Образцы и бланки соглашений 2021 года
Соглашение – это документ, фиксирующий договоренность между двумя или несколькими участниками обсуждения. В бумаге могут отражаться итоги переговоров, включающие в себя дальнейший порядок действий сторон соглашения. Рассматриваемый документ может составляться во множестве ситуаций. Он нужен тогда, когда требуется зафиксировать решение, касающееся несколько сторон. Фиксирует, в том числе, обязательства участников, их уступки друг другу.
Особенности составления
Соглашение – документ, заключаемый между двумя или несколькими участниками. Сторонами такого договора могут и ФЛ, и ЮЛ. То есть, документ актуален для самых разных уровней. В нем могут фигурировать 3 значения:
- Возникновение правоотношений.
- Возникновение обязательств.
- Фиксация обязанностей, возникших в ходе обсуждения сторон.
Правильное оформление соглашения принципиально важно. Только при правильном заполнении документ можно будет представить в суде. Бумага потребуется для защиты интересов и прав участников соглашения. Она поможет предупредить конфликты и убытки.
При составлении имеет смысл руководствоваться этой схемой:
- Установление цели соглашения. Участники должны точно понимать, что они хотят получить благодаря заключению документа.
- Формулирование ответственности сторон. Имеет смысл также договориться о путях выхода из возможных конфликтов.
Соглашение составляется по стандартной схеме. Сначала идет преамбула. В ней присутствуют эти положения:
- ФИО или название сторон сделки.
- Предмет соглашения.
- Условия исполнения условий документа.
- Ответственность участников.
- Реквизиты.
Рекомендуется подробно расписать условия соглашения. В частности, сроки выполнения, условия выполнения предмета договора. Текст документа должен отвечать стандартным условиям: информативность, отсутствие туманностей и двусмысленностей, лаконичность.
Разновидности соглашений
Соглашение может составляться в самых разных обстоятельствах. Оно заключается как между крупными предприятиями, так и между обычными гражданами.
Алиментное соглашение
Родители, находящиеся в разводе, могут договориться о сумме и порядке выплат на ребенка. В этом случае составляется алиментное соглашение. В документе присутствуют эти положения:
- Город составления.
- Данные о получателе и плательщике алиментов: ФИО, серия и номер паспорт.
- ФИО ребенка, номер его свидетельства о рождении.
После преамбулы идет сам текст документа. Он включает в себя эти пункты:
- Срок действия документа.
- Сумма алиментов.
- Число выплат.
- Банковские реквизиты.
Соглашением могут быть оговорены дополнительные выплаты, причитающиеся при особых обстоятельствах: выезд детей на отдых, лечение. Необходимо указать в документе также права и обязанности родителей. Алиментное соглашение составляется в 3 экземплярах. Два остаются у каждого из родителей, один передается нотариусу.
К СВЕДЕНИЮ! Алиментное соглашение решает целый ряд задач. Оно фиксирует соглашение родителей, является гарантией выплаты денег. Если одна из сторон нарушает свои обязательства, другая сторона может обратиться в суд. Подтверждением наличия договорных обязательств и является соглашение. Его нужно приложить к исковому заявлению.
Соглашение о возмещении ущерба
Компенсация выплачивается в том случае, если одно лицо нанесло ущерб другому. Подобная ситуация может возникнуть, к примеру, при ДТП, затоплении соседей, пожаре с наличием виновного лица. Соглашение – документ, отражающий обязательства, возникшие у виновного. Оно определяет сумму компенсации, фиксирует дату выплаты средств.
ВАЖНО! Соглашение о возмещении нужно обязательно зарегистрировать у нотариуса.
Трехстороннее соглашение
Как правило, соглашение заключается между двумя участниками. Однако оно может быть и трехсторонним. Такой документ актуален в следующих ситуациях:
- Субаренда помещения. Сторонами договора будет собственник помещения, арендатор и руководитель компании.
- Подача электроэнергии. Сторонами соглашения будет поставщик электричества, ее потребитель и компания, организующая подачу ресурса.
Документ составляется в стандартном порядке. Но есть некоторые нюансы. В частности, на соглашении должно стоять 3 подписи, по количеству участников сделки. Пока на документе не будет стоять 3 подписи, он не будет действительным.
Договор подряда, 2021, 2020 — Типовой договор подряда — Образцы и бланки договоров
Договор Подряда
г. ________________ «___»__________ 20__ г.
_______________________________________________________________,
(наименование предприятия, выполняющего работу)
именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________,
(Устава, положения)
с одной стороны, и _________________________________________________,
(наименование предприятия-заказчика)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________,
(Устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по
заданию Заказчика __________________________________________________,
(определение работы)
сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении Nо. 1 к настоящему договору.
1.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
1.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.
1.5. Срок действия настоящего договора:
- начальный срок ________________________________________________;
- конечный срок _________________________________________________.
Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении Nо. 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.
2. Цена работы. Порядок расчетов по договору
2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение Nо. 3 к настоящему договору) и составляет ___________________________________
____________________________________________________________________.
Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________________________ в течение ___________ дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.
3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.4 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 1.2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.
3.7. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п. 1.2 договора цены работы.
3.9. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.
3.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4. Приемка работы
4.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение Nо. 4 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, — обе Стороны поровну.
4.6. При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
4.7. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы.
4.8. При неисполнении Заказчиком уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. 359, 360 ГК РФ), а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
5. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работы
5.1. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
5.2. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
5.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.4. Освобождение Подрядчика по настоящему договору подряда от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если Заказчик докажет, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в ____ экземплярах.
6.3. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:
Заказчик: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подрядчик: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи сторон:
Заказчик Подрядчик
____________________ ______________________
М.П. М.П.
Образец договора на поставку товара 2020 года
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г.______________ «___»____________20__ г.
___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Вне зависимости от объема закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счета.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.
2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счета Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счете.
2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).
2.4. Приемка товара от Поставщика оформляется подписанием счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.
3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.
3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.
3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.
3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)
4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счетом.
4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами в российских рублях, путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика не позднее срока, указанного в счете на поставляемый Товар (партию товаров).
4.3. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указываются дата, номер счета.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньше той, которую он заранее перечислил на расчетный счет Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.
В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчетный счет Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчетный счет Поставщика не позднее чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.
4.6. По соглашению сторон возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчетный счет поставщика не позднее чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.
