Ответственность за нарушение обязательств по договору Статья 10 ФЗ 214 (ДДУ) с комментариями 2017
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
Комментарий к Статье 10 214-ФЗ
В статье установлена ответственность сторон (застройщика и участника долевого строительства) за нарушение обязательств по договору участия в долевом строительства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные Законом N 214-ФЗ и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
Другой комментарий к Ст. 10 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве» (ДДУ)
Комментируемая правовая норма регулирует ответственность сторон договора участия долевого строительства за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по нему. Она, по сути, дублирует положения общих норм гражданского права .
———————————
См.: ст. 15, 393 и 394 Гражданского кодекса РФ.
В норме предусмотрена обязанность стороны, нарушившей свои обязательства по указанному договору (должник), выплатить своему кредитору неустойку.
Напомним, что неустойка выполняет в гражданском праве две функции — с одной стороны, она является способом обеспечения исполнения обязательств , с другой стороны, это мера гражданско-правовой ответственности должника .
———————————
См.: ст. 330 Гражданского кодекса РФ.
См.: ст. 394 Гражданского кодекса РФ.
По общему правилу кредитор по нарушенному перед ним обязательству вправе требовать как законную неустойку , так и договорную .
———————————
См.: ст. 332 Гражданского кодекса.
См.: ст. 331 Гражданского кодекса РФ.
В Законе N 214-ФЗ установлено несколько случаев выплаты законной неустойки. В первом случае участник долевого строительства обязан уплатить застройщику законную неустойку при просрочке платежей в адрес застройщика по договору участия в долевом строительстве .
———————————
См.: часть 6 ст. 5 Закона N 214-ФЗ.
Во втором случае застройщик обязан уплатить участнику долевого строительства неустойку при нарушении со стороны застройщика установленного срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства .
———————————
См.: часть 2 ст. 6 Закона N 214-ФЗ.
Интересен вопрос о соотношении норм об ответственности, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей», и норм об ответственности, предусмотренных Законом.
Верховный Суд России отмечает, что «Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена иная, отличная от законодательства о защите прав потребителей ответственность и иные штрафные санкции за нарушение обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов (пункт 3 статьи 3, пункт 2 статьи 9, статья 10 Федерального закона)» .
———————————
См.: вопрос 26 и ответ на него Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 2005 года, утвержденного Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ 4, 11 и 18 мая 2005 года.
Таким образом, например, ответственность, предусмотренная Законом «О защите прав потребителей» за нарушение сроков передачи товара , не применяется в правоотношениях, регулируемых Законом, так как в данном случае действует специальная норма права .
———————————
См.: часть 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
См.: часть 2 ст. 6 Закона N 214-ФЗ.
Эта позиция подтверждена Обзором Верховного Суда России от 4 декабря 2013 года. Неустойка за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства уплачивается застройщиком на основании части 2 статьи 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…», а не положений Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в том числе в случае заключения договора участником долевого строительства — гражданином исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности .
———————————
См.: пункт 20 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 года.
Следует подчеркнуть, что в случае неисполнения в добровольном порядке законных требований потребителей при исполнении договора участия в долевом строительстве кроме предусмотренной Законом законной неустойки с застройщика может быть взыскан дополнительный штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной в пользу потребителя .
———————————
См.: пункт 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
В ряде случаев, предусмотренных Законом, застройщик обязан в счет своей ответственности перед участником долевого строительства выплатить ему проценты за пользование его денежными средствами. Такие проценты к неустойке не относятся и квалифицируются с точки зрения гражданского права как иная форма гражданской ответственности .
———————————
См.: ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
Например, в случае привлечения денежных средств граждан для строительства лицом, не имеющим в соответствии с Законом N 214-ФЗ на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан для строительства в нарушение требований Закона N 214-ФЗ, гражданин может потребовать от этого лица немедленного возврата выплаченных ему денежных средств, уплаты в двойном размере предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса РФ процентов от суммы этих средств и возмещения сверх суммы процентов причиненных гражданину убытков .
———————————
См.: пункт 3 ст. 3 Закона N 214-ФЗ.
В другой норме Закона N 214-ФЗ содержится право участника долевого строительства в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный разумный срок потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона .
———————————
См.: пункт 2 ст. 7 Закона N 214-ФЗ.
При расторжении договора участия в долевом строительстве по основаниям, предусмотренным в пунктах 1 и 1.1 статьи 9 Закона N 214-ФЗ, застройщик обязан возвратить участнику долевого строительства полученные от него денежные средства и выплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства .
———————————
См.: пункт 2 ст. 9 Закона N 214-ФЗ.
