

  • теплоцентралей;
  • зданий;
  • оборудования;
  • нефтепроводов и т. д.

При наличии условий, позволяющих отнести договор к категории договоров об оказании услуг, предметом будет считаться поручение данное заказчиком исполнителю на выполнение некоего действия, не влекущего за собой появление нового материального объекта. В зависимости от предмета будут определены обязанности сторон договора и сроки его исполнения.

Условия договора подряда на монтаж

По сути, договор – это комплекс обязательств, прав и ответственности, которые стороны принимают на себя по взаимному соглашению. Так, заказчик по договору подряда обязуется:

  • предоставить исполнителю фронт работ и обеспечить его необходимыми материалами либо оплатить эти материалы;
  • обеспечить прием промежуточных этапов подрядных работ;
  • принять созданный подрядчиком объект и оплатить стоимость работ. Может быть предусмотрена оплата за каждый из этапов монтажа.

Подрядчик, со своей стороны, обязуется и имеет право:

  • принять заказ, предоставить заказчику сметную документацию и план работ;
  • привлекать субподрядчиков для осуществления отдельных категорий работ, предусмотренных договором подряда и нести ответственность перед заказчиком за работу субподрядчика;
  • обеспечивать доступ заказчику для проверки хода выполняемых работ и т. д.

Предмет договора в тексте соглашения должен быть оговорен предельно четко, включая:

  1. наименование работ;
  2. место проведения работ;
  3. конечный результат работ;
  4. поэтапные сроки исполнения при объемных заказах на монтаж.

Отдельно оговариваются:

  1. обязанность заказчика оформить страховку;
  2. обязанность исполнителя в части соблюдения правил ТБ;
  3. требования по качеству;
  4. причины и процедура расторжения договора;
  5. способ рассмотрения споров;
  6. штрафные санкции;
  7. даты начала и окончания этапов, если монтаж предусматривает поэтапную сдачу объекта. Возможно исчисление сроков в зависимости от наступления определенных обстоятельств, например, начало монтажа после завершения возведения каркаса;
  8. последовательность оплаты за выполненные работы и способы корректировки цены.

Более подробно с условиями договора подряда вы можете ознакомиться в соответствующем материале нашего сайта.

Что касается монтажа по договору об оказании услуг, то для физических лиц вполне допустимо даже устное заключение соглашения. В письменном варианте договора следует указать:

  1. дату и место заключения договора;
  2. наименование и сведения о контрагентах;
  3. предмет договора. В качестве предмета выступает услуга (разовое действие) по монтажу;
  4. обязанности и права сторон;
  5. сроки исполнения услуги и цена услуги;
  6. штрафные санкции за неисполнение условий договора;
  7. способы рассмотрения споров;
  8. подписи сторон.

Более подробные рекомендации по составлению договора об оказании услуг можно прочитать в соответствующем материале нашего сайта.

Образец договора на проведение электромонтажных работ — ЫАНИНО-1

Образец договора на . . . Выполнение электромонтажных работ в . . . Договор на проведение работ

Образец договора на проведение электромонтажных работ, страница 21, Поиск по сайту.

Образец договора на проведение электромон

Схема проезда определяется автоматически на основе адреса и может содержать ошибку. Помните что договор, является Вашей гарантией и в случае необходимости основанием для выставления претензий подрядчику. Хотите скачать образец договора подряда на строительные работы? — В помощь руководителю, юристу, кадровику, бухгалтеру. Здесь Вы сможете ознакомится со списком компаний предприятий, узнать контактную информацию, адреса и телефоны, схемы проезда, связаться с представителями компаний по элетронной почте. Типовой договор на электромонтажные работы также содержит данные об ответственности сторон, гарантии и прочие пункты. На данной странице представлен образец договора на электромонтажные работы с физическим лицом образец договора на проведение электромонтажных работ . Срок должен быть прописан однозначно, а не в днях с какого-то события. Выполнение электромонтажных работ в коттедже На первый взгляд выполнение электромонтажных работ в коттедже не составляет особых трудностей, но необходимо учитывать, что допущенные при. Если вы обнаружили ошибку в контактных данных компании «Главмосстрой управление монтажных, «. Лучше всего к договору подряда на электромонтажные работы приложить смету по видам работ. Если вы обнаружили ошибку в контактных данных компании «Главмосстрой управление монтажных, «: образец платежного поручения на возврат денежных средств. Размер: 97 Мб, скорость: 9542 Kb/s, загрузок: 2580, информация о файле: CRC файла: 451d11b65acafce668782b854d778e91, серийный код (при необходимости, загружено: 3 дня назад.

Договор на выполнение электромонтажных работ должен содержать срок начала и срок окончания работ. В (практического занятия, семинара), собеседование, консультация осуществляются с согласия экстерна. Например, когда рабочие портят дорогостоящие строительные материалы, иногда возникают конфликты, что может повлечь негативные последствия в виде не выполнения оговоренных условий или выполнение не в полном объеме. Является основным документом в котором прописываются основания и порядок проведения электромонтажных работ и последствия их нарушений. Договор подряда на проведение электромонтажных работ — документ, заключаемый между Физическим или Юридическим лицом (Заказчиком) с одной стороны, и Юридическим лицом (электромонтажной компанией, организацией) или Физическим лицом (Подрядчиком) с другой стороны на проведение последним электромонтажных работ в квартирах, домах и офисах.

Обязанности подрядчика и заказчика индивидуальны для каждого объекта, тем не менее, и, на них надо обращать пристальное внимание

Образец договора на проведение электромонтажных работ — Образец на проведение на проведение работ

Срок должен быть прописан однозначно, а не в днях с какого-то события. Мой опыт работы включает: Скачать Бланк наряда допуска на работ.

  • Образец договора на проведение электромонтажных работ, страница 21, Поиск по сайту.
  • Образец договора на проведение электромонтажных работ, Поиск по сайту. Коммерческие и . . .
  • Образец договора на . . . Выполнение электромонтажных работ в . . . Договор на проведение работ . . .
  • 1. Предмет договора. . . . По мере выполненных электромонтажных работ. . . . Договор на проведение . . .
  • Договор на проведение . . . Договор на проведение электромонтажных работ . . . Договора.
  • Образец договора на выполнение электромонтажных работ . . . Договора на проведение . . .

Типовой договор на электромонтажные работы также содержит данные об ответственности сторон, гарантии и прочие пункты. Важно обратить внимание на порядок приемки работ, так работы могут считаться принятыми и без участия заказчика. Поставщик промышленного оборудования ООО «Верас» предлагает большой ассортимент: торцевое уплотнение котельные ТКУ, транспортабельные котельные, установки АДПМ. На странице справочника организаций Москвы и Московской области представлены фирмы и организации рубрики: в Москве. На нашем сайте Вы можете скачать лучшие образцы, или подписаться на сайт с более 3 тис. Например, когда рабочие портят дорогостоящие строительные материалы, иногда возникают конфликты, что может повлечь негативные последствия в виде не выполнения оговоренных условий или выполнение не в полном объеме. Поставщик промышленного оборудования ООО «Верас» предлагает большой ассортимент: торцевое уплотнение котельные ТКУ, транспортабельные котельные, установки АДПМ. Известь пушенная, комковая, паста известковая, известковый раствор в Новосибирске в Москве, образец договора на проведение электромонтажных работ . Вы хотите найти Образец договора на выполнение электромонтажных работ? Добро пожаловать на нашем сайте где можно скачать или подписаться на сайт — где содержаться все формы образцов! Вам надо загрузить образец договора на выполнение электромонтажных работ сейчас! Желаем каждому подписчику на этот сайт с помощью нашей информации иметь всегда под рукой нужный образец! Во всяком случае, это был единственный образ, который выглядел действительно достойно. Контракт с генеральным директором товарищества с ограниченной ответственностью по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Р.  Ф. Схема проезда определяется автоматически на основе адреса и может содержать ошибку. Хотите скачать образец договора подряда на строительные работы? — В помощь руководителю, юристу, кадровику, бухгалтеру: какими документами должен руководствоваться экономист.

Здесь Вы сможете ознакомится со списком компаний предприятий, узнать контактную информацию, адреса и телефоны, схемы проезда, связаться с представителями компаний по элетронной почте

Договор на проведение электромонтажных ра образец договора на проведение электромонтажных работ

Образец договора на проведение электромонтажных работ: Оценка: 62 / 100 Всего: 26 оценок.