4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счете на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.
4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.
5. Права и обязанности поставщика
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.
5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. д.)
5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.
5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.
5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.
6. Права и обязанности покупателя
6.1. Покупатель обязан:
6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.
6.2. Покупатель вправе:
6.2.1. В случае если Поставщик, получивший платеж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке, предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора, задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то спор может быть разрешен в судебном порядке.
Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
9. Форс-мажор
9.1. В случае возникновения обязательств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся.
В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трех месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.
10. Срок действия договора
10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
11. Изменение и расторжение договора
11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.
Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.
11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
12. Прочие условия
12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________ _____________________
Трехсторонний договор поставки товара образец (бланк, образец
По определению Гражданского Кодекса договором считается согласованная воля нескольких лиц о создании, прекращении или изменении прав и обязанностей этих лиц между собой.
Что содержится в договоре
Структура текста договора между тремя участниками сделки, в принципе, как и в обычном двухстороннем. Это зависит от его целей, предмета сделки, условий и интересов сторон.
Форма договора с участием трех сторон имеет множество вариантов. Это зависит от различных обстоятельств и условий исполнения обязательств сторон. В тексте должны обязательно быть положения, которые указывали бы на трехсторонность договора.
Сделка должна выражать интересы всех трех сторон.
Необходим пункт о правах и обязанностях сторон.
Ответственность сторон в виде санкций и взысканий при не выполнении обязательств сторонами.
Указываются реквизиты всех трех участников договора.
Как и в обычном договоре, здесь отражаются условия исполнения обязательств, в каких случаях он теряет силу, о порядке расторжения договора. Они создаются в трех экземплярах для сторон договора.
Трехсторонний договор поставки товара. Образец
Дата Место
(Название фирмы или Ф.И.О. гражданина, ИНН, ОГРН, адрес), далее «Покупатель», в лице ( Ф. И. О.), действующего согласно (устава либо доверенности), (Название фирмы или Ф.И.О. гражданина, ИНН, ОГРН, адрес) далее «Агент», в лице ( Ф. И. О.), действующего согласно (устава, либо доверенности), (Название фирмы или Ф.И.О. гражданина, ИНН, ОГРН, адрес) далее «Поставщик», в лице ( Ф. И. О.), действующего согласно (устава либо доверенности), далее «Стороны», составили настоящий договор.
1. Предмет договора
1.1. Покупатель выбирает у Поставщика необходимый ему товар, а Агент оплачивает товар и передает его Покупателю на принятых условиях.
1.2. Название, объем и цена товара вносятся в реестр.
1.3. Получателем считается Покупатель.
1.4. Товар отпускается в течение (дней).
2. Обязанности Сторон
2.1. Доставку товара производит Поставщик.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Получить товар.
2.2.2. Выполнить осмотр товара в срок и при выявлении недостатков поставить об этом в известность письменно доступными средствами Поставщика.
2.3. Агент производит платеж за отпущенный товар в течение (дней), после доставки на его склад.
3. Право собственности на товар
3.1. Приобретенный по договору товар, считается собственностью Агента до расчета с ним Покупателя.
3.2. Сохранность товара обеспечивается Покупателем с даты его доставки.
4. Ответственность по сделке
4.1. При срыве сроков доставки, Поставщик платит Покупателю пени (% от стоимости товара) за дни просрочки.
4.2. При отказе принять товар Покупатель платит Поставщику пени (% от стоимости товара).
4.3. Факт несвоевременного перечисления средств за товар Покупателем влечет для него оплату неустойки агенту (% от суммы долга) за дни просрочки.
5. Иные условия
5.1. Действие договора происходит с даты подписания и до исполнения предмета сделки.
5.2. Прекращение сделки возможно по соглашению либо через суд.
5.3. Изменения и дополнения допускаются при письменном их исполнении.
5.4. В остальном Стороны придерживаются нормам закона.
6. Реквизиты и росписи
Покупатель: (Название фирмы или Ф.И.О.)
(должность, подпись, Ф. И. О.)
Агент: (Название фирмы или Ф.И.О.)
(должность, подпись, Ф. И. О.
Поставщик: (Название фирмы или Ф.И.О. )
(должность, подпись, Ф. И. О.)
Ниже расположен трехсторонний договор поставки товара, образец и бланк, вариант которого можно скачать бесплатно.
Образец договора
ДОГОВОР возмездного оказания услуг с физическим лицом
«______» _________ 200_ г. г. ___________________
ООО «ДОЖДЬ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Эдисултанова С.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ _____________________________________________________ (паспорт: серия ________, номер____________, выдан __________________________________), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по трейд промоушн (стимулирование торговли), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. В разумные сроки выполнять поручения Заказчика в рамках услуг, предусмотренных п. настоящего Договора.
2.1.2. Гарантировать Заказчику качество оказываемых услуг.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю все документы и информацию, необходимую для выполнения Исполнителем своих обязательств.
2.2.2. Предупреждать Исполнителя о потребности в его услугах в устной или письменной форме не позднее, чем за день до предполагаемого начала оказания услуг.
2.2.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя по данному договору, а также уплачивать с подлежащих оплате по настоящему договору сумм налога на доходы физических лиц.
3. Конфиденциальность
3.1. Стороны обязуются хранить втайне любую информацию и данные, предоставленные каждой из сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать, в общем и в частности, факты и иную информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.
3.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Исполнителя настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Исполнителя.
4. Цена Договора, порядок оплаты, прием и сдача оказанных услуг.
4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере по плану маркетинга указанный на сайте интернет-магазина www.дождь.com.
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится путем выплаты наличных денежных средств (перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет или банковскую карточку, указанные Исполнителем) не позднее 7-ми (Семь) рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг.
4.3. Оказание Исполнителем услуг по настоящему Договору отражается сторонами в подписываемом ежемесячно Акте об оказании услуг.
4.4. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта об оказании услуг, предложенного Исполнителем, только в случае невыполнения последним в полном объеме своих обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Срок действия Договора, изменение и прекращение Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента расторжения.
6.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон. При этом вторая сторона Договора должна быть письменно уведомлена об этом желании за месяц до даты расторжения.
7. Адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Гр-н _________________________________________________________________________
Паспорт ______________________________________________________________________
Выдан _______________________________________________________________________
ИНН ___________________________БИК _____________________ №/сч _____________________________________________________
Адрес проживания _____________________________________________________________
Подпись ____________________ (____________________)
ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО «ДОЖДЬ»
ИНН/КПП 2004009745/200401001
БИК 044525411
Р/с 40702810300980092135
Подпись ____________________ (Эдисултанов С.С.)
М.П.
Образец договора о материальной ответственности 2020 года
Договор о материальной ответственности (ДМО) относится к соглашению между руководителем предприятия и работником о компенсировании стоимости ущерба, нанесенного предприятию. Оформить такое соглашение допускается не с каждым сотрудником. Если соглашение оформлено без оснований, сотрудник запросто его оспорит.
Форма договора
ДМО оформляется только в письменной форме. Он составляется в 2-х экземплярах (один вручается работнику, второй находится у руководителя предприятия) и на нем должны быть подписи, как руководителя, так и работника.Оформляется ДМО одновременно с оформлением трудового соглашения или позднее, после назначения работника на соответствующую должность вместе с передачей ему ценностей фирмы по приемопередаточному акту. При этом, согласно определению Пленума ВС РФ № 2 от 17.03. 2004 года, работающее лицо не имеет права на отказ от подписи в ДМО.
Примечание. Если должностная инструкция работающего лица имеет отношение к хранению ценностей и с ним оформлено трудовое соглашение, то отказ от подписи в ДМО считается неисполнением им своих трудовых функций. Такое обстоятельство может вынудить руководителя учреждения перевести сотрудника на другую вакансию или уволить его.
ДМО может быть индивидуальным, т.е. оформленным с отдельным сотрудником, или коллективным, если нельзя определить ответственность каждого сотрудника за нанесенные убытки (ст. 245 ТК РФ).
Постановлением Минтруда РФ № 85 от 31.12.02 года определен Перечень работ и должностей, включающий образцы шаблонов ДМО. При этом, в предлагаемые шаблоны могут вноситься корректировки, не ухудшающие положение сотрудника.
Кому нужен договор о материальной ответственности в 2020 году?
На любом предприятии существует хотя бы один работник, на которого возлагается ответственность за целостность доверенных ему ценностей предприятия.Поэтому, в первую очередь заинтересованность в оформлении ДМО с подчиненным проявляется у работодателя. Именно он выступает инициатором в оформлении ДМО со своим подчиненным (ст. 244 ТК РФ).
Такое соглашение оформляется с целью:
- Повышения уровня ответственности должностного лица за имущество предприятия.
- Возможности взыскания с провинившегося компенсации за нанесенные убытки.
Оформление ДМО является правом работодателя. Законодательными нормами обязательность оформления такого документа не регламентируется. Однако, при отсутствии подписанного ДМО, даже при явной вине сотрудника, работодатель не сможет взыскать с подчиненного ущерб, разве только ему удастся удержать с провинившегося – лишь одну среднемесячную зарплату (ст. 241 ТК РФ).
Также, в оформлении ДМО заинтересован и подчиненный работодателя. Оформленный договор не допустит злоупотреблений со стороны руководителя предприятия при компенсировании убытков.
С кем можно заключать договор о материальной ответственности?
ТК РФ предусмотрено, что заключение ДМО допускается с работающим лицом, которому исполнилось 18 лет, и должностная инструкция которого предполагает использование финансовых или товарных ценностей предприятия. Постановлением Минтруда РФ № 85 от 31.12.2002 года установлен Перечень должностей и работ, исполняемых работающими лицами, с которыми допускается оформление ДМО.Среди должностей и работ, отмеченных в постановлении, значатся:
- Контролеры и кассиры.
- Начальники и специалисты, занимающиеся куплей-продажей, работающие с ценными бумагами, драгоценностями и прочими видами обращения с финансами.
- Начальники, их заместители торговых точек, общепита, гостиниц, бытовой сферы.
- Торгаши и товароведы.
- Начальники строительно-монтажных предприятий, мастера строительно-монтажных работ.
- Завскладом, завхозы, снабженцы и прочие работающие лица, занимающиеся учетом и сохранностью ценностей.
- Деятельность, имеющая отношение к содержанию и разведению животноводства.
- Принятие и обработка товара и прочих ценностей, для дальнейшего почтового отправления.
Примечание. Выполнение подчиненным работ, отмеченных в Перечне, не означает автоматическую его материальную ответственность. Работодателю при трудоустройстве такого работника, кроме оформления трудового соглашения, требуется оформить также и ДМО.
В Перечне не отмечен директор предприятия (кроме некоторых учреждений), но и на него распространяется ответственность за убытки, нанесенные фирме (ст. 277 ТК РФ). Работодатель вправе потребовать от руководителя предприятия возмещения убытков в полном объеме, независимо от содержания такого пункта в трудовом соглашении.
Также не отмечен в Перечне гл. бухгалтер, то есть с ним нельзя оформить ДМО. Однако, условие о его ответственности можно отобразить в трудовом соглашении, согласно ст. 233 и 243 ТК РФ. При отсутствии такой оговорки, с гл. бухгалтера можно будет взыскать лишь среднемесячный заработок.
Какой бывает материальная ответственность работника?
На сегодняшний день существует следующие виды материального наказания:
- Ограниченная (ст. 231, 238, 241 ТК РФ). Сущность такого наказания заключается в том, что работник не подписывает ДМО и работодатель обладает правом удержания с работающего лица убытков в ограниченной величине, а при превышении установленной законодательными нормами величины — лишь в судебном порядке (ст. 248 ТК РФ).
- Полная индивидуальная (ст. 242, 243 ТК РФ). В этом варианте с работающим лицом оформляется ДМО и объем ценностей, за которые несет ответственность сотрудник, легко определяется.
- Полная коллективная (ст. 245 ТК РФ). Эта форма ответственности отличается от индивидуальной тем, что объем материальных ценностей контролируется группой лиц, которые отвечают за имущество фирмы.
Обе формы полной ответственности предполагают наличие оформленного письменного ДМО (ст. 244, 245 ТК РФ):
- в индивидуальном варианте — с каждым сотрудником;
- в коллективном – со всеми сотрудниками группы.
Ценности передаются ответственным лицам по приемопередаточному акту, с периодической инвентаризацией.
Как правильно составить договор?