В случае нарушения застройщиком срока возврата денежных средств участнику долевого строительства при расторжении договора участия в долевом строительстве он также обязан по Закону N 214-ФЗ выплатить участнику долевого строительства проценты на задержанную к уплате сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день соответствующего исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства .
———————————
См.: пункт 6 ст. 9 Закона N 214-ФЗ.
В случае признания судом договора участия в долевом строительстве недействительным в связи с совершением этой сделки под влиянием заблуждения застройщик также обязан возвратить денежные средства, уплаченные участником долевого строительства по этому договору, и уплатить проценты в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона .
———————————
См.: пункт 7 ст. 19 Закона N 214-ФЗ.
Кроме предписанных Законом N 214-ФЗ форм ответственности стороны договора участия в долевом строительстве вправе включать в условия этого договора дополнительные неустойки как способ обеспечения отдельных обязательств по этому договору либо как меру ответственности контрагента за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств.Важно, чтобы такие условия не противоречили Закону N 214-ФЗ.
Подчеркнем, что в случае заключения застройщиком и потребителем договора участия в долевом строительстве включение застройщиком в такой договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителей, не допускается, а соответствующие условия считаются недействительными .
Подобные действия застройщика квалифицируются как административное правонарушение .
———————————
См.: пункт 1 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
См.: часть 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются с точки зрения гражданского права недействительными .
———————————
См.: часть 1 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
В случае явной несоразмерности суммы начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства размер неустойки может быть уменьшен судом . Некоторые подходы арбитражных судов при рассмотрении споров, связанных с взиманием неустойки и уменьшением ее размера по усмотрению суда, раскрыты в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июля 1997 года N 17.
———————————
См.: ст.
333 Гражданского кодекса РФ.
В частности, Верховный Суд России отметил, что с учетом степени вины застройщика, принимая во внимание, что размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, судебная коллегия на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ уменьшила размер неустойки, рассчитанной в соответствии со статьей 6 (часть 2) Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Одновременно с учетом длительности нарушенного обязательства, характера и объема причиненных истцу нравственных страданий, вины исполнителя судебная коллегия уменьшила размер компенсации морального вреда, взысканной в пользу Р. решением районного суда .
———————————
См.: пункт 25 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 года.
Верховный Суд России подчеркнул, что «неустойка подлежит уменьшению в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым, в зависимости от степени выполнения ответчиком своих обязательств, действительного размера ущерба, причиненного в результате указанного нарушения, и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Удовлетворяя частично исковые требования С. и снижая размер взыскиваемой неустойки, районный суд, в частности, с учетом срока ввода в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса, где расположена спорная квартира, и даты выдачи кадастрового паспорта (10 февраля 2010 года) пришел к выводу о том, что сумма заявленной истцом неустойки вследствие установления в договоре высокого ее процента явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств.
Между тем согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 1994 года N 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (применявшегося в соответствующий период), суд в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ вправе уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств. При этом судом должны быть приняты во внимание степень выполнения обязательства должником, имущественное положение истца, а также не только имущественный, но и всякий иной заслуживающий уважения интерес ответчика.
Исходя из положений статей 330 (пункт 1), 333 (абзац 1), 401 (пункт 3), 421 Гражданского кодекса РФ и вышеприведенного разъяснения в их взаимосвязи, суд при определении размера подлежащей взысканию неустойки вправе применить статью 333 Гражданского кодекса РФ и снизить размер неустойки в случае установления ее явной несоразмерности последствиям нарушения ответчиком обязательств.
Следовательно, суду необходимо исследовать вопрос исключительности случая нарушения ответчиком взятых на себя обязательств и допустимости уменьшения размера взыскиваемой неустойки в зависимости от степени выполнения ответчиком своих обязательств, имущественного положения истца и других заслуживающих внимания обстоятельств.
По результатам исследования указанных вопросов суд в обязательном порядке должен привести в своем решении мотивы в обоснование выводов о наличии или отсутствии исключительности соответствующего случая и допустимости уменьшения размера взыскиваемой неустойки.
По данному делу суд первой инстанции в нарушение перечисленных правовых норм и разъяснений в своем решении такие мотивы не привел» .
———————————
См.: пункт 26 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 года.
При рассмотрении другого дела суд указал, что не может служить основанием для снижения размера неустойки довод ответчика о том, что выплата суммы неустойки в полном размере может повлечь неблагоприятные последствия для третьих лиц, не являющихся стороной правоотношений .
———————————
См.: пункт 27 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 года.
Сверх выплаченной неустойки каждая из сторон договора участия в долевом строительстве в случае тех или иных обязательств по такому договору вправе требовать возмещения убытков .
———————————
См.
: часть 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ.