договор на монтаж осветительного оборудования

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА №0000064
на монтаж осветительного оборудования

 

г. Санкт-Петербург 19.04.2007

Общество с ограниченной ответственностью «СТК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Исполатова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«Купчинский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования (далее – Оборудование) в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д.16, а Заказчик обязуется принять результат работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ.
1.3. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, требованиями проектной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.
2.1.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3.1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением (своими силами и средствами). В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.
2.1.4. Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— невозможности монтажа Оборудования с использованием не опробованных технологий и/или сложного конструктивного решения;
— иных обстоятельствах, выявленных в ходе монтажа, которые повлекут за собой изменения технологического процесса и хода монтажных работ и вследствие этого невозможность завершения выполняемой работы в срок и/или ухудшения качества работ или монтируемого Оборудования;
— иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, грозящих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения её в срок.
2.1.5. Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи.
2.2 Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков.
2.2.2. Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию.
2.2.3. При готовности Объекта к производству работ уведомить об этом Подрядчика, а также подписать Акт о готовности Объекта к выполнению работ по монтажу Оборудования.
2.2.4. Заказчик обязан на период производства работ назначить из числа своих работников ответственного представителя. Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ.
2.2.5. Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.6. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией.
2.2.7. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., Заказчик обязуется в разумный срок после получения соответствующего уведомления со стороны Подрядчика дать необходимые указания, либо приступить к согласованию условий и сроков дальнейшего выполнения предусмотренных настоящим Договором работ.
2.2.8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Работы по монтажу оборудования, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3. 1.1 Начало работ по монтажу оборудования осуществляются в течение трех рабочих дней, с момента подписания акта о готовности Объекта к монтажу Оборудования.
3.1.2 Срок исполнения монтажных работ составляет 5 (пять) рабочих дней, с момента начала работ. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.1.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки производства работ по монтажу пропорционально сроку задержки исполнения соответствующей обязанности Заказчиком.
3.2. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами. В 3-х (трех) дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме. В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость работ устанавливается в рублях (в том числе НДС), согласовывается и указывается в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика.
4.2 Оплата за монтаж оборудования осуществляется Заказчиком на основании Спецификации, в течение трех рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки в окончательной форме.
4.3 Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., изменение стоимости монтажных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами в том же порядке, что и настоящий договор.

4.4 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.
5.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.
5.3. Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ.
5.4. При обнаружении некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан пригласить для составления Акта о недостатках выполненной работы представителя Подрядчика. В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей.
5.5. Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.4. Общая сумма санкций для каждой из сторон не может превышать 10% (десяти процентов) от общей цены Договора.
6.5. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.1.4. и п.п. 3.1.2. предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции не применяются.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей.
8.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком
результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п.п. 11.3.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Покупатель:

12.2. Поставщик:
ООО «СТК», ИНН 7841308156, КПП 784101001, ОГРН 1057810000665
Юр. адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая д.31, лит. А, пом. 22-Н
Почтовый адрес:192148, г. Санкт-Петербург , Седова ул, дом № 54, корпус 2,
р/с 40702810000080000458,
в банке Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030735, к/с 30101810800000000735

Покупатель: Поставщик:
Ген. директор_______________ /____________/ Ген. директор _________________/Исполатов С.Б./
М.П М.П

Образец договора на электромонтажные работы • Energy-Systems

Как должен выглядеть образец договора на электромонтажные работы

Перед любой работой, которую вы заказываете у формы, с вами заключают договор, в котором должно быть подробно все расписано и указано, какие суммы вы платите и какие работы вам обязана предоставить компания.

Для этого к вам в квартиру или любое другое помещение выезжает специалист, который все осмотрит, подсчитает и скажет, во сколько вам обойдется работа и какую сумму придется отдать за материалы.

Если вы согласны с ценой, которая была указана специалистом, то можно заключать договор, образец договора на электромонтажные работы и оказание услуг можно посмотреть у фирмы-исполнителя или в Интернете.

Образец договора на электромонтажные работы и как не быть обманутым

Многие организации просят внести 100% предоплату на закупку материала, но при этом они вам должны предоставить именную расписку, в которой будет указано, какую сумму вы передали специалистам и на что ее необходимо будет потратить.

 

Если вы не доверяете работникам фирмы, то можете попросить у них смету на материал и самостоятельно закупить все необходимые детали для монтажа. Договор подряда на электромонтажные работы оплачивается согласно договору. В некоторых организациях вы должны выплатить задаток и по окончании работы внести всю оставшуюся стоимость, где-то полную оплату требуют уже после проделанной работы.

Перед началом работы…

На самом начальном этапе вы должны определиться, где будут располагаться будущие электроточки. Потом посчитайте, сколько приборов стоит в вашем помещении, сложите приблизительную мощность и рассчитайте нагрузку, которая пойдет на кабель. Так вы узнаете, какой по толщине кабель вам следует покупать в квартиру или любое другое помещение, где вы задумали делать ремонт.

Электроснабжение предприятий берет на себя огромную нагрузку и требует высококачественных материалов, которые будут укладывать специалисты. Если доверить такую работу не профессионалу, то работа всего предприятия по его вине может повлечь за собой плачевные последствия.

Следующим этапом пойдет штробление стен для проводки или прокладки любого кабеля. С этой задачей вы сможете справиться самостоятельно, но следует учитывать, что от стен будет лететь огромное оыли и грязи, которая будет оседать на вашей коже и одежде.

Как только канавки для кабеля будут готовы, начинайте делать выемки для подрозетников и выключателя. Чистовые работы следует доверить специалисту, них входит:

— монтаж и подключение автоматов;

— установка и подключение розеток и выключателей;

— установка и подключение счетчика;

— у подключение терморегулятора.

Последним этапом монтируют все осветительные приборы в помещении. Если по плану задействован теплый пол, то на этом этапе подключают и его.

Финальный этап – подключение техники по образецу договора на электромонтажные работы

Последним шагом необходимо подключить все электрические приборы, которые будут постоянно воткнуты в розетку и иметь собственное место в помещении. К таким устройствам относятся:

— холодильник;

— электрическая газовая плита;

— духовой шкаф, вытяжка, варочная поверхность;

— стиральная и посудомоечная машины.

Если в ходе работ возникли непредвиденные затраты, это должно оговариваться заказчиков и исполнителем в индивидуальном порядке.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Договор подряда на монтажное оборудование

Например, на основании проекта производства работ в дальнейшем оформлении заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов, оборудования, электрических конструкций, трансформаторов, узлов, блоков и т. В процессе подготовки к монтажу обеспечивается: комплектование и своевременная доставка объектов материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения. Помимо описания вида и описания мероприятий по электромонтажу, в документе четко следует объект задания, сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимости сделки. Если планируется поэтапное выполнение задания, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа. Цена может быть подписана после подписания сделки. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения подрядчиком задания по типу бланку договора подряда на электромонтажные работы поставляются приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Договор подряда на электромонтажные работы

Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc :.Юридическое оформление выполнения работ физическим лицом без оформления по трудовой книжке? Бесплатная консультация и типовые формы образцов документов. Компания ЭнергоКонсалт поможет заключить договор на выполнение электромонтажных работ в СПб. Закажите услугу. Типовой договор, часто предоставляемый компанией в расчете на быструю прибыль, не учитывает все нюансов, которые могут возникнуть в процессе работы.

Так, существует. Договор подряда на электромонтажные работы — это соглашение по выполнению электромонтажа, который заказчик, по их окончанию, обязанностью принять и оплатить.Договор является разновидностью разновидности подряда, соответственно к нему применяно-правовое регулирование согласно. По адресу :, далее Объект.

Заказчик обя согласовать с Подрядчиком план работ проект до начала вступления настоящего Договора. Электромонтажные работы предназначены для определенного этапа строительства любого здания, капремонта или косметического ремонта. Проводятся данные мероприятия с учетом технологических правил данной разновидности монтажных работ и соблюдением всех требований к безопасности электропроводки.

Проведение электромонтажных работ начинается с заключения договора, согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика в обусловленные договором сроки работы и выполнить их результат заказчику, который обязуется и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением. Типовой образец договора подряда на электромонтажные работы регламент выполняет выполнение мероприятий — проектирование и выполнение электромонтажных работ, пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию.

Например, на основании проекта производства работ в дальнейшем оформлении заявки на покупку монтажных инструментов, механизмов, материалов, оборудования, электрических конструкций, трансформаторов, узлов, блоков и т.

В процессе подготовки к монтажу обеспечивается: комплектование и своевременная доставка объектов материально-техническими средствами, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения. Помимо описания вида и описания мероприятий по электромонтажу, в документе четко следует объект задания, сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимости сделки.

Если планируется поэтапное выполнение задания, этот момент следует уточнить соглашение, указав отдельно сроки каждого этапа. Цена может быть подписана после подписания сделки. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения подрядчиком задания по типу бланку договора подряда на электромонтажные работы поставляются приложениями — Перечнем материалов и Перечнем оборудования.

Камеры и оборудования являются неотъемлемыми ингредиентами — Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования.

В соответствии с договором, исполнитель подрядчик обя выполнить в вызванный договором срок электромонтажные работы и передать их результат заказчику, который обязуется и оплатить полученный результат в порядке, установленном соглашением.Объем, содержание и сроки выполнения указываются в Календарном плане работ.

Это приложение после согласования и подписания становится неотъемлемой частью договора. В этом же заказчике и подрядчик гарантируют, что имеют все необходимые разрешения для проведения работ по договору подряда на электромонтажные работы, что подтверждается документами.

Копии документов прилагаются к соглашению. Способы выполнения задания в Техническом задании.Договор вступает в силу с даты или события и действует до даты или события. Указываются дату или события. Содержание пункта зависит от условий, на которые заключается сделка.

Содержание пункта зависит от условий, на которые составляется договор подряда на электромонтажные работы. В этом же приведении условия и порядок перенесения сроков выполнения работ. Содержание пункта зависит от условий. Содержание пункта зависит от условий, на которые заключается договор и действующего законодательства России.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является сторонним обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с законодательством России. Содержание пункта зависит от условий, на которые подписано соглашение. Указываются дополнительные условия, по которому пришли к соглашению. Ситуация такая: нужно заключить договор с участием трех лиц: собственник квартиры, ТСЖ и подрядчик.