Ответственность работающего лица является механизмом возмещения ущерба, нанесенного предприятию. Поэтому для возникновения права о полном взыскании с работающего лица убытков, требуется правильно составить ДМО.При оформлении такого соглашения требуется руководствоваться ТК РФ и Постановлением Минтруда РФ № 85 от 31.12.2002 года.
Согласно ч. 1 ст. 232 ТК РФ, работающее лицо обязано компенсировать убытки предприятию после подписания трудового соглашения. Однако величина компенсации ограничена одним среднемесячным заработком. В то же время, после заключения ДМО допускается ответственность в полном объеме.
Руководитель учреждения вправе оформить ДМО в дополнение к трудовому соглашению. Такой документ требуется, если работник трудоустраивается на должность, предполагающую доступ к финансам и к ценностям согласно должностной инструкции.
ДМО составляется в свободном стиле. Однако работодатель может использовать типовой бланк, установленный Постановлением Минтруда РФ № 85 от 2002 года.
Заполнение договора, как и любого документа начинается с «шапки», где отображается:
1) Название документа.
2) Место и дата его составления.
3) Затем заполняются реквизиты сторон, с указанием:
- Названия предприятия.
- Ф.И.О. руководителя предприятия.
- Основания, которое дает право подписывать документ.
- Ф.И.О. работника и должности, занимаемой им.
4) Далее заполняется предмет договора, с указанием обязательств, принимаемых работником по индивидуальной ответственности за хранение ценностей, переданных работнику.
5) Следующим пунктом является заполнение обязательств работодателя.
6) После заполнения обязательств сторон прописываются условия и порядок возмещения ущерба, при возникновении такого события.
7) Кроме этого, заполняются дополнительные условия по соглашению, с указанием:
- Срока действия ДМО.
- Числа экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу.
- Порядка разрешения спорных моментов.
- Условий расторжения ДМО и прочие условия.
- Реквизиты и подписи сторон.
Образец
Скачать бланк и образец
Как работодателю взыскать ущерб с работника?
При нанесении фирме убытков должностным работающим лицом, руководство может востребовать с провинившегося работника компенсацию убытков.Для этого нужно все правильно оформить, иначе работник легко оспорит решение руководства через суд.
Для востребования с провинившегося лица убытков требуется соблюсти порядок действий в соответствии с ТК РФ. Процедура востребования убытков состоит из следующих шагов:
- Определение нанесенного ущерба и выявление провинившегося работника. Это сопровождается, обычно, служебной докладной от непосредственного начальника работника, либо должностного лица, отвечающего за поврежденное имущество, если убытки не были нанесены им самим.
- Создание комиссии для осуществления служебного расследования. Назначается комиссия приказом руководителя предприятия. Комиссия состоит из нескольких человек, включая бухгалтера и сотрудника, способного оценить нанесенный ущерб при поломке оборудования. Если такого работника на предприятии нет, то можно привлечь в комиссию стороннего эксперта. Или, вариант, когда комиссия отправляет запрос по экспертному заключению, с включением его в итоги расследования. При расследовании члены комиссии определяют, что исчезло или повреждено, с обозначением суммы убытков в финансовом выражении.
- Запрос комиссией объяснительной записки от провинившегося сотрудника в письменной форме.
- Изучение документов и подведение итогов комиссией, с указанием уровня виновности провинившегося лица и возможности взыскания ущерба.
- Издание приказа руководителя предприятия о взыскании с работника убытков, нанесенных предприятию, согласно вынесенному заключению комиссии.
- Передача распоряжения в бухгалтерию, для удержания денежных средств из заработка работника.
Примечание. Сумма удержания за испорченное имущества не может оказаться менее цены, приобретенного имущества, за вычетом его износа. При этом, удержание из заработка работающего лица не может быть выше 20% от его заработка. Если вред был осуществлен преступными действиями, величина удержания может достигать 70% ежемесячного дохода работающего лица.
О привлечении работающего лица к финансовой ответственности, можно посмотреть видео
(Видео: “Что делать, если наниматель хочет привлечь работника к материальной ответственности”)
0 0 голос
Рейтинг статьи
Ответственность сторон по договору
16.2 Ответственность сторон по договору
Цель обучения
- Поймите, что лицо, подписывающее коммерческие бумаги, несет договорные обязательства.
- Признать два типа таких обязательств: первичные и вторичные.
- Знайте условия, которые должны быть выполнены до наступления вторичной ответственности.
Два типа ответственности могут быть связаны с теми, кто имеет дело с коммерческими бумагами: ответственность по контракту и ответственность по гарантии.Ответственность по контракту основывается на подписи стороны на бумаге. Для целей ответственности по контракту подписывающие стороны делятся на две категории: первичные стороны и вторичные стороны.
Мы обсуждаем здесь ответственность различных сторон. Вы можете вспомнить обсуждение сторон по размещению в главе 13 «Характер и форма коммерческого документа». Сторона, принимающая , подписывает оборотный документ, чтобы передать свое имя другой стороне этого документа. Единый торговый кодекс (UCC) предусматривает, что такое лицо «может подписать инструмент как изготовитель, выдатчик, акцептант или индоссант» и что в любом качестве это лицо будет нести ответственность в этом качестве.
Ответственность основных сторон
Основную ответственность несут две стороны: вексель и получатель векселя. Они обязаны платить по условиям самого инструмента, и их ответственность является безусловной.
Производитель
Подписывая вексель, вексель обещает оплатить инструмент — это договор производителя и, конечно же, весь смысл векселя. Обязательство возлагается на лицо, имеющее право на принудительное исполнение векселя, или перед индоссантом, который оплатил вексель.
Приемник
Напомним, что акцепт — это подписанное плательщиком обязательство оплатить вексель в представленном виде. Подпись плательщика на векселе необходима и достаточна для акцепта, и если это произойдет, первую ответственность несет плательщик как акцептант. Принятие должно быть записано на черновике каким-то образом — все хорошо. Подпись обычно сопровождается некоторыми словами, например «принято», «хорошо», «принимаю». Когда банк удостоверяет чек, то есть акцепт банка плательщика, и банк как акцептант становится ответственным перед держателем; чеканщик и все индоссаторы до акцепта банком списываются.Таким образом, держатель — будь то получатель платежа или индоссант — может обращаться за платежом только к банку, а не к векселю. Если плательщик изменяет условия при акцепте векселя, он несет ответственность в соответствии с измененными условиями.