Размер понесенных расходов в счет возмещения реального ущерба подтверждается «обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.» .
———————————
См.: пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8.
«Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено.
В частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода, причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с производством готовых товаров» .
———————————
См.: пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8.
Подчеркнем, что в сложившейся судебной практике исключается одновременное применение неустойки и взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами .
———————————
См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 марта 1999 г. N 7095/97.
Обзор изменений в Федеральный закон № 214-ФЗ
30 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №218‑ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Указанным Законом внесены серьезные поправки в Закон 214‑ФЗ1 (далее – Закон 218‑ФЗ), основные из которых вступят в силу для объектов строительства, разрешение на строительство которых будет получено после 1 июля 2018 года.
Внесенные поправки существенно меняют правила ведения деятельности застройщиков с привлечением средств дольщиков. Скорее всего, последуют официальные разъяснения относительно практического применения изменений. Наиболее серьезные новшества, которые приведены ниже, безусловно, отразятся на строительном бизнесе.
| Суть изменения | Норма Закона 214‑ФЗ |
|---|---|
| Требования к застройщикам по объектам, разрешение на строительство которых получено после 1 июля 2018 года | |
| Застройщик – только хозяйственное общество. | п. 1 ст. 2 |
| Обязательное наличие не менее трехлетнего опыта работы на рынке строительства многоквартирных домов (в качестве застройщика, тех.заказчика или генподрядчика). | п. 1 ст. 2 |
| Обязательное наличие разрешений на ввод в эксплуатацию не менее 10 тыс. кв.м. многоквартирных домов | п. 1 ст. 2 |
| Наличие в наименовании слов «специализированный застройщик» | п. 1 ст. 2 |
| Обязательное наличие экспертизы проектной документации во всех случаях, даже при малоэтажном строительстве | п. 1 части 2 ст. 3 |
| Условие: «один застройщик – одно разрешение на строительство» | |
| Застройщик вправе привлекать денежные средства граждан только по одному разрешению на строительство, если разрешение на строительство получено после 1 июля 2018 года. | Часть 1.1 ст. 3 |
| Требования к финансовой устойчивости застройщика при привлечении средств граждан (по разрешениям на строительство, полученным после 1 июля 2018). При этом отменено требование о величине уставного капитала | |
| Собственные средств застройщика, должны составлять не менее чем 10% от планируемой стоимости проекта. | п.п. 1. 1. части 2 ст. 3 |
| Введено требование о минимальном остатке денежных средств на счете уполномоченного банка на дату направления проектной декларации, который должен составлять 10% от проектной стоимости строительства. | п.п. 1.2. части 2 ст. 3 |
| Застройщик не сможет осуществлять деятельность, не связанную с привлечением денежных средств дольщиков и строительством соответствующего объекта (часть 6 ст. 18 Закона 214‑ФЗ) | |
| Застройщик не может привлекать кредиты и займы за исключением целевых. | п.п. 1.3. части 2 ст. 3, п.п. 1 части 7 ст. 18 |
| Застройщик не может предоставлять займы и ссуды | п.п. 5 части 7 ст. 18 |
| Застройщик не имеет право выпускать облигации и иные ценные бумаги, кроме акций, а также приобретать ценные бумаги | п.п. 1.3-1.4 части 2 ст. 3, п.п. 4 и 7 части 7 ст. 18 |
| Обязательства застройщика, не связанные со строительством многоквартирного дома, не должны превышать 1% от проектной стоимости строительства на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган; | п. п. 1.5 части 2 ст. 3 |
| Застройщик не может обеспечивать исполнения обязательств третьих лиц, а также использовать свое имущество для обеспечения обязательств перед третьими лицами, не связанными со строительством, осуществляемым застройщиком. | п.п. 1.6-1.7 части 2 ст. 3, п.п. 2 и 3 части 7 ст. 18 |
| Застройщик не может участвовать или создавать коммерческие и некоммерческие организации | п.п. 7 части 7 ст. 18 |
| Застройщик не может свершать иные сделки не связанные с осуществлением долевого строительства. | п.п. 8 части 7 ст. 18 |
| Требования к органам управления застройщика и его участниками | |
Руководитель, главный бухгалтер и иные физические лица органов управления застройщика не должны иметь отдельные виды судимости или не истекшего срока дисквалификации, быть ранее (менее трех лет назад) привлеченными к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица, быть несостоятельными (банкротами). |
часть 8 ст. 3, ст. 3.2 |
| Надзор уполномоченного банка (по разрешениям на строительство, полученным после 1 июля 2018) | |
| Уполномоченный банк должен будет соответствовать критериям, установленным Правительством РФ. | п. 3 ст. 2 |
| Застройщик обязан открыть счет только в уполномоченном банке, при этом он вправе иметь только один расчетный счет, через который будут осуществляться все расчеты по ведению строительства; | часть 2.3. ст. 3 |
| Застройщик, технический заказчик и генеральный подрядчик должны иметь счета в одном уполномоченном банке. | часть 2.3. ст. 3 |
По каждому платежу будет осуществляться специальный банковский контроль (проверяться договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты приема-передачи товара, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры и пр. ). В случае установленных несоответствий банк обязан сообщить в надзорный орган. |
ст. 18.2 |
| Изменится способ обеспечения обязательств застройщика перед дольщиками после государственной регистрации «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» | |
