Главная
Образец договор на ремонтно строительные работы: Договор подряда на ремонтно-строительные работы – версия от 2022 года

Образец договор на ремонтно строительные работы: Договор подряда на ремонтно-строительные работы – версия от 2022 года

Содержание

Договор подряда: формы и образцы 2022

Договор подряда: формы и образцы 2022

Юридический сайт «Домашний юрист»

Главная / Формы документов

  • Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
  • Договор подряда на строительство индивидуального жилого дома
  • Договор строительного подряда подрядчика с субподрядчиком
  • Договор подряда на выполнение работ по устройству кровли
  • Договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ
  • Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба
  • Договор подряда на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома
  • Договор подряда на строительство фундамента
  • Договор подряда на выполнение работ по изготовлению пластиковых карт
  • Договор по бурению скважин для воды
  • Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома
  • Договор бытового подряда с использованием материалов заказчика
  • Договор подряда на уборку места захоронения
  • Договор подряда на монтаж ПВХ окон
  • Договор подряда на разработку сайта
  • Договор подряда на изготовление типового сайта
  • Договор подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома
  • Договор подряда по производству конструкций и выполнение работ
  • Договор строительного подряда из материалов Подрядчика
  • Договор подряда по дезинфекции, дезинсекции, дератизации
  • Договор подряда на разработку программных средств учебного назначения
  • Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома
  • Договор подряда на производство и установку пластиковых окон
  • Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Договор подряда на ремонт офисных помещений
  • Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня
  • Договор подряда по расчету свайного поля и монтажу свайно-винтового фундамента в соответствии со сметой
  • Договор строительного подряда на ремонт квартиры
  • Договор подряда по устройству цементной стяжки
  • Договор подряда на ремонтно-строительные работы
  • Договор подряда на строительство дома из бруса
  • Договор подряда на строительство жилого дома (коттеджа)
  • Договор по организации строительства сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строительных объектов
  • Договор подряда на ландшафтные работы
  • Договор подряда на капитальный ремонт тепловых сетей
  • Договор подряда на ремонт мягкой кровли наплавляемым рулонным гидроизоляционным материалом
  • Договор подряда на ремонт квартиры
  • Договор подряда (общий)
  • Договор подряда по выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа
  • Договор субподряда на строительство жилых домов
  • Договор подряда на строительство коттеджа иждивением Подрядчика
  • Договор строительного подряда
  • Договор подряда на строительство объекта
  • Договор подряда на производство ремонтно-строительных работ офисных помещений
  • Контракт на подряд
  • Договор строительного подряда для работы по капитальному ремонту
  • Договор подряда с оплатой по частям
  • Договор подряда без права заказчика отказаться от исполнения договора в любое время
  • Договор подряда на переработку
  • Договор подряда с твердой сметой, с условием о предоставлении материалов Подрядчиком и Заказчиком, контроль за расходованием материалов
  • Договор подряда с использованием материалов Заказчика, Заказчик не имеет права отказаться от принятия работ
  • Договор подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей
  • Договор на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком
  • Договор подряда на выполнение проектных работ
  • Договор подряда на выполнение проектно-изысканных работ по землеустройству (внутрихозяйственное землеустройство)
  • Договор бытового подряда с использованием материалов подрядчика
  • Особые условия к договору подряда на капитальное строительство
  • Договор банковской гарантии по договору подряда
  • Типовой договор подряда
  • Договор подряда
  • Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ
  • Договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ
  • Договор подряда по строительству
  • Договор подряда на строительно-отделочные работы
  • Договор подряда на капитальное строительство
  • Договор подряда на строительство жилого дома
  • Договор на выполнение подрядных работ
  • Договор подряда на пошив костюма
  • Договор подряда на выполнение работ и услуг с передачей оборудования по акту сдачи-приемки
  • Договор подряда с временным трудовым (творческим) коллективом
  • Договор подряда на выполнение работ по производству продукции
  • Договор подряда на выполнение работ временным творческим коллективом
  • Договор подряда (выполнение работ с использованием материала заказчика)
  • Договор подряда на выполнение работ иждивением подрядчика
  • Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта

Договор подряда на строительно-отделочные работы

 

Договор подряда на строительно-отделочные работы № [Номер]

 

[Место]   [Дата] года

 [Наименование Юр. лица/ИП], в лице [Должность] [ФИО], действующего на основании [Уполномочивающий документ], БИН [БИН], именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны,

 и [Наименование Юр.лица/ИП], в лице [Должность] [ФИО], действующего на основании [Уполномочивающий документ], БИН [БИН], именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренную настоящим Договором работу и сдать ее результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. По настоящему Договору Подрядчик обязан выполнить следующие работы: [Перечень работ]. Для выполнения работ будут использованы следующие материалы: [Материалы].