Ответственность сторонних лиц
В отличие от первичной ответственности, вторичная ответственность является условной и возникает только в том случае, если сторона, несущая основную ответственность, не производит платеж. Стороны, для которых эти условия имеют значение, являются ящики и индоссанты.В соответствии с разделами 3-414 и 3-415 UCC, векселя и индоссанты обязуются выплатить сумму непринятого векселя любому последующему держателю или индоссанту, который принимает его, опять же, , если (это условная часть), ( 1) вексель обесценивается и, в некоторых случаях, (2) уведомление о бесчестии передается векселедателю или индоссанту.
Ответственность кассира
Если Карлос выпишет (вернее «выпишет») чек своему домовладельцу на 700 долларов, Карлос не ожидает, что домовладелец повернется и подойдет к нему за деньгами: банк Карлоса — плательщик — должен платить со счета Карлоса.Но если банк не принимает к оплате чек — чаще всего из-за недостаточности средств для его оплаты, — тогда Карлос обязан заплатить в соответствии с условиями инструмента, когда он выписал чек, или, если он был неполным, когда он выписал его, в соответствии с условиями, указанными в документе, когда он выписал чек. завершено (с некоторыми ограничениями). Согласно UCC до 1997 года ответственность Карлоса была обусловлена не только бесчестием, но и уведомлением о бесчестии; однако в соответствии с пересмотренной UCC уведомление не требуется для того, чтобы вексель был ответственным, если только тратта не была акцептована и акцептант не является банком.Чаще всего, если чек отскакивает, человек, который его выписал, обязан оплатить его.
Векселедатель непроверенного векселя может отказаться от своих договорных обязательств по векселю, выписав «без права регресса».
Ответственность индоссатора
В соответствии с разделом 3-415 UCC, индоссатор обещает заплатить по инструменту в соответствии с его условиями, если он не соответствует требованиям, или, если он был неполным на момент индоссирования, в соответствии со своими условиями после завершения.Ответственность здесь обусловлена получением индоссатором уведомления о несоблюдении прав (за некоторыми исключениями, указанными в Разделе 16.2 «Ответственность сторон по контракту» об ответственности сторон по контракту. Индорсеры могут отказаться от контрактной ответственности, индорсив «без права регресса».
Требуются условия
Ответственность сторон по договору
25.2 Ответственность сторон по договору
Цель обучения
- Поймите, что лицо, подписывающее коммерческие бумаги, несет договорные обязательства.
- Признать два типа таких обязательств: первичные и вторичные.
- Знайте условия, которые должны быть выполнены до наступления вторичной ответственности.
Два типа ответственности могут быть связаны с теми, кто имеет дело с коммерческими бумагами: ответственность по контракту и ответственность по гарантии. Ответственность по контракту основывается на подписи стороны на бумаге. Для целей ответственности по контракту подписывающие стороны делятся на две категории: первичные стороны и вторичные стороны.
Мы обсуждаем здесь ответственность различных сторон. Вы можете вспомнить обсуждение сторон по размещению в главе 22 «Характер и форма коммерческого документа». Сторона, принимающая , подписывает оборотный документ, чтобы передать свое имя другой стороне этого документа. Единый торговый кодекс (UCC) предусматривает, что такое лицо «может подписать инструмент как изготовитель, выдатчик, акцептант или индоссант» и что в любом качестве это лицо будет нести ответственность в этом качестве.
Ответственность основных сторон
Основную ответственность несут две стороны: вексель и получатель векселя. Они обязаны платить по условиям самого инструмента, и их ответственность является безусловной.
Производитель
Подписывая вексель, вексель обещает оплатить инструмент — это договор производителя и, конечно же, весь смысл векселя. Обязательство возлагается на лицо, имеющее право на принудительное исполнение векселя, или перед индоссантом, который оплатил вексель.
Приемник
Напомним, что акцепт — это подписанное плательщиком обязательство оплатить вексель в представленном виде. Подпись плательщика на векселе необходима и достаточна для акцепта, и если это произойдет, первую ответственность несет плательщик как акцептант. Принятие должно быть записано на черновике каким-то образом — все хорошо. Подпись обычно сопровождается некоторыми словами, например «принято», «хорошо», «принимаю». Когда банк удостоверяет чек, то есть акцепт банка плательщика, и банк как акцептант становится ответственным перед держателем; чеканщик и все индоссаторы до акцепта банком списываются.Таким образом, держатель — будь то получатель платежа или индоссант — может обращаться за платежом только к банку, а не к векселю. Если плательщик изменяет условия при акцепте векселя, он несет ответственность в соответствии с измененными условиями.
Ответственность сторонних лиц
В отличие от первичной ответственности, вторичная ответственность является условной и возникает только в том случае, если сторона, несущая основную ответственность, не производит платеж. Стороны, для которых эти условия имеют значение, являются ящики и индоссанты.В соответствии с разделами 3-414 и 3-415 UCC, векселя и индоссанты обязуются выплатить сумму непринятого векселя любому последующему держателю или индоссанту, который принимает его, опять же, , если (это условная часть), ( 1) вексель обесценивается и, в некоторых случаях, (2) уведомление о бесчестии передается векселедателю или индоссанту.
Ответственность кассира
Если Карлос выпишет (вернее «выпишет») чек своему домовладельцу на 700 долларов, Карлос не ожидает, что домовладелец повернется и подойдет к нему за деньгами: банк Карлоса — плательщик — должен платить со счета Карлоса.Но если банк не принимает к оплате чек — чаще всего из-за недостаточности средств для его оплаты, — тогда Карлос обязан заплатить в соответствии с условиями инструмента, когда он выписал чек, или, если он был неполным, когда он выписал его, в соответствии с условиями, указанными в документе, когда он выписал чек. завершено (с некоторыми ограничениями). Согласно UCC до 1997 года ответственность Карлоса была обусловлена не только бесчестием, но и уведомлением о бесчестии; однако в соответствии с пересмотренной UCC уведомление не требуется для того, чтобы вексель был ответственным, если только тратта не была акцептована и акцептант не является банком.Чаще всего, если чек отскакивает, человек, который его выписал, обязан оплатить его.
Векселедатель непроверенного векселя может отказаться от своих договорных обязательств по векселю, выписав «без права регресса».