| Вместо поручительства банка или страхования гражданской ответственности застройщик будет обязан осуществлять отчисления в компенсационный фонд в размере 1,2% от стоимости договора долевого участия до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. | часть 4 ст. 3, ст. 23.2 часть 1 ст. 10 Закона 218‑ФЗ |
| Повышение информационной открытости застройщика | |
На своем официальном сайте застройщик обязан будет размещать в полном объеме промежуточную бухгалтерскую отчетность в срок не позднее 5-ти календарных дней после окончания соответствующего отчетного периода, годовую бухгалтерскую отёчность и аудиторское заключение в срок не позднее 120-ти календарных дней после окончания соответствующего отчетного года. Требование вводится в действие с момента вступления в силу Закона 218‑ФЗ. |
часть 5 ст. 3 |
| Ту же информацию застройщик будет обязан размещать в единой информационной системе жилищного строительства, такая обязанность возникает с 1 января 2018 года. | ст. 23.3 |
| В проектной декларации застройщик будет обязан указывать информацию и о соответствии требованиям закона определенных физических лиц органов управления компанией | ст. 19 |
| Дополнительные ограничения на использование средств дольщиков по объектам, разрешение на которые получены после 1 июля 2018 года | |
| Расходы на содержание застройщика не могут превысить 10% от проектной стоимости строительства | часть 2 ст. 18 |
| Совокупный размер авансовых платежей не должен превышать 30% от проектной стоимости строительства | часть 4 ст. 18 |
В части организации учета застройщик обязан будет обеспечить ведение учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, отдельно в отношении каждого многоквартирного дома (часть 5 ст. |
|
1 Федеральный закон от 30.12.2004 №214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Август, 2017
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №. 98-ФЗ от 29 июля 2004 г. О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 214-ФЗ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №. 98-ФЗ от 29 июля 2004 г. «О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 214-ФЗ)ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН НЕТ. 98-ФЗ от 29 июля 2004 г. О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ
(с Изменениями и Дополнениями от 2 февраля 18 декабря 2006 г., 24 июля 2007 г.)
Принят Государственной Думой 9 июля 2004 г. Одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 г.
Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона 1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением
режима коммерческой тайны в отношении сведений, составляющих секреты производства (ноу-хау).
2. Положения настоящего Федерального закона распространяются на сведения, составляющие коммерческую тайну, независимо от носителя, на котором он записан.
3. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на сведения, отнесенные в установленном порядке к коммерческая тайна, на которые распространяются положения законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Статья 2. Законы Российской Федерации о коммерческой тайне Законы Российской Федерации о коммерческой тайне составляют Гражданский кодекс Российской Федерации.
Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных федеральных законов.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) коммерческая тайна означает режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю в соответствии с существующие или вероятные условия для увеличения доходов, для избежания неоправданных расходов, для сохранения позиции на
рынок товаров, работ и услуг или для извлечения иной коммерческой выгоды;
2) информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) означает информацию любого
характер (производственный, технико-экономический, организационный и др.
), в том числе по результатам интеллектуальной деятельности
в научно-технической сфере, а также сведения о методах выполнения профессиональных
деятельность, имеющая фактическую или потенциальную коммерческую ценность, поскольку она неизвестна третьим лицам, поскольку третья
лица не имеют к ней свободного доступа на законных основаниях и в отношении которых обладатель такой информации
введен режим коммерческой тайны;
3) утратил силу с 1 января 2008 г.;
4) обладатель информации, составляющей коммерческую тайну означает лицо, владеющее сведения, составляющие коммерческую тайну, и ограничившие доступ к такой информации и возбудившие в отношении
такой информации режим коммерческой тайны;
5) доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну означает ознакомление определенных лиц со сведениями, составляющими коммерческую тайну, с согласия ее обладателя либо на ином законном основании
при условии сохранения конфиденциальности такой информации;
6) передача сведений, составляющих коммерческую тайну означает передачу информации
, составляющую коммерческую тайну и записанную на материальном носителе ее обладателем контрагенту на
на договорной основе в объеме и на условиях, определенных договором, включая положение, обязывающее
контрагент принять соответствующие меры для обеспечения конфиденциальности же, как это предусмотрено договором;
7) контрагент — сторона гражданско-правового договора, по отношению к которой обладатель информации, являющейся коммерческая тайна переданной информации;
8) предоставление информации, составляющей коммерческую тайну означает предоставление информации, составляющей коммерческую тайну и записанные на материальном носителе, находящемся в распоряжении ее обладателя органов государственной власти, иных государственных
органов власти и органов местного самоуправления с целью предоставления им возможности выполнять свои
функции;
9) разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну означает действие или бездействие в результате из них сведения, составляющие коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной или иной,
, в том числе с использованием технических средств) становится известно третьим лицам без согласия на то владельца
такой информации или противоречащей трудовому или гражданско-правовому договору.