Собственник квартиры хочет отремонтировать протекающую кровлю над собой в жилом многоэтажном доме, но ждать вечной реакции от ТСЖ не хочет. ТСЖ согласны на этот шаг, но нужна форма договора подряда с участием всех вышеуказанных лиц. Можно ли сделать данный трехсторонний договор?

Или есть какие-то другие варианты? Здравствуйте, вопрос такой, заказчик настаивает на внесении условий рабочего на обьекте время выполнения работ определенного количества рабочих, в договоре есть технические условия готовности места для производства работ.

Сумма договора и сроки оговорены. Имеет ли право заказчик требовать наличия такого договора и что должно быть прописано в договоре, чтобы можно было снимать людей в случае форсмажора по техусловиям со стороны заказчика?

Или не стоит этого указывать? Еще нужно гдет указать что заказчик несет полную финансовую ответственность за погрузочные транспортировочные, разгрузачные услуги.Или нестоит этого указывать? Или может просто, прописать всю сумму на материалы и работы в договоре и в нем же указать все материалы для выполнения работ закупаються подрядчиком?

Тогда стоит ли указывать перечень требуемых материалов или по приемке-сдаче обьекта предоставить отчет по израсходованым денежным средствам и материалам? Спасибо вам за сервис — вы очень помогаете и спасаете таких просчтых смертных, как я.

Подскажите, пожалуйста. Физическое лицо должна заключить договор с иллюстратором физ.Лицо — он 10 иллюстрациий. По окнчании работ — акт выполненных работ. Опять же физ.

Лицо я с физ. Лицом верстальщик книги. Лицо я с редактором физ. Во всех случаях нужен договор и акт выполненных работ. Подскажите, просто умоляю, какие договоры в каждом случае я должна выбрать? Я как заказчик не предоставляю ни материалов, ни оборудования, ни технического задания 9если только на словах.

Очень жду помощи. Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, найти формулировку Договора о выполнении работ по выполнению работ по вызову физическим лицом частного лица земли, на котором будет производиться работа.Собственник оставшееся место на проведение работ, и даже разрешил использовать ранее столбы-опоры.

На время строительства домов, было подключено временное электричество от ТП застройщика — собственника. Организация попросила предоставить Сервитут, но на тот момент он бы накладывался через суд. Прошло время, собственник пересмотрел свое решение передать землю под дорогу Государству, и на добровольной основе согласился свой земельный участок для данного вида работ.

Нужна простая форма договора с пролонгацией на 10 месяцев. Есть ли такой в ​​природе? Спасибо за ответ. Занимаюсь онлайн образование конкретная деятельность — продажа обучающих вебинаров, видеоуроков, методичек, презентаций, консультирование через интернет, предпринимательская деятельность зарегестрирована как информационно-консультационные услуги. Вся деятельность ведется через интернет. Хочу чтобы всю вышеперечисленную деятельность делали удаленные сотрудники, в том числе иностранные.

Правильно к нему в добавок нужен акт приема-передачи материалов всего контента который был создан Исполнителем? Вчера создал договор, но у меня возникли вопросы. Такое вообще возможно? Вам подойдет договор возмездного оказания услуг После каждого документа имеется блок полезной информации, в котором вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы. Вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется.

Затем нужно заполнить поля ввода в тексте договора.Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистымподчеркиванием. После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете выгрузить на свой компьютер. В каждом договоре, который вы сможете выбрать в каждом договоре, имеется блок полезной информации. Посмотрите наши трудовые договоры и договоры возмездного оказания услуг, чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется.

Поля ввода выделены курсивом серым цветом с прерывистым подчеркиванием.Этот договор вам подойдет, чтобы посмотреть также договор строительного подряда -Под каждым документом имеется блок информации, который поможет вам выбрать необходимый документ. Чтобы воспользоваться нашим сервисом вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется.

Из вашего вопроса не совсем понятны взаимотношения всех трех сторон, а также почему вы хотите прописать все в одном договоре. Возможно, вам необходимо заключить два договора.Посмотрите данный договор подряда либо договор возмездного блокирования услуг — каждый документ, который поможет вам выбрать необходимый шаблон. Вам подойдет договор нашего сервиса оказания услуг — Чтобы воспользоваться услугами нашего сервиса, вам необходимо ответить на вопросы опросного листа, текст договора автоматически поменяется.

После этого сохраняете документ в своем личном кабинете и можете его распечатать. После этого сохраняете документ в свой личный кабинет и можете распечатать.Договор вы выбрали правильно. Обратите внимание на блок полезной информации, имеющийся под каждым документом.

Вы можете воспользоваться нашими договором оказания услуг.

Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc :.Юридическое оформление выполнения работ физическим лицом без оформления по трудовой книжке? Бесплатная консультация и типовые формы образцов документов. Компания ЭнергоКонсалт поможет заключить договор на выполнение электромонтажных работ в СПб. Закажите услугу.

Договор подряда на монтажное оборудование

Заказчик обязуется и принимает формы работы в п.Для выполнения работ, указанных в п. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязывает возместить данные расходы Подрядчику по окончанию выполнения работ одновременно с их оплатой. Права и обязанности сторон 2. Подрядчик обязан: 2. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Образец договора услуг по производству монтажных электромонтажных

Образец договора услуг по производству электромонтажных работ Договор подряда на электромонтажные работы Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не могут договориться в течение трех месяцев, тогда каждая сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора. Стоимость работ может быть изменена по соглашению на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору. В процессе подготовки к монтажу обеспечивается: комплектование и своевременная доставка объектов материально-технических ресурсов, контроль за своевременным исполнением заказов и качеством исполнения.Помимо описания вида и описания мероприятий по электромонтажу, в документе четко следует объект задания, сроки исполнения подрядчиком своих обязательств и стоимости сделки. Если планируется поэтапное выполнение задания, этот момент следует уточнить в соглашении, указав отдельно сроки каждого этапа.

.

.

.

.

.

ДОГОВОР № г .. монтажных и электромонтажных работ и контролировать их качество. силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных. услуг в сфере электромонтажных работ образец.

.

.

.

.

.

.

Договор подряда по выполнению работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийному обслуживанию систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа

ДОГОВОР ПОДРЯДА

по выполнению работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийному обслуживанию систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа

г. Москва, ул.

«» 2018 г.

в лице, действующем на основании, именуемый в будущем « Подрядчик », с одной стороны, и в лице, действующим на основании, именуемый в будущем « Заказчик », с другой стороны, именуемый в «сторонах», заключили настоящего настоящего договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем договоре ниже перечисленные термины и определения имеют следующее толкование:

  1. «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику, осуществляющее контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
  2. «Объект» — здание (помещение), определенное Заказ для выполнения настоящего Договора Работором расположенное по адресу;
  3. «Стоимость Договора» означает общую сумму Договора;
  4. «Договор» — гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, со всеми прилагаемыми к нему документами, на которые в Договоре имеется ссылка. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, сделаны путем принятия изменений. Все изменения и дополнения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
  5. «Системы» — комплекс оборудования охранной, пожарной и тревожной сигнализации, телевизионного наблюдения и контроля и контроля доступа, объединенного технологической схемы, поставленного Подрядчиком в рамках данного Договора для монтажа на Объекте.
  6. «Материалы» означает все расходные материалы, которые используют для выполнения работ на Объекте;
  7. «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения им Работ на Объекте;
  8. «Срок выполнения Работ» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение Работ на Объекте;
  9. «Дни» — календарные дни, «месяцы» — календарные месяцы;
  10. «Изменения» — изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
  11. «Дефект» — часть работ, выполненных с нарушением условий Договора;
  12. «Период устранения недоделок и дефектов» — период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверки выполнения Работ, при приемке выполненных Работ ».

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью, а именно:

  1. настоящий Договор;
  2. проектно-сметная документация / рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты, объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, технические и решения другие, а также сметные расчеты для организации и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ).
  3. Календарный план производства Работ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется:

  1. в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика:
    • осуществить поставку необходимой системной охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в соответствии со спецификациями, согласованными Сторонами;
    • выполнить монтаж, пуско-наладочные работы систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
    • обеспечить обучение методам наладки и эксплуатации систем, включая передачу опыта и специфических навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
    • осуществлять гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, (далее Работы), сдать результаты выполненных Работ Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с настоящим Договором Договора.