Ответственность индоссатора
В соответствии с разделом 3-415 UCC, индоссатор обещает заплатить по инструменту в соответствии с его условиями, если он не соответствует требованиям, или, если он был неполным на момент индоссирования, в соответствии со своими условиями после завершения.Ответственность в данном случае обусловлена получением индоссатором уведомления о несоблюдении прав (с некоторыми исключениями, указанными в разделе 25.2 «Ответственность сторон по контракту» об ответственности сторон по контракту. Индорсеры могут отказаться от контрактной ответственности, индорсив «без права регресса».
Условия требуют
Образцы договоров между двумя сторонами
Вы можете найти образцы договоров между двумя сторонами в Интернете.Такие контракты могут быть между бизнесом, личным контрактом или их комбинацией. Читать 3 мин.
Обновлено 21 июля 2020 г.:
Вы можете найти образцы договоров между двумя сторонами в Интернете. Такие контракты могут быть между бизнесом, личным контрактом или их комбинацией. При написании контракта очень важно понимать, насколько важно включать правильные элементы.Контракты признаются в судах. В споре судья решит, что означает договор.
Как предприятия, так и постоянные потребители используют контракты.
- Если вы представляете бизнес или работаете профессионалом, и вас нанимает другой бизнес для оказания определенных услуг, разработки интеллектуальных товаров или предоставления материалов за плату, вы должны изложить условия в контракте.
- Если вы покупаете дом, машину или начинаете новую работу, условия будут изложены в соответствующем контракте.
Как составить юридический договор
Контракт — это юридически обязательное соглашение между как минимум двумя организациями. Это могут быть два или более человека, две или более организации или их комбинация. Эти соглашения обычно обмениваются чем-то ценным для всех вовлеченных сторон. Контракт должен быть взаимовыгодным и справедливым для всех вовлеченных сторон. Чтобы обеспечить исполнение контракта между двумя или более компаниями, он должен быть в письменной форме.
- Определите, гарантирует ли соглашение контракт.
- Если вы решили, что вам нужен контракт, убедитесь, что он включает все необходимые детали. Письменное соглашение является контрактом, только если в нем есть предложение, принятие предложения и обмен справедливыми ценностями с каждой стороны.
- Убедитесь, что все участники могут на законных основаниях участвовать в контракте. Формируйте контракты с кем-то, кому поручено выполнять контракт от имени компании. Кроме того, в большинстве случаев вам должно быть 18 лет или больше, и вы должны обладать умственными способностями, чтобы полностью понимать условия контракта.
- Каждая сторона в контракте должна обменять что-то ценное, например деньги, продукт, услугу или интеллектуальную собственность. Одна сторона может платить другой за предоставление интеллектуальной собственности. Тем не менее, одна сторона может предоставить товары в обмен на наличные деньги другой стороны.
- Все должны согласиться с условиями контракта. Контракт является юридически обязывающим, если есть предложение в дополнение к тому, что кто-то принимает это предложение. Закон признает контракт только в том случае, если все участники интерпретируют контракт одинаково.«Собрание умов» — это законный термин, означающий, что все участвующие стороны соглашаются.
- Все стороны должны прийти к сделке с намерением задержать свою часть контракта. Стороны должны согласиться с условиями договоров. Все согласились на сделку, не чувствуя себя к этому принужденным.
- Определите, можете ли вы составить договор или вам нужна юридическая помощь. Вы можете нанять адвоката, например, если хотите, чтобы закон расторгнул договор.Кроме того, если на карту поставлено очень многое, подумайте о найме адвоката.
- Начните с основной информации, такой как название каждой стороны. Используйте любую информацию, которая идентифицирует каждого человека, например его должность и бизнес, который они представляют.
- Подробно опишите, какими ценностями или вознаграждением вы обмениваетесь. Сделайте предложения легкими для понимания и разбейте их на короткие абзацы для удобства чтения.
- Используйте приложение (дополнения), если вам нужно добавить дополнительные сведения, чтобы прояснить условия вашего соглашения.
- Если вы не хотите, чтобы другая сторона делилась информацией в соглашении, включите положение о конфиденциальности или Соглашение о неразглашении (NDA).
- Положение о расторжении договора позволяет всем сторонам узнать о различных ситуациях, при которых договор прекращается.
- Проверьте свой контракт на
Сторон контракта | UpCounsel 2020
Стороны контракта заключают друг с другом соглашение, имеющее обязательную юридическую силу. Каждая сторона должна быть компетентной, чтобы контракт был действительным.Согласие с условиями договора означает, что стороны их понимают и принимают указанные обязательства. 3 мин читать
1. Определение термина «стороны»2. Как идентифицировать стороны
3. Определение отдельных сторон
4. Контракты между группами как сторон
5. Ловушки, которых следует избегать в языке контрактов
Стороны контракта заключают друг с другом соглашение, имеющее обязательную юридическую силу. Каждая сторона должна быть компетентной, чтобы контракт был действительным. Согласие с условиями договора означает, что стороны их понимают и принимают указанные обязательства.
Определение термина «стороны»
Многие контракты содержат формулировку, гласящую, что только стороны, подписавшие контракт, могут обеспечить соблюдение его условий. Никакие другие лица, кроме сторон, не имеют никаких прав или средств правовой защиты. Несмотря на это заявление, суд может постановить, что термин «стороны» может включать лиц, помимо подписавших. Следовательно, в контрактах следует конкретно указывать вовлеченные стороны или, по крайней мере, определять термин как означающий только тех, кто подписал документ.
Конкретное определение термина «стороны» может быть проблематичным.На первый взгляд, это упрощает процесс составления контракта, поскольку подписавшие стороны не должны постоянно указываться на протяжении всего соглашения. Однако простой ссылки на стороны должно быть достаточно, потому что обычно понимается, что это означает подписавших. Когда используются определенные термины, читателя может отвлекать необходимость вспомнить определение.
Как определить стороны
Физические лица — не единственные стороны контракта. Компании также могут быть подписантами, хотя представитель компании должен подписать документ.Все стороны должны быть четко определены.
Компании, включая ООО, ТОО, корпорации, партнерства и индивидуальные предприниматели, которые являются сторонами договора, должны быть идентифицированы следующим образом:
- Полное юридическое наименование компании.
- Юридический адрес офиса компании.
- Регистрационный номер компании.
- Страна, в которой он зарегистрирован или учрежден.
- Для партнерства информация о каждом партнере.
- Для ООО — информация о каждом участнике.
- Для более крупных партнерств и LLC — информация об одном или двух партнерах, которые будут их представлять.