Статья 4 . Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получение этой информации
1. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и определение ее перечня и состав этой информации принадлежит владельцу такой информации с должным учетом положений
настоящего Федерального закона.
2. Утратил силу с 1 января 2008 г.; 3. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от обладателя такой информации на
на договорной основе или на ином законном основании, считается полученным законным путем.
4. Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, признается были получены незаконным путем, когда получение такой информации было осуществлено путем умышленного преодоления
меры по обеспечению ее конфиденциальности, принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую
секретно, а также когда получатель такой информации либо знал, либо имел достаточные доказательства, чтобы предположить, что такая
информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что лицо, передающее такую
информация не имеет правовых оснований для передачи этой информации.
Статья 5 . Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в
относительно следующих данных:
1) наличие в учредительных документах юридических лиц документов, подтверждающих внесение записей о юридических
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующих государственных реестрах;
2) при наличии документов, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных
учреждений и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной безопасности
обстановка, безопасность пищевых продуктов и другие факторы, отрицательно влияющие на безопасное функционирование производственных объектов,
безопасность каждого гражданина и безопасность населения в целом;
5) о численности, составе работников, системе оплаты труда, условиях труда,
в том числе по охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональных заболеваний, о наличии
вакансии;
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и другим социальным выплатам;
7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах возбуждения дел о
совершение таких преступлений;
8) об условиях проведения конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
9) о размере и структуре доходов некоммерческих организаций, о размере и составе их
имущества, на их доходы, на численность и оплату труда их работников, на использование
безвозмездный труд граждан в деятельности некоммерческих организаций;
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
11) обязательность раскрытия данных, или недопустимость ограничения доступа к данным, которые установлены
в соответствии с другими федеральными законами.
Статья 6 . Предоставление сведений, составляющих коммерческую тайну 1. Обладатель сведений, составляющих коммерческую тайну, по мотивированному требованию государства
орган власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления, снабжать их на безвозмездной основе
сведения, составляющие коммерческую тайну. Мотивированное требование подписывается уполномоченным на то должностным лицом,
содержат изложение цели и правовых оснований запрашиваемой информации, составляющей коммерческую тайну, и
также сроки предоставления такой информации, если иное не установлено федеральными законами.
2. При отказе обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, предоставить ее в государственный орган органа, иного государственного органа или органа местного самоуправления, органы вправе требовать
информация через суд.
3. Обладатель сведений, составляющих коммерческую тайну, а также органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, получившие такую информацию, в соответствии с частью 1 настоящей статьи
обязаны предоставлять такую информацию по запросу судов, следственных органов, органов, в ведении которых находится
досудебное дознание по делам, находящимся в их ведении, в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательства Российской Федерации.
4. Документы, представляемые в органы, указанные в частях 1 и 3 настоящей статьи и содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну, должны иметь гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее владельца (в случае
юридических лиц — полное наименование и местонахождение, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя,
отчество гражданина — индивидуального предпринимателя и место жительства).
Статья 7. Утратил силу с 1 января 2008 г.
Статья 8. Утратила силу с 1 января 2008 г.
Статья 9. Утратила силу с 1 января 2008 г.
Статья 10. Защита конфиденциальности информации
1. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, включают: 1) определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка
обработка этой информации и контроль за соблюдением этой процедуры;
3) ведение учета лиц, получивших доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, и (или)
лица, которым была предоставлена или передана эта информация;
4) регулирование отношений по использованию сведений, составляющих коммерческую тайну, работниками на основании
трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
5) нанесение на материальные носители (документы), содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну
Штамп «Коммерческая тайна» с указанием владельца этой информации (для юридических лиц — полное наименование
и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося
индивидуальный предприниматель и место жительства).
2. Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, мер, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
3. Индивидуальный предприниматель, являющийся обладателем сведений, составляющих коммерческую тайну, и имеющий работники, с которыми заключены трудовые договоры, не должны принимать меры для защиты конфиденциальности
сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением пунктов 1 и 2, а также положений пункта 4, касающихся
регулирование трудовых отношений.
4. Наряду с мерами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, обладатель информации, составляющей коммерческая тайна вправе использовать в случае необходимости средства и методы технической защиты
конфиденциальность указанной информации, иные меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5. Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, предоставил:
1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия
его держателя;
2) предусматривается использование работниками сведений, составляющих коммерческую тайну, и передача
того же контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.
6. Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, противоречащих требованиям защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лица, обеспечивающие оборону страны и безопасность государства.
Статья 11 . Защита конфиденциальности информации в рамках трудовых отношений 1. В целях защиты конфиденциальности информации работодатель обязан: 1) знакомить под расписку работника, доступ которого к сведениям, составляющим коммерческую тайну,
необходим для выполнения им трудовых обязанностей с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну,
держателем которого является работодатель и его контрагенты;
2) под расписку ознакомить работника с режимом коммерческой тайны, установленным
работодателя, а также с мерами ответственности за его нарушение;
3) создать для работника необходимые условия, позволяющие ему соблюдать режим коммерческой деятельности
тайна устанавливается работодателем.
2. Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется с его согласие на это, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.
3. В целях защиты конфиденциальности информации работник обязан: 1) соблюдать установленный работодателем режим коммерческой тайны;
2) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, обладателем которых является работодатель и его
контрагентов и не использовать эту информацию в личных целях без их согласия;
3) утратил силу с 1 января 2008 г.;
4) утратил силу с 1 января 2008 г.;
5) передавать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора материальные носители
используемые работником сведения, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну.
4. Утратил силу с 1 января 2008 г. 5. Утратил силу с 1 января 2008 г. 6. Трудовой договор с руководителем организации должен предусматривать его обязанность гарантировать охрану
конфиденциальность информации, обладателем которой является организация и ее контрагенты и ответственность
, чтобы гарантировать защиту конфиденциальности.
7. Утратил силу с 1 января 2008 г. 8. Работник вправе обжаловать в судебном порядке незаконное введение режима коммерческой
тайна в отношении сведений, к которым он получил доступ в связи с выполнением им своей работы
обязательства.
Статья 12. Утратил силу с 1 января 2008 г.
Статья 13. Защита конфиденциальности информации при ее передаче 1. Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии с
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, обязаны создавать условия, обеспечивающие охрану
конфиденциальность информации, передаваемой им юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
2. Должностные лица органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, гражданских или муниципальные служащие указанных органов имеют при отсутствии на то согласия обладателя информации
, составляющих коммерческую тайну, без права разглашения или передачи другим лицам, органам государственной власти или иным государственным
органы, органы местного самоуправления сведения, составляющие коммерческую тайну, ставшую известной
их в силу исполнения должностных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также
не имеют права использовать эту информацию в корыстных или иных личных целях.
3. В случае нарушения конфиденциальности информации должностными лицами органов государственной власти, иными государственных органов, органов местного самоуправления, государственными или муниципальными служащими указанных органов, эти лица
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 14 . Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 1. Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в установленном порядке.
, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Работник, который в связи с исполнением своих трудовых обязанностей получил доступ к
информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является работодатель или его контрагенты,
умышленное или неосторожное разглашение указанной информации, при отсутствии в действиях этого работника элементов
, составивших правонарушение, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Органы государственной власти, иные органы государственной власти или органы местного самоуправления, получившие доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, относятся по отношению к обладателю сведений, составляющих
коммерческая тайна, гражданско-правовая ответственность за разглашение или неправомерное использование этой информации их должностными лицами или гражданско-правовая
муниципальные служащие указанных органов, которым стало известно в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей
(в процессе эксплуатации) обязательства.
4. Лицо, использовавшее сведения, составляющие коммерческую тайну, и не имевшее достаточных оснований для рассматривать использование этой информации как незаконное, включая доступ к такой информации, полученный случайно или
ошибка, не может быть привлечена в соответствии с настоящим Федеральным законом к ответственности.
5. По требованию обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, лицо, указанное в части 4 настоящего
настоящей статьей, обязаны принимать меры по охране конфиденциальности информации.
При отказе от этого
лицо, принимающее такие меры, обладатель сведений, составляющих коммерческую тайну, вправе
требовать, чтобы его права были должным образом защищены в судебном порядке.