2.2. Подрядчик обязывается выполнить Работы собственными силами, собственными материалами и оборудованием.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

  1. принять и оплатить в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором:
    • поставленные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора для монтажа системы системы;
    • выполненные Работы по монтажу систем, пуско-наладочные работы, услуги по обучению персонала;
  2. откорректировать срок выполнения Работы с оформлением дополнительного, подписанного уполномоченными сторонами, в случае если место форс-мажорные обстоятельства или отклонения от сметы, предложенным Заказчиком Подрядчику, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
  3. в течение календарных дней с даты получения уведомления Подрядчика об окончании назначить комиссию для приемки результатов Работ;
  4. осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика, календарного плана производства Работ), качеством использованных Подрядчиком материалов;
  5. на период выполнения монтажных и пуско-наладочных работ предоставить электропроводки помещений, в которых должна быть произведена прокладка кабельных линий связи, а также наличие ответа специалиста — энергетика.
  6. на период проведения Работ выполнения Подрядчику помещение по месту Работ для хранения инструментов, материалов и оборудования, обеспечить их сохранность и работоспособность;
  7. обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения работников и специалистов;
  8. соблюдать конфиденциальность совершенной сделки, информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Подрядчика;

3. 2. Заказчик вправе:

  1. во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативную деятельность по выполнению Работ;
  2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному настоящему Договору становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возместить убытков;
  3. , если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения Дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить Дефекты силами, либо поручить устранение Дефектов третьему лицом с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения ущерба убытков.
  4. при отсутствии оснований, указанных в п.2 и п.3 данного пункта Договора, Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
  5. назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора над качеством работы и согласования технических документов, соблюдения сроков выполнения (графика), использованием Подрядчиком материалов;
  6. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
  7. вносит изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;
  8. проводить испытания систем для проверки их качества, а также качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ;
  9. остановить работу Подрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений Подрядчика от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, Договором, до прекращения остановки;
  10. поручить Подрядчику выполнение дополнительных Работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, стоимость которых не будет% от Общей суммы Договора, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты таких дополнительных Работ.

3.3. Подрядчик обязуется:

  1. выполнить Работы по Договору надлежащего качества, в точном соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) Российской Федерации, проектно-сметной документацией;
  2. сдать выполненные Работы Заказчику в порядке, в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора;
  3. соблюдать требования, содержащиеся в проектно-сметной, а также требования охраны, производственной санитарии, экологии, требования к производству Работы, установленные в нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующие вопросы, относящиеся к предмету Договора;
  4. конфиденциальность совершенной сделки через информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Заказчика;
  5. за свой счет и своевременно устранить все замечания, Дефекты, выявленные в процессе выполнения, сдачи и приемки выполненных Работ;
  6. по окончании выполнения Работ передать Заказчик следующих документов:
    • Схему размещения оборудования на Объекте и описание ее функционирования.
    • Инструкцию по эксплуатации системы.
    • при необходимости иную техническую документацию;
  7. провести обучение Заказчика, осуществляющего эксплуатацию систем, методов наладки и эксплуатации, включая передачу опыта и конкретных навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;

3.4. Подрядчик вправе:

  1. досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, письменно предупредив об этом Подрядчика за календарных дней;
  2. требовать оплату выполненных Работ согласно условиям настоящего Договора.

3.5. Заказчик обязуется точно выполнять все технические инструкции подрядчика, относящиеся к системам эксплуатации и оборудования, а Подрядчик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных Работ.

4. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая сумма Договора складывается из: стоимости систем, расходов по их поставкам; Стоимость проведения монтажных, пуско-наладочных работ и гарантийного обслуживания смонтированных систем, стоимости обучения специалистов по спецификациям систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и цены доступа, а также в протоколе согласования на поставленные системы , выполняемые Работы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора;

4. 2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

  1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платежный размер% от общей суммы Договора, перечисленных в документах, перечисленных в п.4.1. настоящего Договора, по реквизитам Подрядчика, установленным в настоящем Договоре;
  2. по мере подписания Сторонами выполненных Работ, Заказчик перечисляет Подрядчику стоимость выполненных Работ, указанных в актах, за минусом% от суммы авансового платежа, перечисленного в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
  3. окончательный расчет произведен в течение не более 3-х рабочих дней после подписания Акта сдачи — выполненных Работ в полном объеме путем перечисления стоимости выполненных Работ на счет Подрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения Работ составляет дня с даты вступления Договора в силу. Сторонами устанавливаются следующие промежуточные сроки выполнения Работ:

  • поставка систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в срок до «» 2018 года;
  • монтаж, пуско-наладочные работы в срок до «» 2018 года;
  • обучение специалистов Заказчика в течение дней.

5.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, письменно предупредив об этом Заказчика за дня.

5.3. Заказчик вправе продлить срок выполнения Работ:

  1. если имеют место форс-мажорные обстоятельства;
  2. если отклонения, предложенные им в проектно-сметную документацию, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
  3. если Заказчик дает распоряжение на приостановку Работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора;
  4. если Заказчиком несвоевременно выплачивает авансовый платеж;
  5. В процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат.При этом виновная Сторона обязана письменно уведомить об этом другим в течение рабочих дней;
  6. наступают другие обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступившие не по вине Подрядчика;

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.3. Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

5.5. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме. При этом простой в ходе выполнения Работы согласовывается и актируется Сторонами с момента его возникновения.Сроки выполнения Работы продлеваются на срок простоя, произошедшего по вине Заказчика, инициировавшего дополнительное соглашение к настоящему Договору. Возникшие при этом затраты Подрядчика оплачиваются Заказчиком дополнительно.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования и систем должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителем Подрядчика и Заказчика на месте монтажа.При наличии Дефектов систем в протоколе должно быть указано точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ​​ответственность Сторон за эти Дефекты. Стороны устанавливают, что период устранения недоделок и дефектов не должен включать дней.

6.2. По окончании монтажа и пусконаладочных Работников Подрядчика и оператора составляется и подписывается протокол о готовности систем к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В указывается оценка качества произведенного монтажа систем в целом, если необходимо, то и отдельного оборудования и агрегатов.Окончательные испытания систем производятся по программе, согласованной конфигурации Заказчика и Подрядчика в соответствии с техническими требованиями Договора. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных Работ, испытаний систем запуска гарантированных показателей по Договору показателей, о чемется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска систем в эксплуатации».

6.4. Заказчик, при наличии замечаний, Дефектов в выполненных Работах, уведомляет об этом Подрядчика в установленной форме, а Подрядчик в установленных сроках обязан устранить все замечания и Дефекты.Уполномоченные представителей обеих сторон, стороны, совершающие акты приема-передачи выполненных Работ, исполняющих Договор в полном объеме.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение и / или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подряд за несоблюдение сроков выполнения Работ, кроме случаев продления срока выполнения Работ в соответствии с условиями договора, выплачивает Заказчик пеню в размере% от стоимости невыполненных, несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более% от Общей Договора суммы Договора.

7.3. За нарушение сроков платежа, предоставленных условий договора, Заказчик выплачивает Подрядчик пеню в размере% от суммы, приведей выплате Подрядчику за каждый день просрочки, но не более% от Общей суммы Договора.

7.4. Подрядчик обязан в области увеличения объема строительно-монтажных Работ, данных заданием на проектирование, возникших в связи с ошибками (недоработками) проектной документации, оплатить данные строительно-монтажные Работы за свой счет.

7,5. При прекращении Работы по указанию Заказчика или расторжении Договора по его инициативе, Заказчик обязан в -дневный срок со дня прекращения Работать оплатить стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работчиком.

7.6. Оплата неустойки (пени) не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по договору.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует, что поставленные по настоящему Договору системы охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа используются новыми, неиспользуемыми, поставляемыми ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и сертификам соответствия.Подрядчик гарантирует, что качество выполненных Работ соответствует строительным нормам и правилам Российской Федерации (СНиП) и условиям Договора.

8.2.Смонтированные системы подлежит гарантийному обслуживанию в течение месяца с момента подписания уполномоченными председателя Акта сдачи-приемки выполненных Работников.

8.3. В период гарантии Подрядчик в течение рабочих дней с момента получения факсу заявки от Заказчика на гарантийный ремонт системы обеспечивает своими силами и за свой счет бесплатную замену признанных неисправных служб сервиса Подрядчика узлов, блоков и компонентов системы.Неисправность фиксируется в виде Акта о неисправности, подписанного обеими сторонами Договора. Ремонт и замена производится специалистами службы сервиса Подрядчика не позднее рабочих дней с момента подписания Акта о неисправности.

8.4. Подрядчик освобождения от выполнения гарантийных обязательств в случаях, если имеются механические повреждения или следы вскрытия оборудования систем; Заказчиком нарушены условия, изложенные в Инструкции по эксплуатации системы.

8.5.Нарушения условий, в п.8.4. фиксируется специалистами Подрядчика в виде Акта о неисправностях систем и оборудования. Оборудованное и установленное нарушение, с гарантийного обслуживания снимаются.

8.6. В случае прекращения гарантийного обслуживания дальнейшее обслуживание может осуществляться по дополнительному Договору между сторонами. Подрядчик предоставляется право конструктивные изменения в системе, по согласованию с Заказчиком.

9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Подрядчик обязывает не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также проектной и технической документации или информации, предоставленным другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9.2. Подрядчик обязывает не использовать без предварительного согласия Заказчика какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по Договору. Стороны должны предпринять все меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

10.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в течение после начала, любая Сторона может потребовать спора судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если они явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений, пожаров, стихийных бедствий, блокадов, забастовок, военных действий, террористических актов и подобных обстоятельств, которые не имели возможности. предвидеть которые и повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергнуться влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

11.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более, имеют право отказаться от дальнейших обязательств по Договору. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчик ранее оплаченную последним сумму предоплаты в полном размере за вычет стоимости фактически поставленных систем, выполненных Работ, а Заказчик оплатить поставленные системы и выполненные Работы, превышающие сумму предоплаты, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другого Стороны возмещения каких-либо убытков.

11.3. Сторона, которая станет невозможным исполнением своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее календарных дней, уведомляет другого участника о начале и прекращении обстоятельств, указанных в п.11.1 настоящего Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующего государственного органа.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеимиами Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением.