- Индивидуальные предприятия должны предоставлять полное имя и адрес владельца и, возможно, идентификатор, такой как номер лицензии или налоговый идентификационный номер.
Определение отдельных сторон
Контракты обычно определяют стороны с помощью функциональной ссылки, такой как лицензиат, поставщик, кредитор, продавец и т. Д.При необходимости они также могут использовать сокращенное название компании. Вы также можете использовать собственное сокращенное название компании и использовать функциональную ссылку для другой. Однако убедитесь, что вы используете одни и те же термины по всему документу, а не чередуете их. Кроме того, не указывайте, что это может быть одно или другое; выберите один и придерживайтесь его.
Убедитесь, что термин определен в начале контракта, в пункте, добавленном для представления сторон. Не используйте для этого термина статьи, такие как «an» или «the.Другими словами, не говорите «продавец», просто говорите «Продавец». Это происходит потому, что вы просто заменяете название партии определенным термином.
В контрактах также часто используются парные термины для определения сторон, в которых единственное различие заключается в последнем слоге, например, арендодатель / арендатор, лицензиар / лицензиат и т. Д.
При определении лиц в языке контракта обычно используются их фамилии без включения титулов, например, мистер или миссис Профессора и другие специалисты определяются с их титулом, который сокращается.
Название компании должно быть либо полным названием, либо определенным термином, который явно ему соответствует. Избегайте использования аббревиатур или акронимов, если только сторона не известна этим акронимом или если в названии компании используется акроним в ходе повседневных транзакций.
Договоры между группами как сторонами
Нет ничего необычного в том, что контракты составляются между группами, которые составляют стороны. В таких случаях каждая сторона должна быть четко определена конкретным термином, обязательно назовите каждую сторону, которая является частью соглашения, или соответствующее представительство.Если это четко указано, это предотвратит проблемы в будущем, особенно в случаях, когда существует солидарная ответственность.
Ловушки, которых следует избегать в контрактном языке
Существует несколько ошибок, которые обычно допускаются при составлении контрактов в отношении определений сторон, что приводит к снижению ясности:
- Отсутствие определения типа стороны, например, партнерство, ООО, корпорация и т. Д.
- Неспособность однозначно идентифицировать человека в контракте, поскольку, вероятно, есть несколько человек с одинаковым именем.Чтобы исправить это, используйте идентификатор, например номер водительского удостоверения или номер паспорта.
- Неспособность указать штат, в котором зарегистрирована компания, и ее налоговый идентификационный номер.
Если вам нужна дополнительная информация или помощь со сторонами контракта, вы можете опубликовать свои юридические потребности на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Гарвардское право и Йельское право, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.
Контракт на личное обучение (бесплатный образец)
Настоящий Контракт на личное обучение ( «Контракт» ) заключен ____________________ ( «Дата вступления в силу» ) между ________________________, адресом _____________________________ ( «Компания» ) и _________________, адресом _______________________________ , ( «Клиент» ), вместе « Стороны. ”
1. Положения и условия. Стороны соглашаются со следующими условиями:
a. Клиент привлекает Компанию для оказания услуг по персональному обучению, которые будут предоставлены Тренером (ами) Компании.
г. Индивидуальные тренировки продлятся __ минут.
г. Тренер составит программу упражнений, адаптированную к уровню физической подготовки и опыту Клиента, чтобы соответствовать его целям.
г. Тренер будет назначен Клиенту Компанией и может быть изменен в любое время.Клиент может запросить нового тренера, и Компания приложит все усилия, чтобы приспособиться, если позволят обстоятельства.
e. Клиент соглашается подписать прилагаемое информированное согласие и принятие на себя риска и освобождение от ответственности.
ф. Клиент соглашается информировать Компанию и Тренера обо всех состояниях, медицинских или иных, которые могут повлиять на его / ее способность участвовать в Тренировочных сессиях.
2. Учебные занятия. Тренировочные занятия могут включать в себя, помимо прочего, следующие мероприятия: проверка физической подготовки; упражнение; аэробика и аэробная подготовка; сердечно-сосудистые тренировки; поднятие тяжестей и тренировки; и растяжка.
3. Пакет обучения и платежи. Клиент приобретает __ учебных сеансов по цене _____ долларов за сеанс обучения. Клиент может оплачивать учебные сеансы за сеанс в начале каждого сеанса. Клиент может оплатить все Учебные занятия после выполнения настоящего Контракта по льготной ставке ______ долларов. Все учебные занятия необходимо использовать в течение ___ дней с даты вступления в силу настоящего Контракта. Если Клиент желает приобрести дополнительные Учебные занятия, Стороны вносят поправки в настоящий Контракт.
4. Отмена тренировки. Клиент должен предоставить за двадцать четыре (24) часа уведомление о любой необходимой отмене запланированной тренировки. Непредставление уведомления за двадцать четыре (24) часа приводит к тому, что с Клиента взимается полная стоимость отмененной / пропущенной тренировки. Компания и Тренер также будут стремиться уведомлять Клиента за двадцать четыре (24) часа о любом запланированном Тренинге, который может потребоваться отменить; однако могут быть случаи, когда это невозможно.
5. Возмещение. Клиент соглашается возместить и оградить Компанию и ее Тренера (-ов) от любых травм, заболеваний и т.п., полученных в результате Учебных Сессий Клиента.
6. Прекращение действия. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Контракт, предварительно уведомив другую сторону в письменной форме за тридцать (30) дней. В случае прекращения действия любой из Сторон Компания возвращает Клиенту все деньги, уплаченные за любые неиспользованные учебные занятия.
7. Гарантии. Хотя Компания и ее тренеры полностью уверены в том, что упражнения, специально предназначенные для Клиента, полезны для здоровья и благополучия Клиента, Компания и ее тренеры не могут гарантировать результаты тренировочных сессий. Компания и ее тренер не делают заявлений и / или не гарантируют, что Клиент сбросит вес, наберет мышечную массу, сможет заниматься какой-либо конкретной физической и / или спортивной деятельностью или достигнет каких-либо других конкретных и / или конкретных результатов.Компания и ее тренеры настоятельно рекомендуют Клиенту придерживаться здорового питания в сочетании с индивидуальными тренировками и постоянными упражнениями.