Статья 15 . Ответственность за непредоставление сведений, составляющих коммерческую тайну, государству органы власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления
Невыполнение обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, законных требований
органы государственной власти, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления в части поставки им
сведения, составляющие коммерческую тайну, а также препятствующие получению должностными лицами этих органов
информация влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Статья 16 . Переходные положения Штампы, проставленные до вступления в силу настоящего Федерального закона, на материальных носителях с указанием
наличие в нем сведений, составляющих коммерческую тайну, сохраняют свою силу при условии принятия мер по
охраняют конфиденциальность указанной информации приведены в соответствие с требованиями настоящего
Федерального закона.
Президент
РФ В.Путин
Москва, Кремль
29 июля 2004 г.
№ 98-ФЗ
Обзор первой поездки на Yamaha FZ-10 2017 года
Yamaha FZ-10 2017 года Я провел целый день на Yamaha FZ-10 2017 года по очень сложному маршруту, включая Хвост Дракона, и остался очень впечатлен. Забудьте на мгновение о цене, FZ-10 — это невероятно мощный спортбайк, отвечающий всем требованиям — за любую цену. Он невероятно мощный и на нем легко ездить быстро и безопасно. Это, безусловно, мотоцикл экспертного класса, но если вы поклонник спортивных мотоциклов, то вы просто влюбитесь в него. Вот 14 быстрых фактов о Yamaha FZ-10 2017 года, которые вам нужно знать.
1. Мир раздевается и чувствует себя комфортно. Yamaha процитировала отраслевые данные, и впервые за многие годы спортивные мотоциклы (высокопроизводительные нейкед/вертикальные/стандартные машины, но исключая специализированные спорт-туристы) теперь довольно легко продаются лучше, чем суперспортивные (предназначенные для гонок реплики).
В июне 2011 года было соотношение 45/55 в пользу суперспорта, но за последние пять лет эти цифры изменились, где теперь 73 процента – спортивные, и только 27 % – суперспортивные мотоциклы. Фактически, спортивные мотоциклы видели Увеличение продаж на 214% только за последние 3 года .
2. Теперь семейство FZ завершено. После мега-успеха моделей FZ-07 и FZ-09 компании Yamaha понадобилась флагманская модель FZ, и Yamaha FZ-10 2017 года — это то, что вам нужно. Это (значительно) самая свирепая ФЗ на улице.
3. FZ-10 — это слегка замаскированный R1, и компромиссы минимальны. Yamaha FZ-10 2017 года противоречит японской склонности сильно разбавлять флагман суперспорта, чтобы сделать его более «управляемым». FZ-10 сохраняет новейший кросспланерный двигатель и шасси R1 с небольшими изменениями для улучшения его характеристик в реальном мире.
Посетите страницу обзоров мотоциклов Ultimate MotorCycling
4. Двигатель Yamaha FZ-10 2017 года работает плавно.
В двигателе почти нет заметной вибрации, а реакция дроссельной заслонки очень плавная. Мотор FZ кажется невероятно мощным, а низкая нота дрона кроссплана скрывает, насколько быстро двигатель вращается.
5. Мощность Yamaha FZ-10 2017 года является образцовой. Чувствительность на дроссельной заслонке превосходна, а с тремя режимами мощности их легко менять на лету и выбирать тот, который лучше всего подходит для текущих условий езды. Силовые колеса на первых трех передачах просты, а выходы из медленных поворотов настолько агрессивны, насколько вам нужно; FZ-10 просто закапывается и стартует вне поворотов, часто с передним колесом, легко отрывающимся от асфальта. Коленчатый вал имеет немного большую инерцию, чем у R1, что делает FZ немного менее быстрым и более удобным для пользователя; немного более короткая передача с двумя дополнительными зубьями на задней звездочке помогает FZ-10 быстро реагировать на любой скорости.
6. Мотор не расстроен, но немного перенастроен под улицу.
Двигатель R1 был сочтен слишком ориентированным на гусеницу, поэтому FZ-10 имеет разные распределительные валы для увеличения крутящего момента в низком и среднем диапазоне, другие корпуса дроссельной заслонки (но того же размера), чтобы обеспечить круиз-контроль, большую воздушную коробку для компенсации. для уменьшения эффекта набегающего воздуха R1 и одиночный топливный инжектор, поскольку второй на R1, который включается на высоких оборотах, не нужен на FZ-10. Степень сжатия FZ-10 была немного снижена до 12:1, чтобы предотвратить проблемы с перегревом.
Красная линия FZ-10 составляет 12 200 об/мин, что ниже, чем у R1, на 2 300 об/мин. Тем не менее, максимальный крутящий момент на обеих машинах одинаков и составляет 82 футо-фунта, а на Yamaha FZ-10 2017 года он ниже в диапазоне оборотов при 9000 об/мин. Мощность в диапазоне низких и средних частот увеличена на 18 процентов по сравнению с R1. На крутых извилистых дорогах двигатель FZ-10 чувствует себя намного более крутящим, чем подразумевается в спецификации, и действует больше как тройной или V4.