12.3. Все приложения к Договору, на которые имеется ссылка, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по экземплярам для Заказчика и Подрядчика.

12,5. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон.

12.6. Ни одна сторона договора не имеет права на передачу данных по Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

12,7. Во всем остальном, что не предусмотрены условия Договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас. / счёт: Корр. / счёт: БИК:

Заказчик Юр.адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас. / счёт: Корр. / счёт: БИК:

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

Договор строительно-монтажных работ коммуникационных сетей из материалов Подрядчика согласно сметной документации

Договор № ______

Строительно-монтажных работ коммуникационных сетей из материалов Подрядчика согласно сметной документации

г. _________________ «___» _____________ 20__ г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «_______________», именуемый в будущем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «_______________», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующим на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту — Договор) о нижеследующем:

Понятия и аббревиатура применяемые в настоящем Договоре:

В Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующие толкование:

Объект — помещение, сооружение и территория, здание, Заказчиком, как инъие Работам;

Оборудование — все монтируемое на Объекте оборудование;

Материалы — все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для выполнения Работ на Объекте;

ПСД — Проектно-сметная документация Работы — подготовка ПСД утверждение уполномоченными органами РК и работы по капитальному ремонту на Объекте по Договоре;

Дефекты — недостатки, несоответствия, недоработки, ошибки в выполненных Работах, а также в используемых Материалах;

СНиП — строительные нормы и правила Республики Казахстан.

Гарантии и заверения:

Подрядчик заверяет и гарантирует:

— что является надлежащим субъектом, имеющим все полномочия и лицензию для осуществления Договора на территории Республики Казахстан;

— что обладает неограниченной правоспособностью своими действиями приобретать права и исполнять обязанности по настоящему Договору;

— заключение и исполнение настоящего Договора должным образом санкционировано правомочными на совместном и учредительными документами Подрядчика;

— что не находится на стадии банкротства, реабилитации, реорганизации либо исключения, в том числе в судах отсутствуют заявления (или другие формы обращения) о возбуждении указанных процессов.

  1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика приобрести Материалы и выполнить строительно-монтажные работы согласно Приложению №1 настоящего Договора, который являетсяъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту — Работы) в здании, находящемся по адресу: _________________, общей площадью ____ кв. м (далее по тексту — Объект) (согласно сметной документации).

1.2. Заказчик обязывает создать Подрядчик необходимые условия для выполнения указанных работ, принять ее результат и уплатить за нее Цену, согласно условиям настоящего Договора.

1.3. Подрядчик также принимает на себя обязанности по эксплуатации рабочих комиссий после его принятия Заказчиком в течение _____ (_____) рабочих дней.

1,4. Все принятые на себя обязательства по настоящему Договору выполняются в соответствии с требованиями СНиП и законодательства Республики Казахстан.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.Общая цена Договора составляет сумму в размере _________ (__________) тенге, без учета НДС (далее по тексту — Цена Договора).

2.2.Оплата осуществляется поэтапно:

— первый платеж в размере ______________ (________) тенге, что эквивалентно ___% (____) от общей суммы Договора Заказчик оплачивает в течение ___ (___) рабочих дней после подписания настоящего Договора и получение соответствующего счета на оплату;

— в последующем Заказчик выполняет оплату за выполнение и принятые работы согласно подписанным Актам выполненных работ в течение ___ (___) рабочих дней после подписания Актов выполненных работ и получение соответствующего счета-фактуры. Акты выполненных работ подготавливаются на утверждение не чаще _____ (____) раз в месяц.

2.3.Цена Договора является окончательной и корректировке не подлежит.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1.Оплата осуществляется путем перевода денег на банковский счет Подрядчика в настоящем Договоре национальной валюты Республики Казахстан.

3.2.Оплата за проделанную Работу осуществляется отдельными лицами на основании предоставленных Подрядчиком Актов приемки Объектов выполненных Работ по форме ___, справки о стоимости выполненных Работ и затрат ____, проверенных и завизированных ответственными лицами и оригинала счета-фактуры.

3.3. Оплата за проделанную Работу осуществляется в течение ___ (___) банковских дней со дня подписания Сторонами документов, указанных в подпункте 3.2. пункту 3 настоящего Договора.

4. СРОК ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ

4.1.Подрядчик обя выполнить выполнить Работы в полном объеме до «___» ______ 20___ года, включительно.

4.2.Продление сроков выполнения обязательств по настоящему Договору возможны, при возникновении обстоятельств, признанных Сторонами объективными.

4.3.Датой исполнения обязательств по настоящему Договору, является датой введения Объекта в эксплуатацию Рабочей комиссии.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ Здания сооружения.

5.1.2. Обеспечить Подрядчику доступ для подключения и подводку к сетям энергоснабжения, водо- и паропровода и другим коммуникациям для надлежащего исполнения обязательств Подрядчиков.

5.1.3. Своевременно и в полном объеме оплату за выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

5.1.4. Принять выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.5. Обеспечить доступным работникам Подрядчика на Объект для выполнения Работ.

5.1.6. Своевременно обеспечить подвод сетей питания с уровнем мощности требуемым и достаточным для пуско-наладки оборудования.

5.2.Заказчик вправе:

5.2.1. Назначить ответственное лицо по функциям Технического надзора.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов требовать их устранения / или замены дефектных материалов в установленный Договором сроком путем направления Подрядчику письменного уведомления либо отказаться от принятия решения выполненных Работ и не оплачивать частично или полностью, направив мотивированный отказ Подрядчику.

5.2.3. В случае выполнения Подрядчиком обязательств по устранению дефектов в выполненных Работах, в том числе скрытых, в срок, установленный Договором, Заказчик письменным предписанием отдает распоряжение Подрядчик об остановке Работы в целом или ее части до устранения причин остановки.При этом Подрядчик несет ответственность в соответствии с этим 9 настоящего Договора.

5.2.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не позднее, чем за ____ (____) рабочих дней до даты расторжения Договора. При этом Подрядчик несет ответственность в соответствии с этим 9 настоящего Договора.

5.2.5. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба, причиненного имуществу Поставщик дополнительных материалов в пакете гарантийного обязательства, согласно действующего Законодательства Республики Казахстан.

5.3.Подрядчик обязуется:

5.3.1. Выполнить Работы надлежащего качества, в полном объеме согласно сметной документации требований СНиП, в срок и на условиях, имеющихся настоящих Договором.

5.3.2. Вести журнал производства Работ, исполняющую техническую документацию с даты начала выполнения Работ и до полного завершения работы, являющуюся неотъемлемой частью рабочей, представляемой Подрядчиком рабочей комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.

5.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности на Объекте.

5.3.4. Представить Заказ на рассмотрение и согласование образцов и документов основанных строительных материалов, технических паспорта, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др. ).

5.3.5. Использовать при выполнении высококачественных материалов, отвечающие санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим установленным стандартам, требованиям СНиП, нормам и правилам.

5.3.6. Нести все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов, паспортов на строительные материалы.

5.3.7. Нести риск случайной гибели (утери, порчи) или случайного повреждения материалов при исполнении обязательств по Договору.

5.3.8. Совместно с Заказчиком необходимые испытания в соответствии с установленными нормами СНиП Республики Казахстан.

5.3.9. Обеспечить выполнение Работ в соответствии с санитарными, противопожарными и экологическими требованиями Республики Казахстан.

5.3.10. Не разглашать и действовать в тайне конфиденциальную, коммерческую и другую, полученную от Заказчика независимо от срока действия Договора.

5.3.11. При наличии замечаний и / или разногласий по выполненным Работам, выявленным в приеме хода Объекта рабочей комиссией, устранить в течение ___ (___) календарных дней все дефекты, а также заменить некачественные использованные материалы.

5.4.Подрядчик справе:

5.4.1. Досрочно выполнить Работы, официально уведомив об этом Заказчика за ____ (_____) рабочих дней.

5.4.2. Получить оплату за выполненные Работы согласно условиям настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

6.1.Заказчик при получении отрядчика по готовности к сдаче Работ, выполненных по настоящему Договору, этапу Работ, обязан приступить к приемке их результатов.

6.2.Подрядчик не чаще двух раз в месяц направляет Заказчик для подписания акт выполненных работ по форме ______, а также справку по стоимости выполненных Работ и затрат по форме __________.

6.3.Заказчик производит проверку представленного Подрядчиком акта выполненных работ и затрат по форме _____ в течение __ (____) календарных дней со дня представления.

6.4.При наличии замечаний и / или разногласий по выполненным Работам Заказчик сообщает об этом Подрядчик в письменном виде, а Подрядчик в течение ____ (___) календарных дней получения письменного уведомления от Заказчика обязан устранить все методы дефектов в выполненных Работах и ​​/ или заменить материалы несоответствующие требованиям, указанным в настоящем Договоре.

6.5.После устранения представленных представителями замеченных исполнителей работ по _____ и справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме ______.

6.6.Заказчик принявший этапы Работ, несет риск их гибели или повреждения, причиненные не по вине Подрядчика.

6.7.Сдача результатов Работ Подрядчиком и приемкой их Заказчиком оформляются актом, подписанными обоими сторонами.При отказе одной из сторон подписания акта в нем делается отметка об этом.