8. Полнота соглашения. Этот документ отражает полное соглашение между Сторонами и отражает полное понимание Сторон в отношении предмета. Настоящий Контракт заменяет собой все предыдущие письменные и устные заявления. Контракт не может быть изменен, изменен или дополнен иначе как в письменной форме, подписанной Компанией и Клиентом.
9. Разрешение споров и судебные издержки. В случае возникновения спора, вытекающего из настоящего Контракта, который не может быть разрешен по взаимному согласию, Стороны соглашаются участвовать в посредничестве. Если вопрос не может быть решен с помощью посредничества и возникает судебный иск, выигравшая сторона будет иметь право на оплату своих юридических услуг, включая, помимо прочего, гонорары своих адвокатов.
10. Юридический и обязательный договор. Настоящий Контракт является юридическим и обязательным для исполнения Сторонами, как указано выше.Этот Контракт может быть заключен и является юридическим и обязательным как в Соединенных Штатах, так и во всей Европе. Каждая из Сторон заявляет, что имеет право заключать настоящий Контракт.
11. Делимость. Если какое-либо положение настоящего Контракта будет признано недействительным или не имеющим исковой силы по какой-либо причине, остальные положения остаются в силе и подлежат исполнению. Если Суд установит, что какое-либо положение настоящего Контракта является недействительным или не имеющим исковой силы, но что, ограничив такое положение, оно станет действительным и имеющим исковую силу, то такое положение будет считаться написанным, истолкованным и приведенным в исполнение как ограниченное.
12. Отказ от прав. Неспособность любой из сторон обеспечить соблюдение какого-либо положения настоящего Контракта не должно толковаться как отказ или ограничение права этой стороны на последующее принудительное исполнение и принуждение к строгому соблюдению всех положений настоящего Контракта.
13. Применимое право. Настоящий Контракт регулируется и толкуется в соответствии с законами государства, в котором находится Недвижимость, без учета каких-либо положений коллизионного права.
ПОДПИСЫВАЯ НИЖЕ, КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ ДАННЫЙ ДОГОВОР, И ЧТО КЛИЕНТ УДОВЛЕТВОРЕН УСЛОВИЯМИ, СОДЕРЖАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ.КЛИЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПОДПИСЫВАТЬ ДАННЫЙ КОНТРАКТ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ ПУСТЫЕ ПРОСТРАНСТВА. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРАВО НА КОПИЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА В ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ ЕГО.
Стороны соглашаются с условиями, изложенными выше, что подтверждается их подписями следующим образом:
«КОМПАНИЯ»
Подпись: _____________________________________
Автор: ________________________________________
Дата: _______________________________________
“ КЛИЕНТ »
Подпись: _____________________________________
Кем: ________________________________________
Дата: ______________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ И ПРИНЯТИЕ РИСКА И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Заявление об освобождении от ответственности
Настоящее согласие Ответственность введена в _________________ («Дата вступления в силу ») и является существенной для Контракта на персональное обучение и включается в него посредством ссылки.
- Клиент подтверждает, что он / она в достаточной физической форме для участия в физических упражнениях.
Инициалы ____
2. Клиент подтверждает, что он / она принимает на себя риск получения физических травм, незначительных, тяжелых или иных. Инициалы ____
3. Клиент подтверждает, что он / она будет сообщать Тренеру всякий раз, когда предлагаемые действия вызывают беспокойство, превышающее пороговое значение Клиента.
Инициалы ____
4.Клиент подтверждает, что он / она не будет привлекать Компанию или ее Тренера (-ов) к ответственности за любые физические травмы, незначительные, тяжелые или иные, возникшие в результате тренировок.
Инициалы ____
5. Клиент подтверждает, что он принимает на себя всю ответственность за свое участие в Тренингах. Инициалы ____
«КОМПАНИЯ»
Подпись: _____________________________________
Автор: ________________________________________
Дата: _______________________________________
«КЛИЕНТ»
Подпись: _____________________________________
Дата: ________________________________________
| 7.1 | _____________ Гарантии: ____________ гарантирует только: (а) выражать заявления в настоящих Соглашениях; (б) Услуги будут выполнены в соответствии с применимыми федеральными, государственными и местными законами и норм и разумно безопасным способом с использованием самых высоких стандартов признанные на национальном уровне и принятые в отрасли практики и процедуры; (c) ___________ занимается обращением с отходами и другими отходами и имеет необходимые знания, опыт, возможности (или доступ к ним), оборудование, квалифицированный персонал и законное право на оказание услуг; и (d) любые средства или оборудование, используемые ____________ для выполнения услуги должны быть лицензированы или разрешены в соответствии с требованиями соблюдение применимых федеральных, государственных и местных законов и правил.Данная гарантия является единственной и исключительной гарантией, предоставляемой _____________ в связи с любыми услугами, оказываемыми ___________. _______________ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ. | 7,2 | ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Сборы и платежи, предусмотренные настоящим Соглашением основаны исключительно на стоимости предоставления Услуг и не связаны стоимости оборудования и других отходов, стоимости имущества или любое другое значение.Клиент соглашается с тем, что __________ не является страховщиком Услуг и не будет несет ответственность за убытки, которые могут возникнуть в результате неисправности или неиспользование оборудования, используемого при предоставлении Услуг, за исключением степень, в которой такое оборудование принадлежит или контролируется ___________ или таким неисправность или неработоспособность произошла из-за небрежности или неисправности, исполнение до _____________. Кроме для положений настоящего Соглашения о возмещении убытков, которые не ограниченные настоящим Разделом, любые обязательства или обязательства __________, и средство правовой защиты Клиента (которое должно быть выбрано Клиентом) в связь с любыми услугами, предоставляемыми ___________, ограничивается (i) повторение предоставленных Услуг или (ii) компенсация Клиенту дополнительных стоимости или расходов на заменяющие Услуги, или (iii) возмещение в полном объеме или в часть сборов, уплаченных Клиентом за Услуги.За исключением положений настоящего Соглашения о возмещении убытков, которые не ограничиваются настоящим Разделом, ответственность __________ перед Клиентом не должен превышать (x) затрат Клиента на получение замены Услуги в случае невыполнения _________ или (y) компенсации оплачивает Заказчик за Услуги и материалы, предоставленные напрямую ___________ настоящего Соглашения, за исключением какой-либо компенсации, выплаченной или через _____________ за Услуги и материалы, предоставленные __________s субподрядчики или любое третье лицо. |
|