7. Передаточные числа FZ-10 идентичны R1. Однако передаточное число главной передачи у FZ-10 немного короче, с двумя дополнительными зубьями (с 41 у R1 до 43 у FZ) на задней звездочке. FZ-10 быстро реагирует и прыгает из поворота в поворот, а ощущение крутящего момента побуждало меня часто включать передачу выше, чем обычно с рядным 4-цилиндровым двигателем. Мой пробег на Хвосте Дракона был в основном на второй и третьей передачах, и, хотя для начала очень медленных поворотов я опускался до первой, в конце концов я оставил ее на второй и позволил удивительно низкому крутящему моменту подтолкнуть меня. трудно выходить из поворотов. Двигатель никогда не чувствует себя даже близко к стрессу или чрезмерной нагрузке.
8. Комплект электроники на Yamaha FZ-10 2017 года — это один из компромиссов по сравнению с R1. В FZ-10 отсутствует инерциальный измерительный блок (IMU) R1, поэтому датчик угла крена и очень сложная электроника на FZ-10 уменьшены.
Нерегулируемая ABS управляет теми же тормозами, что и R1. Существует три уровня контроля тяги (плюс выключение), а также три режима езды/мощности.
9. На ФЗ-10 используются новые режимы мощности. Как и прежде, режим по умолчанию — STD, но теперь Yamaha называет следующий наиболее агрессивный режим «A» и самый агрессивный режим «B». Полная мощность обеспечивается во всех трех режимах — меняется просто уровень отклика, и различия заметны и очень полезны. Я использовал режим B (наиболее агрессивный, и настройки сохраняются при выключении ключа) большую часть моей поездки, и я наслаждался мгновенным, но плавным и очень отзывчивым подключением дроссельной заслонки (колеса доступны по команде даже в TC 1 и 2). ). Однако, когда я ехал на Хвосте Дракона, я переключился на STD (наименее агрессивный), и он идеально подходил для медленных поворотов. Изменения могут быть сделаны на лету как в настройках Power, так и в TC, пока дроссельная заслонка закрыта.
10.
Шасси точно от R1. Это делает управление точным и нейтральным, а Yamaha FZ-10 2017 года невероятно маневренным, не проваливаясь в повороты. Он безупречно справлялся с быстрыми подметальными машинами, и даже при прохождении действительно медленных поворотов на Хвосте Дракона FZ-10 поворачивал с большим чувством и без нежелания, когда он приближался к максимальному углу наклона. Изменения направления быстрые и точные. Подрамник выполнен из стали, что позволяет перевозить пассажиров, а также дополнительный багаж Yamaha, состоящий из кофров и даже верхнего ящика.
11. Колеса R1 изготовлены из высококачественной резины. 5-спицевые алюминиевые диски R1 обуты в шины Bridgestone Battlax Hypersport S20 размерностью 190/55 сзади. На ходу они вели себя безупречно, и даже в некоторых мокрых условиях не было даже намека на скольжение, несмотря на мой быстрый темп.
12. Подвеска исправна. Опять же, как и у R1, Yamaha FZ-10 2017 года оснащен идентичной полностью регулируемой вилкой KYB и амортизатором с демпфированием отбоя на высоких и низких скоростях сзади.
Это придает FZ-10 такое же твердое спортивное ощущение, как и у R1, но езда никогда не становится жесткой или резкой. Задний амортизатор не приседает сзади, поэтому недостаточная поворачиваемость при резком нажатии на педаль газа отсутствует; FZ-10 пошел именно туда, куда я хотел. Стандартные настройки были идеальными для дорог Теннесси и Северной Каролины, без рывков сзади. Чувствительный к скорости рулевой демпфер предотвращал тряску руля.
13. Как и ожидалось, FZ-10 невероятно удобен. Тройные зажимы удерживают идеально расположенные конические рули, которые расставляют руки примерно на ширине плеч. Подножки немного выдвинуты вперед и ниже, чем у R1, но ненамного, так что FZ-10 по-прежнему остается хардкорным спортбайком. Сиденье очень удобное, и Yamaha постаралась уменьшить наклон вперед, что, безусловно, помогает.
Передняя фара и мини-капот (который хорошо снижает вибрацию) установлены на раме, чтобы снять вес с передней части, облегчить рулевое управление и улучшить ощущение передней части, согласно Yamaha; У меня была абсолютная уверенность в передней части, поэтому я не сомневаюсь в этом утверждении.