6.8.Односторонний акт или приемки результатов Работ может быть признан судом действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны судом необоснованным.

6.9. В случаях, когда это предусмотрено предварительными испытаниями, либо вытекающими из характера Работы, прием ее результатов по настоящему Договору должен предшествовать предварительные испытания.В этих случаях приемка результатов Работы может осуществляться только при положительном предварительных испытаниях.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ по настоящему Договору надлежащего качества согласно СНиП Республики Казахстан и в соответствии с проектно-сметной документацией, сметным расчетом стоимости строительства, графиком выполнения Работ, а также в срок и на условиях, предоставленных Договором.

7.2. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они вызвли инспекционного износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации.

7.3. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их стандартам, наличие соответствующих сертификатов, паспортов и других документов, удостоверяющих качество.

7.4. Срок действия гарантии на выполненные Работы и использованные материалы составляет ____ (_____) месяцев со дня подписания ответственными лицами заключительного Акта.

7,5. Если в течение этого срока будут выявлены выявленные и скрытые дефекты в Работах и ​​использованных материалах сообщает об этом Подрядчику, который в течение _______ (____) календарных дней со дня получения сообщения обязуется за свой счет сравнительных дефектов, в том числе показателей замену материалов, несоответствующих Заключенные в соответствии с требованиями Условия Договора.

7.6. Сторонами может быть предусмотрен иной порядок гарантийных обязательств по страхованию рисков Подрядчика. В том случае заключаются внутренние части Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2. В случае нарушения вине Подрядчика срока выполнения Работ, предусмотренного Договором, Подрядчик оплачивает Заказчик пеню в размере ____% (____) от цены Договора за каждый календарный день задержки, включая последний день завершения выполнения Работ.

8.3. В случае нарушения срока устранения (замены) дефектов выполненных Работ в примененных некачественных материалов. Подрядчик оплачивает Заказчик пеню в размере _____% (_____) от стоимости Работ по дефекту выполненных Работ и примененных некачественных материалов за каждый календарный день задержки, включая день завершения устранения дефектов.

8.4. В случае нарушения срока оплаты по Договору Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере _____% (_____) от суммы, подавей оплаты, за каждый календарный день задержки, включая день оплаты.

8.5. В случае расторжения Договора вностороннем порядке по инициативе Заказчика ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств Заказчик оплачивает фактически фактически произведенного Работего качества и фактически использованного материала.

8.6. Оплата суммы неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

9. РАСПРЕДЕНИЕ РИСКА

9.1. При разрушении или повреждении Объекта непреодолимой силы до истечения установленного Договором срока сдачи Работчик обязан, оплатить стоимость выполненных и (или) восстановительных Работ.

9.2. Риск случайно невозможности исполнения Работ, не зависящих от Подрядчика до их сдачи несет Заказчик.

9.3. Риск случайного удорожания Работ несет Подрядчик.

  1. 10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), предоставленным Подрядчиком материалов, а также правильным использованием Подрядчиком этого материала не вмешиваясь при в оперативно-хозяйственной деятельности Подрядчика.

10.2. Заказчик, обнаруживший выполнение при контроле и надзора за выполнением Работы по отступлению от условий Договора, которые могут плохи качество Работы, или другие недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

10.3. Подрядчик обязан исполнить порядок выполнения указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляет собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

10. 4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществляет контроль и надзор за их выполнением.

  1. 11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Условия освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления следующих обстоятельствреодолимой силы: наводнения, землетрясений и других стихийных бедствий, экологических катастроф, военных действий, гражданской войны, народных волнений, массовых беспорядков или забастовок, государственные органы, которые не могли предвидеть и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок исполнения обязательств стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигается на период действия таких обстоятельств.

11.2. Сторона, которая станет невозможным исполнением своих обязательств по Договору, незамедлительно уведомляет другого участника о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 13.1. настоящего Договора, а также представляет подтверждающий документ соответствующий документ Уполномоченного органа. При этом факты, являющиеся общеизвестными, не требуют доказательств.

11.3. Если обстоятельства, заложение в объект 13.1. настоящего Договора, будут длиться более ___ (_____) месяцев, Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору.

  1. 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны соглашаются, что условия Договора в целом и вся информация, указывающая, предоставляющая другую сторону, конфиденциальная сторона, предоставляющая указанную информацию, за исключением случаев. уполномоченных на то государственных органов.

12.2. В случае разглашения конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  1. 13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по Договору Стороны должны предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

13.2. Если в течение ______ (_____) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая сторона может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.3. Если стороны не пришли к обоюдному соглашению, споры в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  1. 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

14.3. В случае изменения места нахождения и / или реквизитов Сторона сообщает в письменной форме другую Сторону в течение ______ (___) рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.

14.4. Все соглашения к Договору являются дополнительными изменениями, подписанными полномочными представителями правительства.

14,5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу: два экземпляра для Заказчика, один экземпляр для Подрядчика.

14.7. В случае реорганизации одной из прав и обязанностей по настоящему Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон.

  1. 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «________________________»

БИН ____________________

ИИК ____________________

в _____________________

БИК ____________________

__________ / _______________

Товарищество с ограниченной ответственностью «________________________»

БИН ____________________

ИИК ____________________

в _____________________

БИК ____________________

__________ / _______________

скачать doc: Договор строительно-монтажных работ коммуникационных сетей и т.д.

Публикации

Прочитать все статьи

ООО «СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ» | Проектирование, сборка, монтаж и подключение электрощитов. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. . Предоставляем все документы, сертификаты, допуски.

Договор

г. Москва »___» __________ 2014 г.

Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ, именуемый в «дальнейшем Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязывает по техническим заданию Заказчика методы электромонтажные работы, рекомендации в службе 1.2, с соблюдением условий на электромонтажные работы. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязывает использовать следующие услуги.

-сборка электрощита согласно приложенной схеме …………………………….

-монтаж, установка щита на место адрес и его подключение.

фазировка электрической линии.

измерение сопротивления изоляции мегаомметром модель MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1.8.7.

-аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительнымам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

— пуско-наладочные работы.

-ввод в эксплуатацию, р аботы будут происходить по адресу

1.3. Срок оказания услуг- с момента подписания настоящего Договора.

1,4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации. Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме.

2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий плохившее качество работы.

2.2. Заказчик обязанность:

2.2.1. Оплатить работу по цене и срокам, составить 3. настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов:

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет, НДС не облагается.

3.2. Стоимость комплектующих составляет, НДС не облагается 100% перевод на покупку комплектующих производится в течение 2-х банковских дней после подписания договора.

3.3. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке

3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке:

-50% стоимости услуг оплачивается Заказчиком двух банковских дней с момента подписания договора.

— 50% стоимости услуг оплачивается заказчиком в течение двух банковских дней с момента завершения услуг и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

3.3. Оплата материалов и услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичной системы расчетов.

4. Ответственность сторон

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия при выполнении настоящего договора разрешены между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителем сторон. Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Исполнитель:

Место для реквизитов Заказчика и Исполнителя.

Печати и подписи сторон сторон.

Наши телефоны: | +7 (499) 343-34-17 | +7 (917) 551-86-40

e-mail: [email protected], [email protected], для клиентов.

раздел в разработке ……………………….

Договор на монтаж. Образец и бланк для скачивания 2021 года

Прежде чем приступить к изложению способов оформления договора на монтаж, следует отметить, что такого договора в природе существовать не может.

Файлы в .DOC: Бланк договора на монтажОбразец договора на монтаж

.

Дифференциация

Статья 702 ГК РФ определяет договор подряда как соглашение, в силу которого одна сторона поручает другая сторона за выполнение конкретно определенное задание.

Статья 709 ГК РФ определяет договор об оказании услуг, как соглашение, в силу которого заказчик поручает выполнить выполнение за оплату некие действия.

Как мы видим, разница двумя словами — «задание» по договору подряда и «действие» по договору об оказании услуг.

Эта, на первый взгляд, кажется весьма несущественной. Однако для гражданско-правовых отношений она является основополагающей.

Итак, «задание» по договору подряда предполагает получение в процессе исполнения заказа некоего конечного вещественного объекта или предмета.«Действия» по договору об оказании услуг не установить конечный результат, хотя, конечно, он может и быть по окончании оказания услуги.

То есть «задание» по сути — это некий комплекс действий, направленный на получение обговоренного вещественного результата, например, объекта недвижимости или монтажа системы высоковольтных передач.

«Действия» же, в свою очередь, включают в себя широкий спектр поручений заказчика, но при этом не предполагать появление в конце некоего предмета материального мира.

Так, услуги могут иметь характер юридической помощи, репетиторства и массажа. Кроме того, услуги по монтажу, например, штробирование бетона под проводку или крепление кронштейнов под электрический бойлер или кондиционер. Как мы видим, никакой новый объект при этом не появляется — исполнитель просто пробивает стену, укладывает электрический провод и крепит бойлер или кондиционер, купленный заказчиком, там, где хочет заказчик.

Почему не просто «монтаж»

В принципе, контрагенты могут называть свои договоры как угодно, включая договор на монтаж вместо договора подряда или договор на поездку вместо договора перевозки груза.

Дело, собственно, не в названии, в совокупности условий договора, позволяющих отнести его к той или иной категории гражданско-правовых отношений, регламентируемых конкретных статьями Гражданского кодекса.