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Подрядчик обязуется:

2.1.1. приступить к выполнению работы не позднее [Начало выполнения работ] года и завершить выполнение работ не позднее [Завершение выполнения работ] года;

2. 1.2. обеспечить сохранность имущества, полученного от Заказчика, с момента его передачи Подрядчику до момента его передачи Заказчику;

2.1.3. производить качественное выполнение работ;

2.1.4. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

2.1.5. передать Заказчику результат выполненных работ после окончания строительно-отделочных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. 

Подрядчик вправе:

2.2.1. привлекать к исполнению Договора субподрядчика (субподрядчиков).

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. нести в полном объеме обязательство по обеспечению подрядных работ материалами, оборудованием и техникой;

2.3.2. оплатить работу в размере, сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего Договора;

2.3.3. принять от Подрядчика результат выполненных работ в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и законодательством.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

2.4.2. в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. Дополнительные условия

3.1. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  — непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных предметов;

  — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

  — иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.2. Заказчик обязан в течение [Дача указаний] дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных выше, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

3.3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о данных обстоятельствах, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или иные непригодные вещи, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, а также оплаты за фактически выполненный объем работ.

3.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановлении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества, несет Заказчик. В этом случае Заказчик должен в течение разумного срока за свой счёт заменить погибшее имущество пригодным для продолжения работы по Договору или за свой счёт восстановить поврежденное имущество. В противном случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать оплаты фактически выполненных им работ.

3.6. Риск случайной гибели переданной для переработки вещи несет Заказчик. В этом случае Заказчик должен оплатить Подрядчику фактически выполненные им работы; при этом обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются. Вместо этого Заказчик вправе в разумный срок предоставить Подрядчику за свой счёт аналогичную вещь для переработки.

3.7. Риск случайного повреждения переданной для переработки вещи несет Заказчик. В этом случае Заказчик должен в разумный срок за свой счёт восстановить поврежденную вещь или предоставить аналогичную вещь для переработки. В противном случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать оплаты фактически выполненных им работ.

3.8. Если результат работы до наступления срока его сдачи (приемки) Заказчику случайно погиб или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплату за выполненную работу. Если результат работы случайно погиб либо случайная невозможность окончания работы произошли после наступления срока сдачи (приемки) результата Заказчику, но до его фактического принятия Заказчиком, Подрядчик также не вправе требовать оплату за выполненную работу, если такая просрочка сдачи (приемки) результата произошла не по его Заказчика.

3.9. 

3.10. 

3.11. 

3.12. 

3. 13. 

4. 

4.1. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

5. 

5.1. 

5. 2. 

5.3. 

5.4. 

6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

8. 

8. 1. 

9. Применимое право и порядок разрешения споров

9.1. К взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Республики Казахстан.

9.2. Перед обращением в суд за разрешением возникшего спора, Сторона настоящего Договора должна направить другой Стороне письменную претензию с указанием своих требований к другой Стороне, с предложением добровольного удовлетворения этих требований и срока для добровольного удовлетворения. Данный досудебный порядок считается соблюденным для цели обращения в суд с момента получения письменного отказа другой Стороны от удовлетворения требования либо при неполучении письменного ответа на претензию в течение [Ответ на претензию] дней с момента получения претензии другой Стороной, либо при неудовлетворении другой Стороной изложенного в претензии требования в срок, указанный в претензии. Данный досудебный порядок не распространяется на требования, которые по своему характеру не предполагают возможность другой Стороны Договора удовлетворить их (о признании сделки недействительной и т. п.).

9.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту.

9.4. Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности.

9.5. Местом проведения арбитражного разбирательства будет – город Нур-Султан.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор, а также соглашения о его изменении или дополнении действительны лишь при условии облечения их в письменную форму путем подписания обеими Сторонами единого документа.

10.2. Обо всех изменениях в банковских, почтовых, электронных и иных реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга не позднее двух календарных дней с момента их официального утверждения. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом.

10.3. Стороны настоящим подтверждают, что на момент подписания Договора:

  — не находились под влиянием обмана, насилия, угрозы;

  — Договор не является мнимым и притворным;

  — обладают правоспособностью и дееспособностью, позволяющими вступать в гражданско-правовые отношения.

10.4. Стороны пришли к соглашению нотариально не удостоверять настоящий Договор.

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

11. Реквизиты, юридические адреса и подписи Сторон:

 

Заказчик:
 		 Подрядчик:
 
[Наименование Юр. лица/ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
БИН [БИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в  [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)
М.П.

 [Наименование Юр.лица/ИП]
адрес: [Адрес]
тел./факс: [Телефон]
БИН [БИН]
ИИК [ИИК]
IBAN [IBAN]
в [Наименование банка]
БИК [БИК]
КБе [КБе]

[Должность]
[ФИО]
____________________________
               (подпись)
М.П.

Бесплатный шаблон контрактов на строительство

Реализация подрядного проекта, большого или малого, может быть сложной задачей, состоящей из множества движущихся частей. Вот почему мы работали с экспертами по правовым вопросам и корректорами, чтобы разработать стандартный контракт на строительство, который вы будете использовать по мере развития своего бизнеса.

Скачать документ

Скачать PDF