Однако мы должны предупредить, что безразличное отношение к правильному оформлению договорных отношений может быть прост только по отношению к договорам, стороны которого выступают физические лица.

Для юридических лиц в полной мере действует принцип «Quod licet Jovi, non licet bovi» или «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».Это означает, что снисходительное отношение к законам между гражданами не распространяется на договоры, контрагентами по которым являются юридические лица. Это связано с тем, что:

  • споры между юридическими интересами арбитражным судом, предъявляющими высокие требования к юридической технике оформления контрактов;
  • договоры между юридическими лицами постоянно находятся в зоне внимания налоговых и государственных органов.

Следует помнить, что у разных договоров разные условия и разные предметы, установленные ГК РФ.

Для монтажа, оказываемого по договору оказания услуг, свое условие присоединения к существующему прейскуранту на услуги подобного рода. Если монтаж (например, строительный) осуществляется на условиях договора подряда, то цена определяется по договоренности контрагентов.

Более того, по договору услуг монтаж осуществляется исполнителем, а привлечение сторонних исполнителей только с согласия заказчика, в то время как договор подряда может предусматривать условие привлечения субподрядчиков или работу на условиях аутсорсинга.

Когда надо быть особенно внимательным

Существует очень тонкая грань между договором подряда и трудовым договором. Контролирующие органы очень внимательно оценивают контракты подряда или оказания услуг, заключаемые между субъектами предпринимательской деятельности и физическими лицами.

Дело в том, что договор подряда является широко распространенным способом сокрытия реально существующих трудовых отношений между работодателем и работником. Целью подобного сокрытия, как правило, является нежелание работодателя тратиться на обязательные страховые выплаты.А очень не нравится контролирующим государственным органам, начиная с налоговой и заканчивая трудовой инспекцией.

Существует четкое законодательное разграничение признаков подряда и признаков трудового договора и все они в ст. 15 ТК РФ. Так, трудовыми будут считаться отношения, в ходе которого работник выполняет работу:

  • лично;
  • в соответствии с существующим на предприятии штатным расписанием и квалификацией работника;
  • в интересах работодателя и под его руководством;
  • с соблюдением установленного на предприятии рабочего графика.

Для выполнения работ по монтажу системы выключателя в кабинете директора будет выполнен широкий спектр услуг по монтажу системы выключателя в кабинете директора, и при этом будет выходить на работу и уходить с нее в соответствии с трудовым графиком. , то это — трудовые отношения.

Предмет договора

Итак, определившись с видом правоотношений, можно приступить к составлению договора на монтаж.Предметом договора, если имеют место подрядные правоотношения, будет осуществление работ по монтажу и запуску эксплуатации неких вещественных объектов, например:

  • теплоцентралей;
  • зданий;
  • оборудования;
  • нефтепроводов и т.д.

При наличии условий, позволяющих отнести договор к категории договоров об оказании услуг, предметом будет считаться поручение данным заказчиком исполнителю на выполнение некоего действия, не влекущего за собой появление нового материального объекта.В зависимости от предмета будут выполнены обязанности сторон договора и сроки его исполнения.

Условия договора подряда на монтаж

По сути, договор — это комплекс обязательств, прав и ответственности, которые стороны принимают на себя по взаимному соглашению. Так, заказчик по договору подряда обязуется:

  • предоставить исполнителю фронт работ и обеспечить его необходимыми материалами либо оплатить эти материалы;
  • обеспечить прием промежуточных этапов подрядных работ;
  • принять созданным подрядчиком объект и оплатить стоимость работ.Может быть предоставена оплата за каждый из этапов монтажа.

Подрядчик, со своей стороны, обязуется и имеет право:

  • принять заказ, предоставленный заказчику сметную документацию и план работ;
  • привлекать субподрядчиков для отдельных категорий работ, предусмотренных договором подряда и нести ответственность перед заказчиком за работу субподрядчика;
  • обеспечивает доступ заказчику проверки хода выполняемых работ и т.д.

Предмет договора в тексте соглашения должен быть оговорен предельно четко, включая:

  1. на название работ;
  2. место проведения работ;
  3. конечный результат работ;
  4. поэтапные сроки исполнения при объемных заказах на монтаж.

Отдельно оговариваются:

  1. обязанность заказчика оформить страховку;
  2. обязанность исполнителя в части соблюдения правил ТБ;
  3. требования по качеству;
  4. причины и процедура расторжения договора;
  5. способ рассмотрения споров;
  6. штрафные санкции;
  7. дата начала и окончания этапов, если монтаж предусматривает поэтапную сдачу объекта.Возможно исчисление сроков в зависимости от наступления определенных обстоятельств, например, начало монтажа после завершения каркаса;
  8. последовательность оплаты за выполненные работы и способы корректировки цены.

Более подробно с условиями договора подряда вы можете ознакомиться в соответствующем материале нашего сайта.

Что касается монтажа по договору об оказании услуг, то для физических лиц вполне допустимо даже соглашение об оказании услуг.В письменном варианте договора следует указать:

  1. дата и место заключения договора;
  2. наименование и сведения о контрагентах;
  3. предмет договора. В качестве предмета выполняет услуга (разовое действие) по монтажу;
  4. обязанности и права сторон;
  5. сроки исполнения услуги и цена услуги;
  6. штрафные санкции за неисполнение условий договора;
  7. способов рассмотрения споров;
  8. подписи сторон.

Более подробные рекомендации по составлению договора об оказании услуг можно прочитать в соответствующем материале нашего сайта.

— Юридическая компания ZAN Company

ДОГОВОР

подряда (ремонтно-строительные работы). Образец договора.

г. _____________ «___» _______ 20 ___ г ..

Комментарии: Данный образец договора является только примерным образцом, который отражает основные моменты, но может не отражать важные детали либо не закреплять основные моменты Вашей ситуации в отношениях подряда.

_____________ Наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, зарегистрировано именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________ должность, ф., И., О. лица, подписывающего договор, действующего на основании __________ устава, положения, доверенности N_____ от «_____» __________ 200 ___ г. и _________________ наименование юридического лица, резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физическим лицом, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность, именуемое (ая, ый) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика согласно смете (в дальнейшем именуется «Объект работ»). За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчик денежное вознаграждение в размере __________ (__________) тенге, в том числе НДС __________ (__________) тенге в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определение в приложении 1 к настоящему договору.

Комментарии: В случае необходимости отразить вопросы удорожания работ, порядок такового удорожания, разделение вопросов возможного удорожания работ за счет заказчика и риска случайного удорожания работ который несет подрядчик.

2.Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обя выполняет передачу Подрядчику для выполнения работ в течение с момента подписания настоящего документацию документацию для выполнения работ.

2.2. Заказчик обя своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3. Подрядчик обязывает приступить к работе не позднее __________ дней с момента получения необходимой документации.

2.4. Подрядчик обя выполняет работу за свой риск.

2.5. Подрядчик обязывает в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.6. Подрядчик обязывает безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

Комментарии: Данный образец договора не содержит, но, возможно, в некоторых случаях, необходимо отразить вопросы безопасности производимых подрядчиком работ.

3. Сроки выполнения работ по договору

3.7. Подрядчик обязуется закончить работы не позднее «_____» __________ 200 ___ г.

3.8. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

Комментарии: Данный образец договора не содержит, но важным моментом является закрепление пунктов о распределении риска по договору строительного подряда, так ст. 652 ГК РК, гласит: Статья 652. Распределение риска по договору строительного подряда

1. При разрушении или повреждении объекта строительства непреодолимой силы до истечения установленного договором срока сдачи работ заказчик обязан, если не предусмотрено договором, оплатить стоимость выполненных и (или) восстановительных работ.

2. Если не предусмотрено непредвиденное использование актами или договором, случайно наступившей невозможности исполнения до их сдачи несет заказчик.

3. Риск случайного удорожания работ несет подрядчик.

4. Договором может быть введено подрядчика всех агентов рисков (строительство «под ключ»).

5. Договором может быть предусмотрено страхование рисков подрядчика. В этом случае включаются расходы по страхованию, учитываемые при оплате вознаграждения за выполненные работы.

4.Порядок расчетов по договору

4.1. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ не позднее _____ дней после подписания стороны акта сдачи-приемки работ.

5. Проектно-сметная документация, еденицы измерения. Материальное обеспечение работ.

5.1. _________________

6. Приемка работ.

6.1 .___________________

Комментарии: Вопросы приемки работ должны быть отражены наиболее подробно и корректно, т.к. это наиболее щепитильный момент в отношениях подрядных работ. Так, например, один из пунктов ст. 663 ГК РК, гласит: «Заказчик, создвший отдельные этапы работ, несет риск их гибели или повреждений по вине подрядчика, в том числе и в случаях, когда договором выполнение работ за риск подрядчика». Настоящий образец договора не содержит, но возможна необходимость указать испытательных работ проводимых до приемки работ. Также, часты случаи когда заказчик не принимает работы, в этом случае необходимо указать об этом в Акте приема и подписаться Подрядчику.Односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан судом действительным в случае, если мотивы отказа от подписания актааны судом необоснованными.

4. Ответственность сторон

4.1. Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на _____- й день после заявления Подрядчика по завершении работ. Если гибель Объекта работ произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

Комментарии: Необходимо подробно закрепить ответственность сторон, например, за допущенные отступления от строительных норм, от показателей проектно-сметной документации. Также, отразить вопросы гарантии качества работ, то есть Статья 665. ГК РК гласит: «Гарантии качества в договоре строительного подряда.

1. Подрядчик, если предусматривается договор строительного подряда, гарантирует достижение целей строительства в проектно-сметной документации и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок составляет десять лет со дня принятия объекта заказчиком, если иной гарантийный срок не предусмотрен законодательными актами или договором ».

5.Форс-мажор

5.1. Стороны освобождения от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно — пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу после подписания его усилиями до настоящего момента.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, разрешаемые в связи с настоящим договором, разрешаются путем разрешения между сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы между сторонами, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Изменение условий договора

8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по согласованию сторон.Любые изменения и дополнения к настоящему договору лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

9. Прочие условия договора

9.1. Ничего страшного в этом случае не действует.

9.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса сторонних и банковские реквизиты

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

_________________ наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора

______________ на обозначение ЮЛ или ФЛ по виду договора

_________ страна

_________ страна

город, п / о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона

город, п / о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона

номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, МФО, РНН, код назначения платежа

номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, МФО, РНН, код назначения платежа

должность, ф., и., о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его РНН, СИК

должность, ф., и., о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его РНН, СИК

Образец договора

Подготовлено юристом « ZAN» Юридическая Компания,

Динара Бердалиева.

Ваш комментарий

Договор подряда — шаблон, образец онлайн

По Договору подряда (далее « Договор ») одна из сторон (далее « Подрядчик ») выполнить в установленный срок объем работ и предоставить результат выполненных работ другой стороне (далее « Заказчик »). обязывает принять такой результат и оплатить его.

Суть выполняемых работ по Договору может заключаться в (1) создание или проектировщик новых вещей или иного объекта ; или (2) ремонте (модификации) уже существующей вещи или объекта.

Не важным моментом в согласовании условий Договора является наличие необходимых материалов и оборудования у Подрядчика для надлежащего выполнения условий Договора . Стороны могут самостоятельно определить следующие моменты:

(1) за предоставленные материалы , необходимый Подрядчик для выполнения работы по Договору.

. Если материалы предоставлены Заказчиком, в таком случае стороны Договора имеют возможность согласовать перечень, характеристики и сроки предоставления материалов .Фактическая передача материалов между Заказчиком и Подрядчиком оформляется актом приема-передачи материалов. Стоит отметить, что перечень, характеристики и стоимость материалов, необходимых Подрядчик по настоящему Договору, должны быть указаны в отдельном Дополнении об утверждении характеристик материалов, необходимых для выполнения работ.

Если же материалы на оплату подрядчиком , в таком случае сторонам требуется согласовать включается ли стоимость таких материалов в общею стоимость выполняемых работ Подрядчиком или нет .

Если согласовано, что стоимость материалов не входит в общею стоимость выполняемых работ, сторонам требуется определить сроки в течение которых Заказчик обя обычно включает оплату таких материалов, а также перечень и характеристики материалов, необходимых Подрядчику.

(2) за чей счет и средства будет предоставлено оборудование , необходимое Подрядчику для выполнения работы по Договору.

Если оборудование должно быть предоставлено Заказчиком , в таком случае стороны Договора согласовывают сроки и технические характеристики оборудования .Перечень и характеристики, необходимого Подрядчик по настоящему Договору, должны быть указаны в отдельном Дополнении об утверждении перечня оборудования, необходимого для выполнения работ.

Важно отметить, что фактическая передача оборудования между Заказчиком и Подрядчиком оформляется прием актом-передачи оборудования.

Стороны также могут согласовать дополнительные требования к качеству результата выполненных работ .Если такие требования не согласованы, Заказчик имеет право в течение 2 (двух) лет от момента принятия результата работ предъявить к Подрядчику какие-либо претензии о качестве выполненных работ.

Дополнительно, проект разработанного Договора предлагает сторонам определить следующие важные условия , в частности:

(1) определение сроков оплаты .

(2) порядок проведения расчетов между сторонами .ом банковского перевода.

(3) права и обязанности сторон Договора , а также меры ответственности , применяемые к сторонам сторон нарушения условий Договора.

(4) основания для расторжения Договора каждой из Сторон.

Основные положения Договора подряда

Основными существенными условиями без заключенного Договор подряда считаются незаключенные условия о виде и объеме выполняемых работ, стоимости таких работ, а также сроков их выполнения.

Сторонам данного Договора требуется согласовать подробный перечень и объем работ , который подрядчик обя выполняет для выполнения Заказчика. Стороны настоящего Договора по своему собственному усмотрению (1) изложить подробный перечень и объем выполняемых Подрядчиком работ непосредственно в тексте самого Договора; или (2) указать подробный перечень и объем таких в отдельном Дополнении «Об утверждении перечня видов выполняемых работ по Договору».

Следующим существенным условием, требующим согласования сторон, является условием о цене . Цена может быть определена в тексте самого Договора или в отдельной смете, прилагаемой в дополнении к Договору. Стоимость работ может быть зафиксирована в виде твердой суммы или приблизительной . Если стоимость работ зафиксирована твердой суммой, значит, подрядчик не в праве требовать ее увеличения, а Заказ ее уменьшения, в том числе в, когда в момент заключения Договора исключалась возможность представить полный объем выполнения работ или необходимые для расходов.Если стоимость работ показана приблизительной суммой, значит, Заказчик осведомлен, что в ходе выполнения Работ по данному Договору у Подрядчика может возникнуть необходимость в дополнительных тратах, выполнении дополнительных работ и / или совершении другого действий.

Также, сторонам требуется определить дату начала и окончания выполнения работ Подрядчиком по Договору.

Отличие от Договора на оказание услуг

Довольно часто на практике возникают проблемы путаница Договора подряда и Договора на предоставление услуг в связи со схожестью предметов их регулирования.Вместе с этим данным два вида договора концептуально различаются.

Работы по Договору подряда имеют четко выраженный материальный результат — произведенная продукция, созданная компьютерная программа, отремонтированная партия товара, в которой ранее были обнаружены дефекты и недостатки. Что же касается Договора на оказание услуг, то вид договора может быть предоставлен для предоставления бухгалтерских, охранных, юридических, а также видов услуг.

Отличие от Трудового договора

Следует отметить, что на практике существует проблема разграничения настоящего Договора от Трудового договора.Ключевые отличия, благодаря которому различаются данные двух видов договоров, заключаются в следующем:

(1) правовое положение сторон договоров друг к другу . Договор подряда предполагает равенство сторон, которое присуще всем без исключения гражданско-правовым отношениям. Наряду с этим стороны Трудового договора заведомо являются неравными, по умолчанию обладают большими материальными средствами и средствами сравнения с работником.

(2) срочность договорных отношений между сторонами .Договор подряда является срочными договором, вместе с этим Трудовой всегда является предусмотренным федеральными законами, заключенными бессрочными условиями на определенный срок.

(3) выполнение работ Подрядчиком по Договору подряда направлено на достижение результата, который должен быть передан Заказчику . При этом по Трудовому договору выполняется определенная трудовая функция, которая нацелена на выполнение ежедневной работы под руководством и согласно указаниям Работодателя.

(4) наличие дополнительных и законодательных гарантийных гарантий . По Трудовому договору дополнительное право на отпуск, больничный, дополнительное обучение и прочее.

(5) наличие штрафных санкций . В случае ненадлежащего выполнения обязательств по Договору подряда, к стороне-нарушителю могут быть применены штрафные санкции в виде штрафа или неустойки. Применение-либо материальных (денежных) санкций к работнику по Трудовому договору на запрещение.

(6) порядок оплаты выполненной работы .

Отличие настоящего Договора от Договора бытового подряда

По договору бытового подряда удовлетворяют разовые частные физические лица , связанным с ремонтом / модификацией или созданием вещей и объектов. Как правило, распространяющие из Договоров бытового подряда защищаются законодательством о защите прав потребителей .В Договоре бытового подряда на стороне Заказчика всегда выступает физическое лицо, а на стороне Подрядчика — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Отличие настоящего Договора от Договора строительного подряда

По договору строительного подряда осуществляются работы по реконструкции или строительству инфраструктуры и инфраструктуры . Кроме этого, Подрядчик по Договору строительно подряда всегда должен лицензировать или разрешительный документ на осуществление таких строительных или монтажных работ, а также каких-либо реконструкций.

Как использовать документ

Договор может быть использован в ежедневной хозяйственной (коммерческой) деятельности субъектов предпринимательства. Сторонами Договора могут выступать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели . Для того, чтобы Договор имел юридическую силу , он должен быть подписан обеими сторонами , а также скреплен печатями (если хотя бы одной из сторон Договора выступает юридическое лицо).

Результат выполненных работ принимается Заказчиком на основании акта приема-передачи выполненных работ или иного схожего документа.

По желанию сторон данный Договор может быть удостоверен нотариально. Вместе с этим действующее законодательство Российской Федерации не требует ни нотариального удостоверения, ни обязательной государственной регистрации такого Договора.

Применимое законодательство

Договор подготовлен в соответствие с действующими требованиями Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также устоявшейся судебной практики в выполнении и расторжения договоров вида.

Как изменить шаблон

Вы заполняете форму. Документ создается у вас на глазах по мере того, как вы отвечаете на вопросы.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *