Статья 15.5. Особенности открытия, ведения и закрытия счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве / КонсультантПлюс
Статья 15.5. Особенности открытия, ведения и закрытия счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве
(в ред. Федерального закона от 01.07.2018 N 175-ФЗ)
1. Счет эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве открывается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
2. Счет эскроу открывается уполномоченным банком (эскроу-агент) для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от владельца счета — участника долевого строительства (депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в целях передачи эскроу-агентом таких средств застройщику (бенефициару) в соответствии с частью 6 настоящей статьи.
3. Если уполномоченный банк взаимодействует с клиентами с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, заявление об открытии счета эскроу, договор счета эскроу могут быть заполнены и подписаны простой электронной подписью с использованием систем дистанционного банковского обслуживания уполномоченного банка в соответствии с банковскими правилами.
4. Денежные средства на счет эскроу вносятся после регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии со статьей 15.4 настоящего Федерального закона, на срок условного депонирования денежных средств, который не может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в проектной декларации.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.03.2022 ст. 15.5 дополняется ч. 4.1 (ФЗ от 30.12.2021 N 476-ФЗ). См. будущую редакцию.
5. Проценты на сумму денежных средств, находящихся на счете эскроу, не начисляются. Вознаграждение уполномоченному банку, являющемуся эскроу-агентом по счету эскроу, не выплачивается.
6. Внесенные на счет эскроу денежные средства не позднее десяти рабочих дней после представления застройщиком способом, предусмотренным договором эскроу, уполномоченному банку разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или сведений о размещении в единой информационной системе жилищного строительства этой информации перечисляются эскроу-агентом застройщику либо направляются на оплату обязательств застройщика по кредитному договору (договору займа), если кредитный договор (договор займа) содержит поручение застройщика уполномоченному банку об использовании таких средств (части таких средств) для оплаты обязательств застройщика по кредитному договору (договору займа), или на открытый в уполномоченном банке залоговый счет застройщика, права по которому переданы в залог уполномоченному банку, предоставившему денежные средства застройщику, в случае, если это предусмотрено кредитным договором (договором займа).
(в ред. Федеральных законов от 27. 06.2019 N 151-ФЗ, от 13.07.2020 N 202-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.03.2022 ст. 15.5 дополняется ч. 6.1 (ФЗ от 30.12.2021 N 476-ФЗ). См. будущую редакцию.
7. Помимо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований прекращения договора счета эскроу договор счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве прекращается по следующим основаниям:
1) при расторжении договора участия в долевом строительстве;
2) при отказе от договора участия в долевом строительстве в одностороннем порядке.
7.1. Уполномоченный банк (эскроу-агент) вправе отказаться от договора счета эскроу в одностороннем порядке при невнесении денежных средств на счет эскроу в течение более трех месяцев со дня заключения такого договора.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ)
8. В случае прекращения договора счета эскроу по основаниям, предусмотренным частью 7 настоящей статьи, денежные средства со счета эскроу на основании полученных уполномоченным банком в соответствии с частью 9 настоящей статьи сведений о погашении записи о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, подлежат возврату участнику долевого строительства либо перечисляются на его залоговый счет, права по которому переданы в залог банку или иной кредитной организации, предоставившим денежные средства участнику долевого строительства для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, если такое условие предусмотрено договором, заключенным между участником долевого строительства и кредитором.

(в ред. Федеральных законов от 27.06.2019 N 151-ФЗ, от 13.07.2020 N 202-ФЗ)
8.1. Если при заключении договора участия в долевом строительстве, который прекращен по основаниям, предусмотренным частью 7 настоящей статьи, либо кредитного договора (договора займа), заключенного для расчетов по такому договору участия в долевом строительстве, использовались средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, уполномоченный банк на основании заявления гражданина — участника долевого строительства направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы предусмотренный частью 4 статьи 10.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» запрос. Возврат средств (части средств) материнского (семейного) капитала, использованных на приобретение (строительство) жилого помещения по такому договору, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
(часть 8.1 введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ)
9. Орган регистрации прав не позднее пяти рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о расторжении, прекращении или об одностороннем отказе одной из сторон от исполнения договора участия в долевом строительстве, заключенного с учетом особенностей, предусмотренных статьей 15.4 настоящего Федерального закона, размещает в единой информационной системе жилищного строительства сведения о погашении в Едином государственном реестре недвижимости записи о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве.
(в ред. Федеральных законов от 25.12.2018 N 478-ФЗ, от 27.06.2019 N 151-ФЗ)
10. В случае уступки участником долевого строительства, являющимся владельцем счета эскроу, прав требований по договору участия в долевом строительстве или перехода таких прав требований по иным основаниям, в том числе в порядке универсального правопреемства или при обращении взыскания на имущество должника, к новому участнику долевого строительства с момента государственной регистрации соглашения (договора), на основании которого производится уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, или с момента перехода по иным основаниям прав требований по такому договору переходят все права и обязанности по договору счета эскроу, заключенному прежним участником долевого строительства.
11. В случае отказа уполномоченного банка от заключения договора счета эскроу с лицом, являющимся стороной договора участия в долевом строительстве, расторжения уполномоченным банком договора счета эскроу с клиентом, являющимся стороной договора участия в долевом строительстве, по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», другая сторона договора участия в долевом строительстве может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора участия в долевом строительстве в порядке, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона.
12. Уполномоченный банк, в котором открыт счет эскроу участника долевого строительства, информирует такого участника долевого строительства, являющегося владельцем счета эскроу, о наличии основания для одностороннего отказа участника долевого строительства от исполнения договора участия в долевом строительстве, предусмотренного пунктом 1 части 7 статьи 15.
(в ред. Федерального закона от 25.12.2018 N 478-ФЗ)
214-ФЗ | Банк России
Обновлено: 09.01.2020
Банк России в связи с вопросами кредитных организаций об отражении в бухгалтерском учете в соответствии с принципами Международных стандартов финансовой отчетности (далее — МСФО) сделок кредитования застройщика при наличии на счетах эскроу денежных средств, размещенных участниками долевого строительства, а именно:
- являются ли указанные сделки кредитования рыночными;
- необходимо ли в отношении обязательств в виде остатков денежных средств на счетах эскроу, по которым не начисляются проценты, рассчитывать и отражать в бухгалтерском учете «корректировки на нерыночность» сообщает следующее.
Порядок проведения банками рассматриваемых операций определен Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 214-ФЗ). То есть, условия совершения сделок кредитования застройщика при наличии остатков средств на счетах эскроу специфичны для данного вида операций, но одинаковы для всех кредитных организаций.
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» устанавливает, что целью оценки справедливой стоимости является определение цены, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка. Поскольку все банки руководствуются Законом № 214-ФЗ, считаем, что данные операции формируют свой уникальный рынок услуг кредитования застройщиков, в рамках которого открытие счетов эскроу и кредитование застройщиков при наличии остатков на счетах эскроу осуществляется в целях, уникальных для этого типа вкладов и кредитных продуктов.
В связи с этим на кредитные договоры, заключаемые банками с застройщиками, не распространяются требования Положения Банка России от 02.10.2017 № 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств» об отражении в бухгалтерском учете «корректировок на нерыночность» из-за отсутствия сравнимых рыночных данных.
По этим же основаниям требования Положения Банка России от 02.10.2017 № 604-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов» об отражении в бухгалтерском учете «корректировок на нерыночность» не распространяются на финансовые обязательства в виде остатков средств на счетах эскроу, по которым не начисляются проценты в силу требований Закона № 214-ФЗ.
Новеллы в законодательстве об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
Тема долевого строительства жилья на сегодняшний день имеет актуальное значение и в жизни общества, и в юридической практике, поскольку является наиболее социальной значимой. С 1 января 2017 года вступил в силу ряд поправок в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Данные изменения во многом направлены на защиту интересов так называемых дольщиков, стремятся снизить риски участников долевого строительства при приобретении недвижимости. Изменения коснулись практически каждой статьи Федерального закона, остановимся на наиболее значимых.
С внесением изменений в Федеральный закон условия договора долевого участия должны соответствовать информации, включенной в проектную декларацию на момент заключения договора. Договор, заключенный в нарушение данного требования, может быть признан судом недействительным только по иску участника долевого строительства, заключившего такой договор.
Также изменением, способствующим минимизации рисков дольщиков, является попытка законодателя нормативно обеспечить целевое расходование денежных средств: в законодательстве перечислены цели для использования денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору (ст. 18 Федерального закона).
Кроме того, согласно ст. 18.1 Федерального закона, теперь возмещение затрат на строительство допускается при условии, если после ввода в эксплуатацию объекта на такой объект возникает право общей долевой собственности у участников долевого строительства или указанный объект безвозмездно передается застройщиком в государственную или муниципальную собственность. То есть застройщик сможет получить возмещение своих расходов на строительство объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов) только в случае их передачи в долевую собственность участников долевого строительства либо безвозмездно в муниципальную собственность.
Еще одной новацией является статья 23.2 Федерального закона, согласно которой допускается создание фонда, средства которого формируются за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Условия и порядок использования средств фонда устанавливает Правительство Российской Федерации.
Представляется, что данные изменения позволят, с одной стороны, снять социальную напряженность в указанной сфере, а с другой стороны, уменьшить количество обманутых дольщиков.
Напоминаем, что в Санкт‑Петербурге органом, контролирующим деятельность организаций-застройщиков, является Комитет по строительству Санкт‑Петербурга. По всем вопросам, связанным с деятельностью застройщика, а также возможным нарушениям законодательства следует обращаться в Управление контроля и надзора в области долевого строительства Комитета по строительству Санкт‑Петербурга.
При наличии сомнений по отдельным положениям договора участия в долевом строительстве, необходимо обращаться Управление Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу, где будет проведена проверка такого договора на предмет соответствия требованиям законодательства о защите прав потребителей.
В случае несогласия с ответами контролирующих органов, а также по вопросам, связанным с ненадлежащим или несвоевременным исполнением условий заключенного договора, следует обращаться в прокуратуру района, в котором осуществляется строительство объекта.
Также следует помнить, что при необходимости расторжения договора и взыскания денежных средств с застройщика, гражданам необходимо самостоятельно обращаться с соответствующими исками в суд.
Информация о правовых механизмах, регулирующих деятельность в области долевого строительства — Градостроительство
Изменения в области долевого строительства
В Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» внесены изменения, предусматривающие ряд новшеств. С их учетом действие закона распространяется на отношения при строительстве (создании) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков (таунхаусы).
В соответствии со статьей 23.2 «Меры дополнительной защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства» Федерального закона № 214-ФЗ (в редакции Федерального закона № 304-ФЗ), принято Постановление Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2016 г. № 1310 «О защите прав граждан-участников долевого строительства».
Утверждены Правила осуществления обязательных отчислений (взносов) застройщиков в фонд, средства которого формируются за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости денежные средства участников долевого строительства, а также использования средств фонда. Основной целью деятельности организации является защита прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Правилами осуществления обязательных отчислений (взносов) застройщиков в фонд установлено, что застройщики осуществляют обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд с 1 января 2017 г. в отношении многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если государственная регистрация договора участия в долевом строительстве таких объектов недвижимости с первым участником долевого строительства осуществляется после 1 января 2017 г.
Застройщик обязан выполнить обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд единовременно до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного с первым участником долевого строительства.
В качестве одного из возможных способов обеспечения прав участников долевого строительства предусмотрено использование механизма банковского проектного финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с открытием счетов эскроу для размещения средств участников долевого строительства.
Оценка регулирующего воздействия поправок в закон № 214-ФЗ от 29.07.17
Анализ поправок в федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на основании федерального закона №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 (далее — «Поправки») приводит к следующим основным выводам.
Поправки существенно ужесточают и ограничивают деятельность застройщиков, осуществляющих строительство жилья на основании договоров долевого участия (далее — «ДДУ») граждан. Самыми жесткими ограничениями являются требование работы исключительно через эскроу-счета в уполномоченных банках, запрет на вывод средств со счета застройщика до окончания проекта, контроль банков над расходованием средств застройщиком и создание единого централизованного компенсационного фонда под эгидой государства.
В результате введения Поправок себестоимость строительства жилья по федеральному закону №214-ФЗ вырастет примерно на 12–18%, при этом 2/3 этого роста придется на дополнительные выплаты банкам и упущенную выгоду застройщиков от хранения свободных денежных средств по ставкам ниже рыночных на счетах в уполномоченных банках. Поправки, существенно ограничивая конкуренцию банков, при этом не страхуют дольщиков от рисков, связанных с их банкротством.
Поправки не только не устраняют бизнес-рисков, связанных с изменениями конъюнктуры или просчетами при оценке инвестиционных проектов застройщиками, но и усугубляют их, отменяя диверсификацию рисков девелопера за счет введения принципа «один застройщик — одно разрешение на строительство».
Проблема пострадавших дольщиков не является специфичной и требующей специального регулирования. Подавляющая часть потерпевших не получила квартиры в собственность не потому, что свои обязательства не смогли выполнить добросовестные девелоперы, а вследствие того, что столкнулась с элементарным мошенничеством, возможным в любой сфере, а не только при строительстве жилья. Кроме того, более половины потерпевших заключили иные договоры, нежели ДДУ, предусмотренные федеральным законом №214-ФЗ.
Таким образом, Поправки защищают граждан, вступающих в отношения с заведомыми мошенниками, за счет других групп экономических субъектов. Основными пострадавшими от внедрения Поправок будут добросовестные застройщики, а также граждане с низкой толерантностью к риску, которые предпочитают покупать квартиры на стадии незавершенного строительства у надежных девелоперов или готовые квартиры. Основными бенефициарами вступления Поправок в силу станет узкий круг коммерческих банков.
На основе данных выводов можно сформулировать следующие рекомендации. В идеале желательно отменить вступление Поправок в силу. Как минимум, целесообразно исключить из них следующие положения: требование работы исключительно через эскроу-счета в уполномоченных банках, запрет на вывод средств со счета застройщика до окончания проекта, контроль банков над расходованием средств застройщиком и создание единого централизованного компенсационного фонда под эгидой государства. Вместо комплексного регулирования, существенно ограничивающего деятельность застройщиков, ввести для тех строительных компаний, которые работают или планируют начать работать в соответствии с федеральным законом № 214-ФЗ, простую меру — лицензирование и провести широкую информационную компанию, направленную на то, чтобы граждане, намеревающиеся заключать ДДУ, проверяли наличие у застройщика лицензии. Ужесточить преследование мошенников в сфере строительства жилья: по возможности, отказаться от условных приговоров и судить организаторов мошенничества не только за мошенничество, но и за организацию финансовых пирамид.
Новое в законодательстве об участии в долевом строительстве и рекламе
Федеральным законом от 03.07.2016 № 304-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе законодательство о рекламе.
Согласно изменениям с 01.01.2017 реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства таких объектов может содержать коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов — наименование жилого комплекса), если такое коммерческое обозначение (наименование жилого комплекса) указано в проектной декларации.
В рекламе о долевом участии в строительстве рекламодатели обязаны, помимо сведений о месте размещения проектной декларации, указывать фирменное наименование (наименование) застройщика либо его коммерческое обозначение. При этом рекламодатели вправе по своему усмотрению выбрать, какие сведения о застройщике (наименование или коммерческое обозначение) будут указаны в рекламе, а также вправе указать коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов — наименование жилого комплекса).
Право на указание в рекламе коммерческих обозначений, наименования жилого комплекса возникает у рекламодателя в следующих случаях: в проектной декларации указано коммерческое обозначение, индивидуализирующее застройщика; коммерческое обозначение, индивидуализирующее объекты капитального строительства; наименование жилого комплекса (в случае строительства многоквартирных домов), проектная декларация своевременно опубликована застройщиком в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объектов недвижимости, не допускается до выдачи в установленном порядке разрешения на строительство, государственной регистрации права собственности или права аренды, субаренды на земельный участок, на котором осуществляется строительство, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, получения заключения уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство (создание) соответствующих многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ.
Кроме того, статьей 3 Закона № 304-ФЗ вводятся в Закон № 214-ФЗ требования к застройщику, соответствие которым должно быть удостоверено заключением уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство (создание) соответствующих многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Заключение уполномоченного органа о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Закона № 214-ФЗ выдается до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
Данная норма не распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если застройщик в установленном порядке заключил договор с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости до 1 января 2017 года.
сущность закона об участии в долевом строительстве действующая редакция
В последнее время приобретение недвижимости путем заключения договора долевого участия становится крайне актуальным. Законодательно регламентирует процесс участия в долевом строительстве № 214-ФЗ. Суть закона будет подробно рассмотрена в статье.
О предмете регулирования Федеральным законом
Вводимый Федеральный закон создан в целях регулирования отношений, тесно связанных с привлечением финансовых средств граждан для строительства многоквартирных домов.Привлечение денежных вложений происходит на долевой основе: фактически каждый претендент на жилье «снимает долю» на строительство дома.
Долевое строительство, казалось бы, очень простой, но в то же время весьма неоднозначный процесс. В последнее время участились случаи обмана граждан, зарегистрированных в качестве держателей. Для предотвращения подобных махинаций был разработан 214-ФЗ. Суть закона очень проста: строгое закрепление норм, позволяющих качественно осуществлять процессы строительства долевого характера.
О застройщике и доме
Статья 2 рассматриваемого нормативного акта устанавливает два основных понятия, которые используются во всех последующих положениях закона. Первый термин — «строитель». По закону под застройщиками понимаются юридические лица, владеющие земельным участком, на котором будет построен жилой объект. Застройщик получает специальное разрешение на застройку, после чего начинается процесс привлечения финансирования.
Объектом долевого строительства всегда является помещение жилого или нежилого типа, которое подлежит передаче участникам строительства на долевой основе.Следует отметить, что такими объектами не могут быть предприятия, которые носят промышленный характер.
Суть закона 214-ФЗ, таким образом, заключается в закреплении правил, касающихся долевого строительства.
О праве на привлечение финансирования
Выше уже отмечалось, что процесс привлечения средств не может быть начат без получения специального разрешения. Что является причиной этого? Стоит напомнить суть закона 214-ФЗ. Речь идет о минимизации случаев мошенничества и финансовых махинаций.Именно поэтому в статье 3 нормативного акта закреплены нормы, согласно которым застройщик имеет возможность привлекать деньги только после заполнения декларации на строительство, а также после оформления и оформления ряда землестроительных мероприятий. Застройщик обязан сообщить дату отправки проектной декларации, а также ее требования. Только в этом случае можно будет начать процесс привлечения средств дольщиков.
Здесь тоже следующие требования к разработчикам:
- Капитал в рассрочку должен быть полностью оплачен;
- Застройщик не подлежит ликвидации как юридическое лицо;
- Не должно быть решения арбитражного суда о приостановлении деятельности застройщика;
- Застройщик не должен состоять в реестре недобросовестных застройщиков;
- Застройщик не имеет задолженности по налогам, долгам или сборам.
Далее стоит рассказать о специальном договоре, который заключается между застройщиками и дольщиками.
Договор участия в строительстве
Статья 4 рассматриваемого нормативного акта содержит достаточно подробные положения о заключении договора. Стоит отметить, что суть закона 214-ФЗ заключается в строгом закреплении всех возможных юридических процессов, связанных со строительством на долевой основе.
Согласно законодательству одна сторона договора обязуется построить жилой объект в указанные сроки, а другая сторона — своевременно уплатить указанную в договоре цену.Какие элементы должен содержать договор?
- Во-первых, это определение конкретной строительной площадки, а также вся информация о ней.
- Во-вторых, сроки строительства и цена договора.
- Еще одно важное место в договоре занимают гарантии и способы обеспечения застройщиком своих обязательств.
Об условиях и гарантиях
В чем суть 214-ФЗ? Рассматриваемый акт призван зафиксировать максимальное количество норм, благодаря которым процесс долевого строительства проходил бы максимально эффективно. Статья 6 закона касается сроков. Итак, в обязанности застройщика входит своевременная передача объекта строительства дольщикам. В случае нарушения договорных обязательств застройщик обязан выплатить пострадавшим сторонам сделки сумму в размере трехсотой части ставки рефинансирования, которая устанавливается ЦБ РФ. Застройщик имеет право не платить штрафные санкции только в том случае, если другая сторона отказалась подписывать передаточный акт.
Застройщик обязан предупреждать дольщиков о возможных проблемах.Так, при отсутствии возможности завершить строительство объекта к установленному сроку, не позднее, чем за два месяца до срока, прописанного в договоре, об этом должны быть известны все стороны договора.
О требованиях договора
За ненадлежащее исполнение или полное неисполнение своих обязанностей по той или иной стороне договора может быть возложена ответственность. В соответствии с Федеральным законом № 214, содержание которого рассматривается в данной статье, виновные лица должны будут уплатить штрафы, пени или неустойки.
Статья 11 касается уступки прав по договору. Это возможно только после того, как участник долевого строительства оплатил цену договора, либо передал долг новому участнику строительства.
Когда обязательства по договору можно считать выполненными? Согласно статье 12 рассматриваемого Федерального закона, только после полной оплаты установленной суммы и подписания передаточного документа.
О проектной декларации
Один важный документ играет важную роль во всем процессе долевого строительства.В статье 19 это называется проектной декларацией. Этот документ включает в себя всю необходимую информацию о застройщике и строительной площадке. Некоторые положения проектной декларации копируют договор участников долевого строительства, но только самые важные. В основном декларация содержит чисто технические данные. Все они должны быть заверены органом исполнительной власти соответствующего региона еще до заключения застройщиком договора с первым дольщиком.
Также стоит отметить, что любые юридические последствия для самого застройщика возможны только после удостоверения фактов из проектной декларации. Форма указанного документа устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Суть 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» (действующая редакция 2013 года) также заключается в раскрытии назначения всей соответствующей документации.
О государственном регулировании
Государственный контроль особенно важен в такой обширной сфере, как приобретение недвижимости.В России такой контроль проявляется в виде набора отдельных функций. Вот что указывает статья 23:
- Право запрашивать у разработчиков всю необходимую документацию и информацию о ходе работ;
- Разработка и издание нормативно-правовых актов по долевому строительству;
- Разработка отдельных методических документов и рекомендаций по вопросам государственного контроля в сфере долевого строительства и др.
Так что же содержит Федеральный закон 214-ФЗ? Суть закона проста: закрепление норм, согласно которым возникновение сложностей в сфере долевого строительства было бы практически невозможно.
на что обратить внимание? Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»
Покупка новой квартиры – серьезный и ответственный шаг. Прежде чем покупать жилье в строящемся доме, необходимо все взвесить и хорошо обдумать.Продажа помещения предполагает заключение ДДУ (214-ФЗ). На что следует обратить внимание при подписании этого документа? Об этом пойдет речь в нашей статье.
Первые строки договора
Прежде чем брать на себя обязательства перед бетоностроительной компанией, стоит внимательно изучить ДДУ (214-ФЗ). На что обратить внимание с самого начала? В первую очередь необходимо установить, кто прописан в документе в качестве застройщика. В тексте должно быть указано полное наименование строительной организации.Не помешает и более подробная информация – дата и место регистрации застройщика, свидетельство о внесении предприятия в ЕГРЮЛ и так далее.
Договор должен быть заключен от имени застройщика, указанного в проектной декларации, разрешении на строительство и договоре аренды или купли-продажи земельного участка под строительство объекта. При этом от имени общества может выступать генеральный директор. Именно его подпись должна быть в документе.Если договор подпишет другой менеджер, могут возникнуть непредвиденные трудности в ходе судебных разбирательств. Другой сотрудник имеет возможность представлять интересы компании только по доверенности, и он должен быть прикреплен к ДДУ.
О чем пойдет разговор?
Предмет договора должен быть указан совершенно четко, без возможности разночтений. Доля в строительстве многоквартирного дома предполагает получение определенного имущества в заранее оговоренный срок.Это необходимо зафиксировать в документе. Любые другие вопросы — участие в инвестиционной деятельности, софинансирование строительства, уступка права требования помещений после ввода объекта в эксплуатацию, — к предмету ДДУ отношения не имеют. Закон 214-ФЗ прямо указывает на это. И неважно, написано в названии документа «договор участия в долевом строительстве» или нет.
Подробное описание – залог успеха
Закон 214-ФЗ об участии в долевом строительстве предписывает, что ДДУ должен содержать все возможные характеристики объекта. В нем должен быть указан строительный адрес дома, кадастровый номер земельного участка, номер предполагаемой квартиры, этаж, на котором она находится. Кроме того, обязательным является пункт о финансовых гарантиях, предоставляемых застройщиком своим заказчикам.
В документе также должен быть указан гарантийный срок на недвижимое имущество и его инженерные коммуникации. Как правило, гарантия на жилое помещение составляет 5 лет, на его оборудование – 3 года. Застройщик не может уменьшить срок ответственности за переданный объект на законных основаниях.
Вопрос о стоимости квартиры
Договор долевого участия должен содержать точное техническое описание будущего жилья. В нем следует указать площадь квартиры, размеры балкона, лоджии или террасы с учетом понижающего коэффициента. Строительные компании традиционно стараются включить в ДДУ пункт о том, что если по результатам замеров БТИ площадь жилого помещения меньше указанной в договоре, то дольщик обязан доплатить за дополнительной площади или застройщик вернет часть денег за недостроенные квадратные метры. Иногда в документе указывается, что каким бы ни был конечный результат, никто никому ничего делать не должен.
Опытные юристы напоминают, что закон 214-ФЗ не запрещает включение в договор пункта о пересмотре цены. Однако в соответствии с законом о правах потребителя покупатель вправе требовать от застройщика деньги за недостающую площадь, а строительная компания ничего не может получить за лишние квадратные метры. В судебной практике этот вопрос рассматривается по-разному.
Подробный «портрет» квартиры
При заключении договора долевого участия покупателю следует уделить особое внимание деталям. Например, застройщик должен включить в DDU подробное техническое описание недвижимости. В документе указываются все атрибуты – оконные блоки, входные и межкомнатные двери, стяжка пола, отделка стен и потолка и т.д. стены.В 214-ФЗ об участии в долевом строительстве прямо не сказано, но и устное обязательство застройщика в суд не предъявишь. Поэтому будьте бдительны и требуйте, чтобы в ДДУ было полное техническое описание квартиры.
Иногда строительная организация стремится внести в договор пункт о праве внесения изменений в проектную декларацию, планировку и технические характеристики объекта без согласования с дольщиком.Однако с точки зрения закона это неприемлемо: покупатель должен получить полную информацию о приобретаемом товаре.
Когда ждать выполнения обязательств?
Должны быть четко прописаны сроки выполнения всех заявленных обязательств в ДДУ (214-ФЗ). На что обратить внимание при изучении этого раздела договора? Прежде всего, в нем следует указать срок действия самого документа. При этом из формулировки должно следовать, что он действует до выполнения сторонами всех обязательств.
Дополнительно в ДДУ должна быть указана дата передачи квартиры заказчику. Строительная компания часто оговаривает не конкретный срок, а квартал, в котором она планирует передать ключи от жилья дольщику. Это не считается нарушением закона, но доставляет клиенту некоторые неудобства. Дело в том, что защита его интересов при нарушении сроков четко прописана в 214-ФЗ. Краткое содержание законодательного акта включает в себя очень важный пункт – расторгнуть договор заказчик может только через два месяца после истечения указанного в нем срока передачи объекта.Это означает, что потребителю придется ждать до конца квартала, а затем еще 2 месяца, чтобы предъявить свои претензии застройщику.
И строительная компания активно ищет возможность обойти 214-ФЗ. Штраф за срыв сроков может ложиться тяжелым бременем на плечи разработчика, поэтому он всегда старается подстраховаться. Например, он включает в договор условие, согласно которому несет ответственность только в случае своей вины или необоснованно расширяет перечень обстоятельств непреодолимой силы.Так что будьте осторожны! Традиционно под форс-мажором подразумевают теракты, военные действия или стихийное бедствие. На него не распространяются изменения законодательства, неблагоприятные погодные условия и бездействие контрагентов.
Качество — еще один подводный рокер. №
214-ФЗ об участии в долевом строительстве прописывает, что в случае выявления недостатков в квартире предприятие обязано их устранить в разумный срок или выплатить заказчикам соответствующие компенсации.
Некоторые застройщики пытаются предусмотреть возможные недоразумения и включить в ДОУ пункт о том, что разрешение на ввод в эксплуатацию равносильно подтверждению соответствия объекта проектной документации. Таким образом застройщик пытается минимизировать свою ответственность за некачественное жилье. Возможность претензии со стороны собственника все же не исключает этот пункт, но может вызвать проблемы в ходе судебного разбирательства.
Как сэкономить?
Кассовая сторона сделки — важнейший пункт ДДУ(214-ФЗ).Что искать в этом вопросе? Во-первых, стоимость имущества должна быть четко указана в договоре. Лучше, если он будет указан в рублях. К сожалению, цена квадратного метра зачастую определяется в условных единицах, причем без фиксации конкретного курса в документе. Это существенно ухудшает условия договора.
Во-вторых, в ДДУ (образец можно найти в любой юридической конторе, один из них мы приводим ниже) следует оговорить, в какие сроки и за счет каких средств будет производиться выплата. Это могут быть, например, собственные сбережения или ипотечный кредит. И следует внимательно изучить пункт, по которому обязательства заказчика по договору будут считаться выполненными. Застройщики уверяют, что это происходит после перечисления денежных средств строительной компании. В результате держатели акций сильно рискуют. Ведь перевод денег через банк происходит в течение нескольких дней, и все это время покупатель находится в подвешенном состоянии. Решение этой проблемы довольно простое – в договор долевого участия должен быть включен пункт о том, что обязательства перед застройщиками считаются исполненными в момент сдачи денег в банк.
Кто несет сопутствующие расходы?
Важно прояснить вопрос, какая из сторон будет платить за регистрацию права собственности в Управлении Росреестра. Кроме того, следует решить, в какой момент покупатель должен оплатить коммунальные услуги.
Часто застройщики пытаются включить в ДДУ пункт, в котором заказчик оплачивает счета за воду и свет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. Однако передача квартиры по акту может состояться только через несколько месяцев.Получается, что, не заселившись в новую квартиру, хозяину придется платить за коммуналку. В этом нет ничего честного, поэтому мы призываем вас внимательно изучить этот пункт соглашения.
Как отключить DDU?
Долевое участие подразумевает не только заключение договора, но и возможный отказ от застройщика. Если это происходит по инициативе заказчика, то он должен заплатить неустойку. При подписании договора следует обратить внимание на его размер.Обычно она составляет от 1 до 15 процентов от стоимости имущества. Строгие рамки наказания для участников долевого строительства в данном случае в 214-ФЗ не указаны. Из содержания законодательного акта следует, что этот вопрос оставлен на усмотрение сторон. Помните о возможных финансовых потерях при расторжении договора и обращайте внимание на размер неустойки — это поможет вам сэкономить.
В заключение хотелось бы отметить, что дольщику не обязательно настаивать на подробном описании всех пунктов договора. В ходе судебного разбирательства будет учитываться закон о защите прав потребителей, полностью защищающий интересы физических лиц.
Гарантий застройщика по 214 ФЗ. Что нужно знать о времени перевода и форс-мажоре
Этой статьей начинается цикл статей о рынке первичного жилья. И начать я хочу с правового основания купли-продажи квартир в новостройках — 214 Федерального закона от 30.12.2004 , регулирующего отношения сторон по поводу привлечения денег на строительство и возникновения прав на квартиры от дольщиков.В этой статье мы разберемся с ключевыми моментами этого закона и способами обхода положений этого закона разработчиками.
До вступления в силу 214-ФЗ С 1 марта 2005 года застройщики, как правило, начинали строительство, как только получали доступ на строительную площадку, попутно выдавая разрешительную документацию. При этом квартиры начали продавать с самых ранних стадий строительства. Требовались средства на строительство дома. Цена квадратного метра была значительно ниже «квадрата» на вторичном рынке, что делало покупку квартиры в новостройке очень выгодным, хотя и весьма рискованным мероприятием.
Нередки были случаи, когда какая-то фирма городила рога и копыта для вида на строительную площадку, и имитировала бурные строительные работы по выемке котлована и залива фундамента. На этом этапе квартир продавалось максимально, а некоторые и по два, и по три раза, а затем строительство замораживалось, предприятие разорялось, а дольщики оставались без денег и без квартиры. Все помнят печально известную строительную пирамиду под названием «Социальная инициатива».
Когда накопилось изрядное количество обманутых дольщиков, законодатели написали Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», призванный защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков. Теперь разберемся с его основными положениями (полный текст можно скачать здесь).
Итак, переведем с зам. на русский основные пункты 214-ФЗ:
1. Привлечение денежных средств на строительство возможно ТОЛЬКО по договорам долевого участия (ч. 1 ст. 1) или «в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации о жилищных сберегательных кооперативах» (ч. 2 ст. 1).
Все остальные схемы (вексельная схема, предварительный договор купли-продажи), хотя и имеют место быть, обходят стороной 214-ФЗ, а значит от лукавого. Серые схемы Продажи новостроек мы разберем в отдельной статье, так что не забывайте подписываться на обновления сайта!
2.Застройщик может начать сбор денег на строительство при одновременном выполнении следующих условий:
1) получено разрешение на строительство,
3) пройдена государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок, на котором будет построен дом.
Некоторые застройщики до выполнения этих условий начинают привлекать средства по предварительным договорам долевого участия без госрегистрации, что тоже от лукавого.
3. Договор долевого участия считается заключенным с момента государственной регистрации. Договор, подписанный сторонами, но не зарегистрированный, не считается заключенным. Иногда застройщик предлагает подписать договор и отложить его до тех пор, пока не накопится пул договоров, которые одновременно будут поданы на регистрацию. Как вы понимаете, это от лукавого.
Застройщик также вправе принять деньги по договору только после заключения (т.е. государственной регистрации) договора долевого участия, хотя большинство застройщиков поступают наоборот.
4. Договор долевого участия должен содержать в обязательном порядке:
1) определение объекта, подлежащего передаче дольщику (строительный или почтовый адрес дома, номер секции, этаж, расположение квартиры на плане, проектная площадь),
2) срок передачи объекта дольщику,
3) цена, срок и порядок оплаты акционером,
4) гарантийный срок на объект.Гарантийный срок на объект не может быть менее 5 лет.
При отсутствии хотя бы одного пункта договор не считается заключенным. Условия договора, по которым застройщик снимает с себя ответственность за качество строительства, признаются ничтожными 214-ФЗ.
5. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон после регистрации договора, если договором предусмотрена такая возможность, а также случаи и условия изменения.
На практике наиболее часто встречается случай изменения цены, когда фактическая площадь квартиры после замеров БТИ расходится с проектной площадью, оплаченной дольщиком по договору и либо доплатой дольщика (чаще всего), либо происходит возврат акционеру (крайне редко). Доплата дольщика рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра жилья на момент заключения договора долевого участия, а не на момент возникновения доплаты.
6. Застройщик обязан передать объект дольщику не позднее срока, указанного в договоре (статья 7, часть 1), в противном случае он должен будет уплатить неустойку, указанную в части 2 статьи 7. Однако застройщик может передать квартиру дольщику не ранее сдачи дома в эксплуатацию (статья 8, часть 2).
На практике в договоре долевого участия застройщик вместо указания конкретной даты передачи объекта часто указывает дату передачи с поправкой «но не ранее даты ввода дома в эксплуатацию», что делает период передачи в принципе неопределенным.
7. Застройщик и дольщик обязаны оформить передачу объекта передаточным актом. Застройщик несет риск случайной гибели до передачи объекта дольщику. После подписания сторонами такого акта обязательства застройщика считаются исполненными.
8. Акционер вправе уступить право требования по договору долевого участия третьему лицу после оплаты договора или с полной передачей долга по договору третьему лицу.Такая уступка также подлежит государственной регистрации.
На практике такое задание обычно составляет сам застройщик; услуга может стоить от 10 до 100 тысяч рублей.
9. Право собственности на квартиру в новостройке оформляется на основании именного договора долевого участия (или договора об уступке прав требования), решения о вводе дома в эксплуатацию и акта приема-передачи квартиры подписывается акционером и застройщиком.
покупка квартиры по 214 ФЗ — какие тонкости в последнее время существуют в долевом строительстве и что обязательно должен знать дольщик.
О покупке квартиры в соответствии с ФЗ № 214
К сожалению, многие граждане России не хотят повышать уровень своей правовой культуры, что может привести к неприятным последствиям. Особенно важно повышать правовую компетентность в вопросах, связанных с жильем и строительством.
Немного о самой купюре.
Принят Государственной Думой 30.12.2004, в редакции 13.07.2015 под названием «Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иного недвижимого имущества».
Общие сведения о Федеральном законе № 214
Основными тезисами, которые развивает данный законопроект в редакции от 13.07.2015, являются следующие:
1. Привлечение физических лиц для создания новостроек, а также привлечение спонсоров, готовых инвестировать в проект, возможно только при соблюдении определенных пунктов:
- генеральный договор участия в долевом строительстве, который подписывается обеими сторонами сделки;
- обеспечение выпуска облигаций и жилищных сертификатов;
- желательно привлечение инвестиций для развития проектов жилищного строительства и жилищно-накопительных кооперативов.
2. В соответствии с Законом организатор строительства может привлекать инвестиции, имея на руках документы на право строительства.
Как правило, это публичная проектная декларация, разрешение на строительство от органов муниципальной власти, права на земельный участок, в которых будут указаны необходимые сведения о территории застройки и характере использования — личная собственность, безвозмездное пользование, аренда/субаренда и др.
3. При составлении договора участия нескольких лиц в долевом строительстве необходимо указать в документе сроки строительства и передачи объекта от застройщика контрагенту, стоимость и порядок оплаты, гарантийные обязательства срок действия объекта долевого строительства, обязательства, которые возлагаются на обе стороны по договору, а также способы их обеспечения.
Соблюдение вышеуказанных условий снизит риск мошеннических манипуляций при исполнении договора и дальнейшем строительстве.
4. Об окончании строительства
Закон содержит подробную информацию об окончании периода строительства. В ряде статей законопроекта указаны два важных момента:
а) Если после исполнения договора и в ходе строительства допущены явные нарушения в соблюдении сроков строительства и сдачи объекта контрагенту, то застройщик обязан уплатить участнику долевого строительства оговоренную неустойку авансом по договору, а также неустойки.
Стандартный размер неустойки составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, которая будет действовать на дату исполнения обязательства, указанную в договоре, а также от основной информации в договор, в котором указывается стоимость каждого дня просрочки.
В случае, если участником долевого строительства является гражданин другого государства, застройщику придется выплатить ему двойную неустойку, а также проценты за каждый день просрочки.
б) Бывают ситуации, когда строительство многоквартирного дома или любого другого архитектурного объекта испытывает финансовые трудности, а сдача объекта откладывается на другой срок, не согласованный сторонами в договоре.
В данном документе будет указана актуальная информация о причинах задержки, а также предложение об изменении условий договора относительно срока. Только в этом случае можно избежать уплаты штрафа.
Изменение срока передачи объекта строительства от застройщика к его контрагенту возможно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Обеспечение качества строительной площадки
Несмотря на то, что в 2014-2015 годах процент объектов строительства, не соответствующих требованиям ГК РФ, в целом упал, есть застройщики, не обеспечивающие соблюдение условия контракта.
Таким образом, в ФЗ-214 указано, что для обеспечения правильного строительства в соответствии с гражданско-правовыми нормами необходимо установить согласованный между двумя сторонами гарантийный срок, необходимый для долевого строительства объекта.
В нем должны быть указаны: стоимость и перечень технологического и инженерного оборудования, которое будет использоваться в строительстве.
Гарантийный срок должен быть 5 лет и более, но ни в коем случае не меньше.
Отсчет гарантийного срока, указанного в договоре, начинается с даты передачи объекта долевого строительства контрагенту от застройщика, но за исключением оборудования, которое не будет включено в перечень гарантийного талона, если это не предусмотрено договором.
Применяемое в строительстве технологическое и инженерное оборудование имеет свой гарантийный срок, который будет установлен в договорной документации.
По российскому законодательству он не может быть менее трех лет.
Начало такого гарантийного срока приходится на первый день сдачи объекта после строительства, а согласованный сторонами гарантийный срок указывается в первом передаточном акте или ином документе о передаче объекта нового строительства совместное строительство.
6. Передача объектов дольщикам
Еще неизвестно, как в новой редакции законопроекта говорится о его передаче дольщикам.
В частности, юристы, специализирующиеся в таких вопросах, рекомендуют обратить внимание на то, что передача объекта застройщиком заказчику, а также последующая его приемка осуществляется в письменной форме согласно подписанному акту приема-передачи.
Составление данного документа должно происходить между обеими сторонами при непосредственном участии третьей стороны.
Передача объекта в долевое строительство осуществляется сразу после разрешения дома на ввод в эксплуатацию.
7. Уступка прав требования на квартиру
Осуществляется в период с момента регистрации дошкольного учреждения до подписания акта приема-передачи квартиры между дольщиком и застройщиком.
8. Квартира в собственности
Долевое строительство касается не только коммерческой и муниципальной недвижимости: оно может затрагивать и жилую площадь в многоквартирных домах.
а) Когда квартира переходит в частную собственность, то нужно сделать все для государственной регистрации права собственности на новый объект.
В этом помогут документы с фактическим подтверждением создания. Этими документами может быть как разрешение на эксплуатацию, так и передаточный акт – этот вопрос может решаться между сторонами сделки.
б) В этом случае разрешение на ввод в эксплуатацию передается застройщиком в течение 10 дней после получения разрешения от участника строительства.
Отличий в новой редакции Закона от основной редакции 2004 года не так много, поэтому все, кто интересуется долевым строительством, могут ознакомиться как с его новой редакцией, так и с оригиналом.
Сегодня мы разобрали нюансы взаимоотношений застройщика и собственника недвижимости при покупке квартиры по ФЗ-214.
Этот краткий анализ ФЗ-214 будет вам полезен каждый раз перед заключением договора долевого строительства.Все условия, указанные в статье, должны быть соблюдены – это защищает ваши права.
Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях к статье или на .
ФЗ №214: плюсы и минусы
Время чтения: 8 минут
Что такое ФЗ-214?
ФЗ №214 хоть и не совершенен, но хотя бы частично защищает дольщиков от недобросовестных застройщиков. Давайте разберемся, от каких неприятностей может защитить ФЗ-214, и почему многие строительные компании избегают работать по этому закону.
Что такое ФЗ-214 и от чего он защищает
Федеральный закон № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» принят в 2004 году. До этого все договоры застройщики разрабатывали самостоятельно . Документы, составленные юристами организации, максимально защитили строительные компании, не оставив покупателям никаких гарантий, что дом будет достроен, квартира не будет перепродана вторично и т. д.
После принятия ФЗ-214 многие застройщики винили его в «сырости» и чрезмерной требовательности, в связи с чем строительные компании отказывались с ним работать.Уйти от исполнения закона можно было разными способами, в том числе и путем заключения предварительных договоров купли-продажи и предварительных договоров о долевом участии.
Изменения в ФЗ №214 дали толчок к увеличению количества застройщиков, принявших закон к исполнению. Новая редакция документа стала более гибкой по отношению к строительным компаниям, а также ужесточила для них наказание за работу в обход закона.
ФЗ-214 не идеальный, но самый безопасный механизм покупки жилья для дольщика. Договор, составленный в соответствии с законодательством, содержит полную информацию об объекте строительства, его определение в соответствии с проектной документацией, условия поставки, цену, способы и условия оплаты, а также гарантийный срок, который предоставляет застройщик. на возводимый им объект.
ФЗ-214 защитит дольщиков от потери средств в случае разрушения или повреждения строящегося объекта.Застройщик не сможет отказать в передаче квартиры наследникам в случае смерти дольщика, подписавшего договор. Если частный дольщик строит объект для личных нужд, а не в коммерческих целях, то он тоже попадает под действие закона о защите прав потребителей.
Как было сказано выше, Федеральный закон № 214 несовершенен. Воспользовавшись некоторыми пробелами, застройщик может внести в договор долевого участия (ДДО) специальные положения, которые сыграют ему на руку. Покупателю лучше не подписывать документ, пока он не покажет бумаги квалифицированному юристу. В случае возникновения спорной ситуации дольщик может потребовать от застройщика внесения изменений в договор.
Преимущества ФЗ №214 для покупателя жилья
ФЗ-214 защитит от двойной продажи, долгостроя или необоснованного удорожания квартиры
- Снижает риск двойной продажи квартиры.
Гарантом надежности сделки является Росреестр (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, ранее, до 2008 года — Федеральная регистрационная служба), где документы, подписанные дольщиком и застройщиком, должны пройти обязательную регистрацию.Росреестр просто не может регистрировать одно и то же строящееся жилье дважды на разных лиц.
- ФЗ-214 снижает риск того, что строящийся объект никогда не будет введен в эксплуатацию.
Дело в том, что согласно третьей статье закона строительство дома не может быть начато, пока у застройщика на руках не будет полного пакета разрешительной документации, а проектная декларация не опубликована. Однако в нашей стране, как известно, согласование документов может длиться годами.Поэтому застройщики находят выход из ситуации, получая согласования постепенно, в ходе строительства объекта.
- ФЗ-214 устанавливает правила возврата денежных средств акционеру в случае расторжения договора одной из сторон.
- ФЗ-214 больше на стороне дольщика, чем на стороне строительной компании.
По закону размер штрафа для покупателя, просрочившего очередной платеж, и застройщика, не сдавшего ключи от квартиры в оговоренные сроки.Если у дольщика есть возможность отделаться формальной суммой, то штраф для застройщика будет очень большим. Однако сегодня застройщики часто включают в договор дополнительные пункты, которые предусматривают высокий штраф для дольщиков, задерживающих взносы.
- ФЗ-214 не позволяет застройщику отступать от согласованного проекта по высоте здания, планировке квартир и т.д.
Все это оговаривается в договоре.Если в результате квартира окажется, например, меньше по площади, чем заявлено в бумагах, или качество работ не устроит покупателя, у него будут все основания требовать от застройщика уменьшения стоимость жилья.
- ФЗ-214 не позволяет застройщику изменять цену квадратного метра по своему усмотрению.
Застройщик вправе потребовать доплату при возникновении форс-мажорных обстоятельств: дефолта, например.Однако суд оценит обстоятельства, которые примут решение о необходимости повышения цен.
- ФЗ-214 четко прописаны причины, по которым покупатель может расторгнуть договор со строительной организацией и потребовать от нее неустойки.
Согласно законодательству застройщик обязан вернуть частному соинвестору сумму, уплаченную им по договору долевого участия, а также уплатить неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банком РФ в момент возврата за пользование денежными средствами.
Напомним, ФЗ №214 хоть и является самым безопасным механизмом приобретения жилья на сегодняшний день, но не может полностью защитить покупателей от действий недобросовестных застройщиков. Закон не сможет защитить строительную компанию от банкротства, как и ускорить строительство дома.
Минусы работы по ФЗ-214 для застройщика
ФЗ-214 категорически запрещает вносить изменения в проект уже во время строительства, что может привести к долгострою
- ФЗ-214214 удобен не для всех разработчиков, так как накладывает на них жесткие обязательства и лишает определенной доли гибкости.
В некоторых случаях строительной компании может потребоваться внести изменения в проект уже во время строительства. ФЗ-214 строго запрещает подобные действия. Строгое следование букве закона может привести к затяжной стройке.
- Согласно ФЗ-214 застройщик не имеет права идти навстречу покупателю и снижать цену за 1 квадратный метр жилья.
Если в доме уже продана хотя бы одна квартира, то за остальные застройщик обязан взять с покупателей столько же. В противном случае дольщики, купившие жилье по более высокой цене, смогут потребовать возврата излишне уплаченных денег.
- ФЗ-214 не прописаны четко правила приема-передачи квартиры дольщику.
Закон определяет сроки, когда покупатель может начать приемку жилья, но не уточняет, когда он должен завершить эту процедуру.
- ФЗ №214 ставит застройщиков в жесткие условия, при которых они должны государству и дольщикам, но не имеют инструментов воздействия на чиновников.
Строить жилые объекты в соответствии с ФЗ № 214 достаточно сложно. Поэтому многие строительные компании пытаются найти обходные пути и, что характерно, находят их. Так, например, некоторые застройщики, чтобы не связывать себе руки договорами долевого участия, заключенными по ФЗ-214, решают строить объекты полностью за свой счет, а затем выставляют квартиры по договорам купли-продажи.Правда, такие варианты под силу, пожалуй, очень крупным строительным компаниям. Мелкие разработчики часто выбирают для работы одну из «серых схем».
В последнее время приобретение недвижимости путем заключения договора долевого участия стало чрезвычайно актуальным. Законодательно регламентирует процесс участия в долевом строительстве № 214-ФЗ. Суть закона будет подробно рассмотрена в статье.
На предмет регулирования Федеральным законом
Представленный Федеральный закон создан в целях регулирования отношений, тесно связанных с привлечением финансовых средств граждан для строительства. Привлечение денежных вложений происходит на долевой основе: фактически каждый претендент на получение жилья » скидывает долю» на строительство дома.
Казалось бы, очень простой, но в то же время очень спорный процесс. В последнее время участились случаи обмана граждан, зарегистрированных в качестве дольщиков. Для предотвращения подобных махинаций был разработан 214-ФЗ. Суть закона очень проста: строгое закрепление норм, позволяющих вести качественные строительные процессы долевого характера.
О застройщике и жилье
В статье 2 нормативного акта закреплены два основных понятия, которые используются во всех последующих положениях закона.Первый термин По закону застройщиками называются юридические лица, которым принадлежит земельный участок, на котором может быть построен жилой объект. Застройщик получает специальное разрешение на строительство, после чего начинает процесс сбора средств.
Объектом долевого строительства всегда являются жилые или нежилые помещения, которые подлежат передаче участникам строительства на праве долевой собственности. Следует отметить, что такими объектами не могут быть предприятия производственного характера.
Суть Закона 214-ФЗ, таким образом, заключается в закреплении правил, касающихся долевого строительства.
О праве на привлечение средств
Выше уже отмечалось, что процесс привлечения средств не может быть начат без получения специального разрешения. Что является причиной этого? Стоит вспомнить суть Закона 214-ФЗ. Речь идет о минимизации случаев мошенничества и финансовых махинаций. Именно поэтому статья 3 рассматриваемого нормативного акта устанавливает нормы, согласно которым застройщик имеет возможность привлекать средства только после составления строительной декларации, а также после проведения и регистрации ряда землеустроительных мероприятий. Застройщик обязан соблюдать дату отправки проектной декларации, а также ее требования. Только в этом случае можно будет запустить процесс привлечения средств дольщиков.
Также стоит выделить следующие требования к застройщикам:
- уставный капитал должен быть оплачен в полном объеме;
- застройщик не подлежит ликвидации как юридическое лицо;
- не должно быть решения арбитражного суда о приостановлении деятельности застройщика;
- застройщик не должен состоять в реестре недобросовестных застройщиков;
- застройщик не имеет задолженностей по налогам, долгам или сборам.
Договор участия в строительстве
Статья 4 рассматриваемого нормативного акта содержит достаточно подробные положения о заключении договора. Следует отметить, что суть Закона 214-ФЗ заключается в строгом закреплении всех возможных юридических процессов, связанных со строительством на долевой основе.
В соответствии с законодательством одна сторона договора обязуется построить жилой объект в указанные сроки, а другая сторона обязана своевременно уплатить указанную в договоре цену. Какие элементы должен содержать договор?
- Во-первых, это определение конкретного объекта строительства, а также вся информация о нем.
- Во-вторых, сроки строительства и договорная цена.
- Еще одно важное место в договоре занимают гарантии и способы обеспечения обязательств застройщика.
Об условиях и гарантиях
Что отражает суть 214-ФЗ? Рассматриваемый акт призван зафиксировать максимальное количество норм, благодаря которым процесс долевого строительства был бы максимально эффективным.Раздел 6 закона касается сроков. Итак, в обязанности застройщика входит своевременная передача объекта строительства дольщикам. В случае нарушения договорных обязательств застройщик обязан выплатить пострадавшим сторонам сделки сумму в размере трехсотых ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. Застройщик имеет право не уплачивать только неустойку если другая сторона отказалась подписать передаточный акт.
Застройщик обязан предупреждать дольщиков о возможных проблемах. .. Так, если нет возможности завершить строительство объекта к установленному сроку, то не позднее, чем за два месяца до даты, указанной в договоре, об этом должны быть осведомлены все стороны договора.
О требованиях договора
За некачественное исполнение или полное неисполнение своих обязательств та или иная сторона договора может быть привлечена к ответственности. В соответствии с Федеральным законом № 214, суть которого рассмотрена в данной статье, виновные лица должны будут выплатить штрафы, пени или неустойки.
Статья 11 касается уступки прав по договору. Это возможно только после того, как участник долевого строительства уплатит цену договора, либо переведет долг на нового участника строительства.
О проектной декларации
Во всем процессе долевого строительства один важный документ… В статье 19 он именуется проектной декларацией. Этот документ включает в себя всю необходимую информацию о застройщике и объекте строительства.Некоторые положения проектной декларации копируются по согласованию участников долевого строительства, но только самые важные. В основном декларация содержит чисто технические данные. Все они должны быть аттестованы исполнительным органом власти соответствующего региона еще до того, как застройщик заключит договор с первым дольщиком.
Также стоит отметить, что любые юридические последствия для самого застройщика возможны только после проверки фактов из проектной декларации.Форма рассматриваемого документа устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Суть 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» (действующая редакция 2013 г.) также заключается в раскрытии назначения всей соответствующей документации.
О государственном регулировании
Государственный контроль особенно важен в такой обширной сфере, как приобретение недвижимости. В России такой контроль проявляется в виде набора отдельных функций.Вот на что указывает Статья 23:
- право запрашивать у разработчиков всю необходимую документацию и информацию о прогрессе;
- формирование и издание нормативных правовых актов в области долевого строительства;
- разработка отдельных методических документов и рекомендаций по вопросам государственного контроля в сфере долевого строительства и др.
Так что же содержит Федеральный закон 214-ФЗ? Суть закона проста: закрепление норм, согласно которым возникновение затруднений в сфере долевого строительства было бы практически невозможно.
список страховых компаний. Страхование гражданской ответственности застройщика по 214-ФЗ
Сегодня очень распространено страхование гражданской ответственности. Законодательно возложена на всех, кто имеет отношение к опасным объектам (транспорт, строительство и т.п.), ответственность за возможный вред другим лицам или организациям.
С 2014 года застройщиков мультикомплексов обязали страховать свою гражданско-правовую ответственность перед покупателями (то есть перед дольщиками). Правда, с некоторыми оговорками: объекты строительства должны соответствовать нормам закона ФЗ-214, а разрешение на ведение строительных работ получено не ранее 2014 года.
Нормативная база
Все законодательные формальности по страхованию гражданской ответственности застройщика прописаны в 214-ФЗ:
- Статья 15.
1 посвящена обеспечению обязательств строительной организации банковской гарантией;
- Статья 15.2 раскрывает условия страхования ответственности застройщика.
Что такое инновации?
Благодаря созданным условиям застройщики имеют право заключать договоры с долевым участием (ДДУ), а продажа квартир осуществляется только при оформлении страховки.
Обязательное страхование застройщика существует в двух формах:
- По гарантии банка (при соблюдении определенных условий).
- Через составление договора страхования гражданской ответственности.
Причем заключить его застройщик имеет право как с Обществом взаимного страхования строителей (ОВС), так и с любой страховой компанией. Данная процедура осуществляется только за свой счет и (обязательное условие!) до момента подписания первого договора о долевом участии (ДДУ).Каждый акционер должен быть ознакомлен с условиями страхования.
Росреестр назначен органом контроля за действиями строительных организаций в правовом поле. Таким образом, ДДУ без страхования ответственности застройщика просто не регистрируется.
Основные понятия
Выгодоприобретателем по любому из вышеуказанных видов страхования являются дольщики. При наступлении страхового случая они получают денежную компенсацию. Выгодоприобретатель может быть заменен по условиям договора.Страховщик должен быть уведомлен об этом в письменной форме.
Страховым случаем является признание застройщика банкротом или нарушение какого-либо из обязательств при передаче готового объекта дольщику. А несоблюдение обязательств должно быть подтверждено в суде (по иску дольщика). Это может быть решение о взыскании залога, либо решение арбитражного суда о признании застройщика банкротом, а также об открытии конкурса на внешнее управление, выписка из ЕГРЮЛ о возврате денежных средств: состав, сумма и порядок исполнения.
Минимальной страховой выплатой является сумма, исчисленная из цены договора долевого участия. Но она не может быть меньше произведения площади квартиры на среднюю стоимость квадратного метра жилья в определенном регионе.
Срок договора страхования определяется из расчета сроков возведения дома. Обычно указывается в проектной документации и договоре о долевом участии.
Договор страхования
Договор страхования застройщика начинает свое действие с момента государственной регистрации договора долевого участия и действует до даты передачи жилого помещения, указанной в ДДУ.
В договоре страхования должно быть прописано право выгодоприобретателя на получение страхового возмещения по случаю, наступившему не позднее двух лет с даты передачи жилого помещения, указанной в договоре долевого участия.
Застройщик обязан вступить в гражданско-правовую ответственность за все помещения в возводимом здании, причем до открытия первого договора с дольщиком, а не до начала строительных работ.Юристы рекомендуют инвесторам предварительно ознакомиться со списком страховых компаний для застройщиков, чтобы не попасть впросак.
Минимальная страховая сумма рассчитывается путем умножения квадратного метра средней рыночной стоимости жилья на площадь долевого объекта.
Защита усилена
Таким образом, страхование застройщика защищает интересы дольщиков наряду с другими положениями 214 ФЗ. При этом упор делается на сохранность денег, вложенных в строительство.То есть в случае неисполнения застройщиком своих обязательств денежная страховая выплата, как и залог земли, является мерой обеспечения возмещения возможного вреда.
Выплата возмещения возлагается на страховщика. Это может быть страховая компания, банк или Общество взаимного страхования, то есть выбранный застройщиком поручитель. Банковская гарантия – удовольствие сегодня очень дорогое, и не каждая кредитная организация предоставляет такую услугу. Поэтому чаще всего застройщики обращаются либо в страховую компанию, либо в ОВС.
Страхование гражданской ответственности застройщика: страховые организации
Застройщик обязан до государственной регистрации первого договора долевого участия заключить договор страхования ответственности застройщика (214-ФЗ) с СК. Помимо наличия лицензии на данный вид деятельности, она должна соответствовать следующим требованиям:
- Работать в сфере страховых услуг не менее пяти лет.
- Собственные средства более 400 млн руб., при уставном капитале не менее 120 млн руб.
- Не имеют оснований для проведения процедуры банкротства СК.
- Соблюдать условия финансовой устойчивости, предусмотренные законодательством о страховании, в течение шести месяцев.
- Не давать ЦБ повода для назначения временной администрации.
- Не иметь поводов для принятия арбитражным судом решения о начале какой-либо из процедур, применяемых при банкротстве.
Страхование ответственности застройщика (страховые компании, допущенные к данной деятельности, их список ЦБ ежегодно публикует на своем сайте), как считают многие коммерческие страховщики, связано с высокими рисками, так как этот бизнес не имеет прозрачных статей доходов и расходы.
Перечень страховых организаций, имеющих право на страхование гражданской ответственности застройщика
В ЦБ РФ за счет взносов застройщиков формируется компенсационный фонд, из которого будут выделены средства на достройку объектов или возмещения убытков дольщикам.
В этом году таких компаний всего 16:
- страховое акционерное общество ВСК;
- ООО «Региональная страховая компания»;
- Акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»;
- Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» и другие.
Список страховых компаний для страховщиков непостоянен. Центральный банк обновляет его каждый год.
Требования к Обществу взаимного страхования
Страховая застройщик, предусмотренная статьей 15.2 214 ФЗ, допускает участие строительной организации в Обществе взаимного страхования. О чем мы говорим?
Это некоммерческая организация, основной деятельностью которой является осуществление страхования всех имущественных интересов каждого из участников на основе взаимного страхования.
Правовые основания для создания такой организации прописаны в Гражданском кодексе, статья 968, а деятельность общества регулируется Законом № 286-ФЗ «О взаимном страховании», вступившим в силу 29 ноября 2007 года.
Страхование ответственности застройщика осуществляется на основе взаимности путем объединения взносов. Однако закон не предусматривает распределения между членами общины сумм возникшего чистого дохода. Целью ОВС является создание страхового резерва путем накопления денежных средств.Их можно использовать в случае банкротства или недобросовестного исполнения обязанностей одного из застройщиков (то есть для выплаты дольщикам их вкладов).
Механизм не отработан
Прошедшие два с половиной года с момента выхода Закона показали несостоятельность выбранных методов, их неспособность гарантировать выполнение застройщиком обязанностей перед дольщиками. Страховые выплаты не позволяют вернуть фактически вложенные средства. Поэтому поправки к закону, вступившие в силу в январе этого года, обязывали застройщика уплачивать специально рассчитанную сумму в Государственный компенсационный фонд долевого строительства до начала строительства вместо страхования ответственности застройщика (по старой редакции 214-ФЗ). Отчисления идут с каждого вновь заключенного договора долевого участия. Средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или на выплату компенсаций дольщикам в случае признания застройщика банкротом.
Еще одной поправкой в закон стала альтернатива страхованию застройщика. Это так называемые эскроу-счета. Через них банк рассчитывается с дольщиками, как посредник.
р>Закон о жилищно-строительных кооперативах 215 ФЗ.Федеральный закон «О жилищно-строительных кооперативах»
Новостройки стали актуальными и часто выгодными перспективами приобретения собственного жилья. В основном они дают массу преимуществ и нюансов, выгодно отличающих их на рынке недвижимости. Это касается покупки в рассрочку, с использованием материнского капитала, беспроцентного кредита и т.п.
Но в таком важном ответственном деле важно не только изучить то, что обещает в итоге разработчик.Некоторые детали, незаметные на первый взгляд, нельзя упускать из виду. Речь идет о федеральном законе, согласно которому ведется или будет осуществляться строительство.
При покупке жилья на вторичном рынке можно и нужно его осмотреть, выявить достоинства и недостатки. С новостройками это невозможно, и можно только изучить проект, в котором будут красочные картинки. Фактически осуществляется покупка того, чего еще нет в наличии на момент совершения сделки.Поэтому законы нельзя упускать из виду – в них могут быть нюансы и моменты, способные защитить права акционера в случае непредвиденных обстоятельств или, наоборот, усугубить текущую ситуацию.
Чтобы ответить на вопрос, стоит ли приобретать квартиры, построенные по 215-ФЗ, нужно обратиться к этому закону.
Суть федерального закона 215 Подписание договора о покупке квартиры в новостройке в соответствии с 215-ФЗ означает, что любой желающий приобрести жилье выступает в качестве члена жилищно-строительного кооператива (ЖСК).Эта форма покупки абсолютно легальна и очень привлекательна с точки зрения стоимости. Это объясняется отсутствием обязательного страхования новостроек и налогообложения отчислений по НДС. Кроме того, вы можете взять ипотеку или воспользоваться материнским капиталом.
Вы можете самостоятельно застраховать сделку в выбранной страховой компании. Но в этом случае неустойка за отсрочку или задержку сдачи жилья в ЖСК не предусмотрена. В данной ситуации расторжение сделки с ЖСК с последующим обращением в суд не гарантирует возврата денежных средств.Вернуть их ЖСК может только при наличии необходимой суммы на счету. Если там нет средств, то и выплат не будет. Регулирование оплаты квартир и всех других вопросов в жилищном кооперативе осуществляется только согласно уставу кооператива. Ему посвящены главы 11 и 12 Жилищного кодекса, но надеяться на закон «О защите прав потребителей» не приходится. Он не распространяется на объекты, которые строятся или уже построены в соответствии со 215 -ФЗ, что отличает его от 214-ФЗ.Ведь жилищное строительство по определению является формой взаимодействия самих граждан с целью их объединения для строительства и управления жильем. Четкая коммуникация акционеров с застройщиком не регламентирована. Ведь при строительстве по этому закону в основном появляются участники этого кооператива, они становятся соинвесторами.
Четкие сроки сдачи объекта могут не указываться, а если они прописаны, ЖСК не может выступать поручителем, так как не выступает застройщиком и не несет ответственности за свои действия.
Стоит внимательно изучить все аспекты соглашения. Если эти сроки фиксируются, это вызывает доверие у большинства. Только для кооператива они не имеют такого же эффекта по вышеуказанным причинам.
Сдача объекта Особое внимание следует обратить на наличие фразы «Договор действует с момента подписания до исполнения всех обязательств» — это означает, что договор действует до момента сдачи объекта застройщиком.Но это может произойти и через 10 лет. Конечно, в удовлетворении претензии нельзя отказать по этой причине, но подавать претензию целесообразно только в том случае, если примерные сроки затягиваются на значительный период времени (например, 6 месяцев).
Привлекательная цена на момент заключения договора в начале строительства может увеличиваться на протяжении всего периода строительства. В случае недостаточного финансирования покупатель может предъявить все претензии исключительно кооперативу. То есть самому себе, так как он является членом этого ЖСК по договору.
Договор долевого участия или жилищный кооператив?Законодательно в вопросах новостроек пайщик более защищен, чем член жилищного кооператива. Акционеры защищены от двойных продаж и мошенничества, их дела будут в приоритете в суде в случае форс-мажора. Но ни один из контрактов не дает гарантий завершения строительства в срок. Поэтому важно изучить не только договор, схему продажи, но и историю застройщика, опыт и репутацию.
Отсюда делайте вывод самостоятельно, готовы ли вы идти на риск и заключать договор о покупке строящегося жилья по ФЗ-215.
Купить жилье можно как у застройщика, так и у подрядчиков. Читайте о преимуществах и недостатках покупки квартиры у подрядчика
Купить новостройку в Краснодаре не проблема. Здесь строится очень много жилья, разной планировки, размеров и качества, причем практически во всех районах.В Краснодаре строительство новостроек осуществляется в соответствии с федеральным законом 214-ФЗ или 215-ФЗ. Давайте разберемся, что это за законы, какие лучше и как минимизировать риски.
Прежде чем отдать свои кровные за новую квартиру, лучше изучить законы, по которым осуществляется сделка. Ведь это не типичная купля-продажа, так как предмета покупки еще фактически не существует. Иногда вместо квартиры остается только расчищенный участок под строительство или один фундамент.
И вот вы, заплатив запрошенную сумму, вынуждены томиться в ожидании, пока «право требования» не превратится в готовую квартиру.
Новостройки по 215-ФЗ
Приобретение новостройки через жилищно-строительный кооператив (ЖСК) – достаточно распространенный способ приобретения жилья на первичном рынке Краснодара и Адыгеи. Эта форма покупки недвижимости полностью легальна. ЖСК — это не шарашкина контора и зачастую дома строятся быстро и качественно.Система ЖСК в Краснодарском крае существует более 20 лет. Но покупатели менее защищены государством, чем при покупке жилья по 214-ФЗ. Я объясню почему ниже.
Плюсы 215-ФЗ
- 1. Главный плюс — стоимость квартиры ниже, чем такая же купленная по 214-ФЗ. Это связано с тем, что в ЖСК нет обязательного страхования новостроек и взносы не облагаются НДС.
- 2. Есть возможность использования материнского капитала и ипотеки.
- 3. Несмотря на то, что обязательного страхования нет, покупатель может самостоятельно застраховать сделку в выбранной им страховой компании.
Минусы и риски 215-ФЗ
- 1. Штраф за срыв сроков сдачи жилья в ЖСК не предусмотрен. То есть вы можете этой осенью планировать переезд в новенькую квартиру, а по факту получите свое жилье через два года, и штраф вам никто не заплатит. А может быть, все будет построено вовремя.Точно вам никто не скажет, и вы сами берете на себя риски.
- 2. Если вы расторгнете договор с ЖСК и подадите в суд — это не гарантирует возврат ваших денег. Жилищный кооператив выплачивает деньги только в том случае, если у него есть средства на счету. Нет средств — нет платежей.
- 3. Действие Закона «О защите прав потребителей» не распространяется на объекты, построенные в соответствии с 215-ФЗ.
Новостройки по 214-ФЗ
Согласно Закону 214 покупатель заключает с застройщиком или его представителем договор долевого участия (ДДУ).На сегодняшний день это самый безопасный способ купить новостройку. С самого начала покупатель находится под защитой государства, так как еще до того, как у застройщика появится возможность заключить ДДУ, он должен собрать пакет необходимых документов. Это свидетельство о праве собственности или договор долгосрочной аренды на землю, и разрешение на строительство, и экспертное заключение проектной документации и многие другие документы. И они не раздаются направо и налево.
Преимущества 214-ФЗ
- 1.В тексте ДДУ указаны все обязательства сторон друг перед другом – сроки, суммы, метраж, в договоре четко прописана не только площадь, но и номер квартиры. То есть вы покупаете не какие-то квадратные метры, а конкретную квартиру. Согласно 214-ФЗ, на момент подписания ДДУ дольщик автоматически становится залогодержателем, а залоговым имуществом со стороны застройщика является земельный участок, на котором строится жилой дом.
- 2.За несоблюдение сроков сдачи объекта, указанных в договоре долевого строительства, застройщик несет материальную ответственность. В случае нарушения сроков покупатель имеет право через суд заставить застройщика выплатить компенсацию.
- 3. 214-ФЗ обязывает застройщика выполнять работы качественно, на каждый объект распространяется пятилетняя гарантия, обязательства по которой несет застройщик.
Минусы 214-ФЗ
Есть ли у 214-ФЗ недостатки? Увы, есть.Идеальных законов не существует и никто не может получить стопроцентную гарантию.
- 1. Ни один закон не может гарантировать, что дом будет достроен и покупатель получит свою квартиру. У застройщика могут быть независящие от него обстоятельства, не позволяющие завершить строительство. В этом случае покупатель вернет только часть своих денег, а не всю сумму вложенных средств. Дело в том, что согласно 214-ФЗ при банкротстве застройщика дольщик становится кредитором третьей очереди — в первую очередь требования по зарплате рабочих на стройке, требования банков и т.д.удовлетворены.
- 2. Цены на строящиеся квартиры по 214-ФЗ обычно выше, чем по другим видам договоров – по договору 215-ФЗ или от частного застройщика.
Так что, прежде чем давать деньги, внимательно читайте договоры, смотрите все документы, получайте отзывы, смотрите на готовые объекты. Потратьте немного времени и постарайтесь максимально обезопасить себя.
Одни из самых важных вопросов, которые интересуют покупателей новостроек: Можно ли купить эту новостройку? Выгодно ли инвестировать в конкретный жилой комплекс? Защищены ли права покупателя?
В ответ всегда можно услышать от представителя застройщика: Конечно, строительство ведется по 214 ФЗ, а не по 215 ФЗ. И все утвердительно кивают головами, но неужели понятно, как именно 214-й ФЗ защищает покупателя? Чем он отличается от ФЗ № 215?
ФЗ №214 — это закон об участии в долевом строительстве, замененный с 1 июля 2019 года понятием проектного строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости, ФЗ №215 — это закон о жилищных сбережениях кооперативы. Отсюда следуют их отличительные черты:
Ранее 214 ФЗ оформлялся договором долевого участия; с 1 июля 2019 года застройщики смогут привлекать деньги граждан только на специальные счета в уполномоченных банках.То есть клиент будет платить за строительство своей квартиры не застройщику, а банку. Средства будут храниться на специальных эскроу-счетах до завершения строительства объекта и сдачи дома в эксплуатацию.
Кроме того, строительная организация должна иметь собственный капитал в размере не менее 10% от общей стоимости проекта строительства дома. При этом возможность купить квартиру на начальном этапе строительства останется прежней.
Строительные компании будут вкладывать в строительство либо собственные средства, либо кредиты, взятые в банках.
Данные изменения минимизируют риски граждан от потери клиентских средств. В свою очередь, после завершения строительства покупатель обязан принять квартиру в соответствии с актом осмотра.
В ФЗ-214 строго оговаривается срок, в соответствии с которым застройщик обязан передать объект строительства, определяется конкретный объект объект строительства, имущество, подлежащее передаче, цена, срок оплаты, гарантийный срок на объект строительства ;
Федеральный закон 215 предусматривает членство в кооперативе, тем самым укрепляя отношения между жилищным кооперативом и его участниками.Вступление в ЖСК определяется уставом самого ЖСК и Жилищным кодексом РФ, но не законом 215 ФЗ. Стать членом ЖСК можно после подачи заявления в ЖСК оплата вступительного членского взноса и первого паевого взноса. В этом случае сведения об участнике передаются в Государственный реестр юридических лиц.
Члены жилищно-строительного кооператива могут иметь обязательства по уставу, например, это может быть обязанность по уплате членских и вступительных взносов (помимо паев).Поэтому необходимо внимательно изучить устав и все учредительные документы ЖСК, а также каков порядок и размер уплачиваемых взносов и сам график платежей и т.д.
Какие положения Закона №214 защищают участника проектного финансирования строительства?
Банк, на счету которого будут размещены денежные средства граждан, будет осуществлять контроль и вправе отказать в проведении операций, связанных с нецелевым использованием денежных средств.Иные денежные операции на строительство объекта вне рамок закона о долевом строительстве будут запрещены.
Согласно статье 12.1 Федерального закона № 214 обязательства застройщика должны быть обеспечены одним из следующих способов:
1) Согласно статьям 13-15 Федерального закона № 214 залог,
2) Согласно к статье 15.1 Федерального закона № 214, поручительство
3) Страхование ответственности на случай банкротства или банковская гарантия, за неисполнение обязательства по передаче объекта.
Что получает участник договора долевого участия от этих способов обеспечения обязательств?
1) возврат денежных средств, внесенных участником по договору долевого участия или в силу Закона № 214,
2) выплата неустойки, неустоек, штрафов, неустоек, причитающихся участнику долевого строительства за несвоевременную сдачу объекта объект недвижимости либо ненадлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче прав на объект, а также всех платежей, обеспеченных ему договором и (или) федеральными законами.
Заключение договора купли-продажи квартиры по ФЗ-215 означает, что будущий член кооператива желает приобрести жилье, став членом кооператива и вложив собственные средства.
Эта форма договора является совершенно законной и более привлекательной с точки зрения стоимости. Это связано с отсутствием денежной страховки, уплатой НДС, возможностью нанимать менее дорогих подрядчиков (которые согласны работать за наличные).
При покупке квартиры по ФЗ-215 можно воспользоваться материнским капиталом и взять ипотеку. Дома обычно малоэтажные и строятся быстро.
Но рисков при приобретении намного больше, начиная от отсутствия страховки и заканчивая невозможностью ввода объекта в эксплуатацию.
Для участников ЖСК возврат вложенных денег возможен только при выходе из кооператива. ЖСК может вернуть их только при наличии на счету необходимых средств. Если там нет денег, то оплата невозможна. Все юридические вопросы решаются только согласно уставу кооператива.
Купить жилье в новостройке на территории России сегодня несложно: на выбор предлагается большое разнообразие вариантов в любом районе, с разными планировками квартир и их размерами. Процесс строительства регулируется одновременно двумя законами – 214 и 215 ФЗ. Каждый из законов имеет свои особенности и преимущества. Однако определить, чем отличается fz 214 от fz 215, и выбрать для себя оптимальный вариант покупатели смогут только после их детального изучения.
Отличия ФЗ 214 от ФЗ 215
Строительство по 215-ФЗ Распространенным способом получения жилья на первичном рынке является покупка квартир в новостройках через ЖСК жилищных кооперативов. Суть 215-ФЗ полностью связана с этой процедурой. Главное преимущество закона сводится к тому, что по 215 ФЗ можно получить квартиру по более доступной стоимости, чем по 214 ФЗ.
Данная особенность связана с тем, что ЖСК не предполагает обязательного страхования, а взносы дольщиков НДС не облагаются.Кроме того, по 215 ФЗ есть возможность использования ипотеки и материнского капитала. Клиент сможет самостоятельно застраховать сделку, выбрав для этого предпочтительное страховое агентство.
В соответствии с Федеральным законом № 214 планируется заключить договор о долевом участии в ПДУ между сторонами сделки строительства. На сегодняшний день этот способ приобретения квартир в новостройках считается самым безопасным.Изначально покупатель находится под защитой государства, так как застройщик имеет право составить договор только после полного сбора документации. В тексте договора прописываются мельчайшие детали сделки, начиная со сроков и стоимости и заканчивая метражом приобретаемой квартиры.
Важной особенностью 214 ФЗ является признание земельного участка залогом застройщика, держателем которого являются покупатели квартир. В случае несоблюдения обязательств компания-застройщик уплачивает штраф, кроме того, за нарушенные сроки клиент может потребовать возмещения в судебном порядке.
При выборе между двумя действующими законами приоритет следует отдать Закону 214 ФЗ. Существенным преимуществом Закона 214 перед Законом 215 является требование качественного выполнения заказчиком строительных работ. На любой строительный объект распространяется 5-летняя гарантия, по которой все обязательства также несет застройщик.
ФЗ-215 регулирует отношения, возникающие в результате деятельности в жилищном строительстве. Участник ЖСК вправе передать свою долю третьему лицу или завещать ее близкому родственнику.Основной обязанностью участников ЖСК является соблюдение установленных правил.
Федеральный закон № 215 принят 22 декабря 2004 года Государственной Думой Российской Федерации. Законодательный акт был утвержден 24 декабря того же года. Федеральный закон «О жилищно-накопительных кооперативах» вступил в силу 30 декабря 2004 г.
ФЗ-215 определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности жилищных накопительных кооперативов.
Законом установлено:
- права и обязанности членов сберегательных жилищных кооперативов;
- порядок их создания;
- о реорганизации и ликвидации жилищных кооперативов; №
- Порядок осуществления деятельности по привлечению и использованию денежных средств в жилищно-накопительных кооперативах.
Накопительный жилищный кооператив вправе осуществлять только деятельность, предусмотренную настоящим Законом. Согласно ФЗ-215 создается жилищный кооператив без ограничения срока деятельности … Он должен отвечать по всем своим обязательствам и принадлежащему ему имуществу, но не отвечает по обязательствам своих членов.
Требования к отношениям между жилищным кооперативом и его членами прописаны в Гражданском кодексе РФ, настоящем Федеральном законе, постановлениях Центрального банка и других нормативно-правовых актах. ..Согласно положениям ФЗ-215, жилищный кооператив имеет право открывать счетов в банках Российской Федерации .
Жилищный кооператив обязан вести реестр каждого своего члена.
Реестр должен содержать:
- ФИО члена жилищного кооператива;
- удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность члена сообщества;
- номер телефона, почтовый адрес, электронная почта, вступление в сообщество;
- форма участия;
- иные сведения, предусмотренные уставом жилищного кооператива.
Номер членов ЖСК должен быть ровно 50 , не больше и не меньше этой цифры.
Скачать 215 ФЗ о накопительных жилищных кооперативах в новой редакции
Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах» включает 6 глав и 58 статей. Согласно статьям закона, членом кооператива может стать любой гражданин, достигший 16-летнего возраста. Чтобы стать ее полноправным членом, гражданин должен написать заявление и на его основании он будет принят в сообщество.
Для ознакомления с ФЗ-215 в редакции 2017 года скачайте его по адресу.
Изменения в закон о жилищных кооперативах
Последние изменения в ФЗ-214 внесены 3 июля 2016 года. Изменения коснулись : 3 изн 14, 1 изн 1 петля 17, 2 ч 1 петля 20, 3 изн 20, 6 изн 27, 5 ч 2 пет 48, 4 ч 1 петля 51 изн, 8 ч 1 петля 51 …
При последнем изменении ФЗ-214 из закона были исключены : п. 2 и п. 3 ч. 4 ст. 56, ч. 2 ст. 58, п. 1 ч. 5 ст. 56 и ч. 2 ст. 56.
Часть 3 статьи 14 № дополнен предложением «установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требований об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищно-накопительные кооперативы. »
Пункт 1 части 1 статьи 17 дополнен информацией № о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищно-накопительные кооперативы.
В Пункт 2 части 1 статьи 20
Часть 3 статьи 20 изложено в новой редакции. После последних поправок это звучит так: годовой отчет о деятельности кооператива необходимо сдавать в банк.
В ч. 6 ст. 27 добавлены те же сведения, что и в абзаце 1 части 1 статьи 17.
В Пункт 5 части 2 статьи 48 добавлено ограничение, связанное с деятельностью кооперативов.
Из пункт 4 части 1 статьи 51 № слова «и о саморегулируемых организациях жилищно-сберегательных кооперативов» исключены.
В Пункт 8 части 1 статьи 51 добавлены права банков по контролю за деятельностью жилищных товариществ.
Ниже приведены статьи, которые не были изменены в последней редакции, но они важны.
Статья 6.
В статье 6 прописана ответственность членов жилищного кооператива. Включает :
- член кооператива несет перед ним ответственность в соответствии с положениями, предусмотренными настоящим законом;
- членов жилищного кооператива несут убытки и риски, связанные с деятельностью сообщества;
- участников сообщества несут ответственность за несоблюдение правил и норм, изложенных в регламенте.
Статья 7.
Статья 7 указывает права членов HCC:
- участвовать в управлении и быть избранным в его органы;
- пользоваться всеми предоставляемыми услугами;
- выбрать форму участия в его деятельности;
- получить жилье от кооператива в порядке, установленном ФЗ-215;
- пользоваться предоставляемыми преимуществами;
- участвовать в распределении доходов;
- завещать долю;
- передача доли третьему лицу и другие.
Статья 8.
Статья 8 регулирует обязанности Члены HCC:
- соответствие уставу;
- своевременная уплата взносов и паевых взносов;
- не мешать деятельности других участников;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом.
Статья 9
Статья 9 описывает моменты, когда возможно прекращение членства в ЖСК:
- добровольная помощь;
- исключение без воли участника;
- передача доли третьему лицу;
- обращение взыскания на долю и другие.
Статья 10.
Участник жилищного кооператива может быть исключен из товарищества в принудительном порядке, если:
- неоднократно не выполнял свои обязанности;
- нарушил дисциплину;
- своевременно не уплачивал взносы и платежи на свою долю.
Исключение можно сделать через суд.
Статья 11.
Статья 11 описывает устав HCC и его компоненты:
- наименование и местонахождение;
- предмет и цель деятельности;
- порядок приема в члены кооператива;
- порядок определения размера, состава и порядка внесения паевых и иных взносов;
- ответственность за нарушение порядка;
- права и обязанности членов членства;
- средств, созданных кооперативом и др.
Статья 16
Статья 16 описывает права жилищных кооперативов :
- на использование привлеченных средств граждан на приобретение жилья;
- инвестировать в строительство жилых помещений, а также участвовать в строительстве жилых помещений в качестве застройщика или участника долевого строительства;
- покупка жилых домов;
- привлечь заемные средства в случае, предусмотренном частью 3 статьи 47 настоящего Федерального закона.
Статья 33.
Органы жилищного кооператива:
- общее собрание всех его участников;
- орган управления;
- ревизор;
- органов исполнительной власти.
Их деятельность регулируется уставом жилищного кооператива. Срок полномочий Совета истекает в день голосования.
В артикул 34 № определены общие положения о собраниях членов кооператива.Каждый участник имеет только 1 голос. Правление кооператива созывает собрание и созывает внеочередное собрание.
Чтобы узнать больше обо всех главах ФЗ-215, скачайте его.
Федерального закона «О жилищных сберегательных кооперативах». Федеральный закон «О жилищно-строительных кооперативах» Федеральный закон № 215 Федерального закона №
Помимо того, что сроки сдвинулись на год, так сейчас дом еще не подключен к коммуникациям и не передан в управляющую компанию.И самое сложное — повернуть ситуацию в свою сторону. Вернуть деньги практически невозможно. Как найти покупателя на такую квартиру.
Во всем виноват Строительство ЖСК в соответствии с 215 ФЗ . Именно на нем обычно строят жилищные строительные компании. И это изначально было отсутствие каких-либо гарантий.
Основные моменты, принципиально отличающиеся от тех, по которым работают застройщики в долевом строительстве.Изначально ЖСК имеет специфическую судебную практику по разрешению споров между членами ЖСК. Изначально жилищные кооперативы вправе действовать вне рамок 214 ФЗ. Что это значит?
Помимо стоимости квадратных метров вам придется заплатить вступительный взнос, который может вырасти до 5 процентов от стоимости квартиры. При этом ЖСК вправе взимать членские взносы не только за содержание объекта, но и за его достройку, если вдруг деньги закончатся.
Отдельный разговор о договоре. Согласно ФЗ 214 застройщик составляет только один договор, к которому могут быть приложения и дополнительные соглашения. В котором прописаны и сроки строительства, и стоимость объекта, и неустойки. Дополнительно к договору акционер ЖСК обязан подписать устав . Нормативные положения, не имеющие ничего общего с гражданскими нормами
И самое главное — покупка квартиры через ЖСК, по закону «О защите прав потребителей», не надо считать. Это просто не применимо. Поэтому покупатель недвижимости через ЖСК юридически гораздо менее защищен, чем дольщик, приобретающий квартиру у застройщика.
Поэтому при покупке недвижимости в первую очередь нужно обращать внимание на то, по какому закону строится.Предварительно узнать о легальности объекта можно на сайте администрации Краснодара. Объекты, строящиеся с нарушением, можно увидеть на интерактивной карте, перейдя по ссылке Самостроя Краснодар. Но, даже не обнаружив там объекта, стоит уточнить информацию о законности строительства по телефонам 218-91-32 и 218-91-05.
Федеральный закон №-215 регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением деятельности в сфере жилищного строительства.Участник жилищного кооператива вправе передать свою долю третьему лицу или завещать ее близкому родственнику. Основной обязанностью участников ЖСК является соблюдение установленных правил.
Федеральный закон № 215 принят 22 декабря 2004 года Государственной Думой Российской Федерации. Законодательный акт был утвержден 24 декабря того же года. Федеральный закон «О жилищно-накопительных кооперативах» вступил в силу 30 декабря 2004 г.
ФЗ-215 определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности жилищных накопительных кооперативов.
Закон гласит:
- права и обязанности членов накопительных жилищных кооперативов;
- порядок их создания;
- о реорганизации и ликвидации жилищных кооперативов; №
- Порядок осуществления деятельности по привлечению и использованию денежных средств в жилищно-накопительных кооперативах.
Накопительный жилищный кооператив вправе осуществлять только деятельность, предусмотренную настоящим Законом. Согласно ФЗ-215 создается жилищный кооператив без ограничения срока .Он должен отвечать по всем своим обязательствам и принадлежащему ему имуществу, но не отвечает по обязательствам своих членов.
Требования к отношениям между жилищным кооперативом и его членами прописаны в Гражданском кодексе Российской Федерации, настоящем Федеральном законе, нормативных актах Центрального банка и иных нормативно-правовых актах. Согласно положениям ФЗ-215 жилищный кооператив имеет право на открытие счетов в банках Российской Федерации .
Жилищный кооператив обязан вести реестр каждого члена.
Реестр должен содержать:
- ФИО члена жилищного кооператива;
- удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность члена громады;
- номер телефона, почтовый адрес, e-mail, вступление в сообщество;
- форма участия;
- иные сведения, предусмотренные уставом жилищного кооператива.
Номер Члены ЖСК должны быть ровно 50 , не больше и не меньше этой цифры.
Скачать ФЗ 215 о жилищно-накопительных кооперативах в новой редакции
Федеральный закон «О жилищных сберегательных кооперативах» состоит из 6 глав и 58 статей. Согласно статьям закона, членом кооператива может стать любой гражданин, достигший 16-летнего возраста. Чтобы стать полноправным членом, гражданин должен написать заявление и на его основании он будет принят в сообщество.
Для ознакомления с ФЗ-215 с изменениями на 2017 год скачайте по .
Изменения в Законе о жилищных кооперативах
Последние изменения в ФЗ-214 внесены 03.07.2016. Изменения коснулись : ч 3 ст 14, т 1 ч 1 ст 17, т 2 ч 1 ст 20, ч 3 ст 20, ч 6 ст 27, т 5 ч 2 ст 48, т 4 ч 1 ст 51, т 8 ч 1 ст 51 .
С последним изменением ФЗ-214 из закона были исключены : п 2 и п 3 ч 4 ст 56, ч 2 ст 58, п 1 ч 5 ст 56 и ч 2 ст 56.
Часть 3 статьи 14 дополнен предложением «Требования к обязательному членству в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищно-накопительные кооперативы», установленной Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
Пункт 1 части 1 статьи 17 дополнен информацией № о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей жилищно-накопительные кооперативы.
В Пункт 2 части 1 статьи 20
Часть 3 статьи 20 говорится в новой редакции. После последних поправок это звучит так: годовой отчет о деятельности кооператива необходимо сдавать в банк.
В Часть 6 статьи 27 добавлены те же сведения, что и в абзаце 1 части 1 статьи 17.
В Пункт 5 части 2 статьи 48 добавлено ограничение, связанное с деятельностью кооперативов.
пункт 4 части 1 статьи 51 исключены слова: «и о саморегулируемых организациях жилищно-накопительных кооперативов».
В Пункт 8 части 1 статьи 51 Добавлено прав банка для контроля за деятельностью жилищных товариществ.
Ниже приведены статьи, которые не были изменены в последнем издании, но они важны.
Раздел 6
Статья 6 определяет ответственность членов жилищного кооператива. Включает :
- член кооператива несет ответственность перед ним в соответствии с положениями настоящего закона;
- членов жилищного кооператива несут убытки и риски, связанные с общественной деятельностью;
- участников сообщества несут ответственность в случае несоблюдения правил и норм, прописанных в регламенте.
Раздел 7
Статья 7 обозначает права членов hBC:
- участвовать в управлении и быть избранным в его органы;
- пользоваться всеми предоставляемыми услугами;
- выбрать форму участия в его деятельности;
- получить жилье от кооператива в порядке, установленном ФЗ-215;
- пользоваться предоставленными преимуществами;
- участвовать в распределении доходов;
- завещать долю;
- передача доли третьему лицу и другие.
Раздел 8
Статья 8 регулирует обязанности Члены HBC:
- соответствие уставу;
- своевременная уплата взносов и паевых взносов;
- не мешать деятельности других участников; №
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом.
Раздел 9
Статья 9 описывает моменты, когда возможно прекращение членства в HBC:
- добровольная помощь;
- исключение без воли участника;
- передача доли третьему лицу;
- взыскание акций и другие.
Раздел 10
Участник ЖСК может быть исключен из товарищества принудительно, если:
- неоднократно не исполнял свои обязанности;
- нарушил дисциплину;
- не уплатил вовремя взносы и выплаты по своей доле.
Исключение может быть сделано через суд.
Раздел 11
Статья 11 описывает устав ЖСК и его составные части:
- наименование и местонахождение;
- предмет и цель деятельности;
- порядок приема в члены кооператива;
- порядок определения размера, состава и порядка внесения акций и иных взносов;
- ответственность за нарушение порядка;
- права и обязанности членов-членов;
- средств, созданных кооперативом и др.
Раздел 16
Статья 16 описывает права hBC :
- использовать привлеченные средства населения для приобретения жилья;
- вкладывать денежные средства в строительство жилых помещений, а также участвовать в строительстве жилых помещений в качестве застройщика или участника долевого строительства;
- приобрести жилые дома;
- для привлечения заемных средств в случае, предусмотренном частью 3 статьи 47 настоящего Федерального закона.
Раздел 33
Органы жилищного кооператива:
- общее собрание всех его участников;
- орган управления;
- аудитор;
- органов исполнительной власти.
Их деятельность регулируется уставом жилищного кооператива. Срок полномочий правления истекает в день голосования.
В артикул 34 № изложены общие положения собрания членов кооператива.Каждый участник имеет только 1 голос. Правление кооператива созывает собрание и созывает внеочередное собрание.
Чтобы узнать больше обо всех главах ФЗ-215, скачайте его.
Новостройки стали актуальны и часто выгодны перспективы обзавестись собственным жильем. В основном они дают массу преимуществ и нюансов, выгодно отличающих их на рынке недвижимости. Это касается рассрочки, использования материнского капитала, беспроцентного кредита и т.д.
Но в таком важном ответственном деле важно не только изучить то, что в итоге обещает разработчик. Невозможно упустить из виду некоторые незаметные на первый взгляд детали. Это федеральный закон, в соответствии с которым ведется или будет осуществляться строительство.
Покупая жилье на вторичном рынке, его можно и нужно осмотреть, выявить достоинства и недостатки. С новостройками это невозможно, и можно только изучить проект, в котором будут красочные картинки.По сути, совершается покупка того, чего еще нет в наличии на момент совершения сделки. Поэтому нельзя упускать из виду законы – в них могут быть нюансы и моменты, способные защитить права дольщика в случае непредвиденных обстоятельств или, наоборот, усугубить ситуацию.
Чтобы ответить на вопрос, стоит ли покупать квартиры, построенные по 215-ФЗ, нужно обратиться к этому закону.
Сущность 215 федерального закона Подписание договора купли-продажи квартиры в новостройке по 215-ФЗ означает, что лицо, желающее приобрести жилье, выступает в качестве члена жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Эта форма покупки абсолютно легальна и очень привлекательна по стоимости. Это объясняется отсутствием обязательного страхования новостроек и взиманием отчислений по НДС. Кроме того, вы можете взять ипотеку или воспользоваться материнским капиталом.
Вы можете самостоятельно застраховать сделку в выбранной страховой компании. А вот штраф за перенос или задержку сроков сдачи жилья в ЖСК в данном случае не предусмотрен. В данной ситуации расторжение сделки с ЖСК с последующим обращением в суд не гарантирует возврата денежных средств.Вернуть их ЖСК может только при наличии необходимой суммы на счету. Если там нет средств, то и выплат не будет. Регулирование оплаты квартир и всех других вопросов в жилищном кооперативе осуществляется только согласно уставу кооператива. Ему посвящены 11-я и 12-я главы Жилищного кодекса, но возлагать надежды на закон «О защите прав потребителей» не приходится. Он не распространяется на объекты, которые строятся или уже построены в соответствии с 215-ФЗ, этим он отличается от 214-ФЗ. Ведь жилищные кооперативы по определению являются формой взаимодействия самих граждан с целью их объединения для строительства и управления жильем. Четкие отношения акционеров с застройщиком не регламентированы. Фактически при строительстве по этому закону участники в основном являются участниками этого кооператива, они становятся соинвесторами.
Четкие сроки сдачи имущества могут не указываться, а если они прописаны, то ЖСК не может выступать гарантом, так как не фигурирует в застройщике и не несет ответственности за свои действия.
Стоит внимательно изучить все аспекты обустройства. Если эти сроки фиксированы — это внушает доверие большинству. Только для кооператива они не имеют одинаковой силы по вышеуказанным причинам.
Ввод в эксплуатацию Особое внимание следует обратить при наличии фразы «Договор действует с момента подписания до исполнения всех обязательств» — это означает, что договор действует до момента сдачи имущества застройщиком. Но это может произойти и через 10 лет. Конечно, отказать в удовлетворении иска по этой причине нельзя, но подавать иск в суд целесообразно только в том случае, если расчетный срок затягивается на значительный срок (например, 6 месяцев).
Привлекательная цена на момент заключения договора в начале строительства может увеличиваться в течение всего периода строительства. В случае недостаточного финансирования покупатель может предъявить все претензии исключительно кооперативу. То есть самому себе, так как он является договорным членом этого ЖСК.
Долевой договор или ЖСК? Законодатель в вопросах новостройки является более надежным дольщиком, чем член жилищного кооператива. Дольщики защищены от двойных продаж и мошенничества, их дела будут в приоритете в суде при форс-мажорных обстоятельствах. Но гарантий завершения строительства в срок не дает ни один из контрактов. Поэтому важно изучить не только договор, схему продаж, но и историю застройщика, опыт и репутацию.
Отсюда делайте вывод сами, готовы ли вы рисковать и заключать договор о покупке строящегося жилья по ФЗ-215.
Вы можете приобрести жилье как у застройщика, так и у подрядчиков. Читайте о преимуществах и недостатках покупки квартиры у подрядчика
Правовые, экономические и организационные основы деятельности жилищно-накопительных кооперативов по привлечению и использованию денежных средств граждан — их членов на приобретение или строительство жилья в целях передачи их в пользование и после внесения полных взносов в собственность членов жилищно-накопительных кооперативов, а также устанавливаются гарантии защиты прав и законных интересов граждан — членов жилищно-накопительных кооперативов.Устанавливается правовой статус жилищно-накопительных кооперативов, права и обязанности их членов, порядок создания, реорганизации и ликвидации жилищно-накопительных кооперативов, а также порядок их деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилья. жилых помещений.
Количество членов кооператива не может быть менее 50 и более 5 тысяч человек. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах их накопления.
Установлены требования по обеспечению финансовой устойчивости кооператива. В частности, размер доли паевого взноса, после уплаты которой возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения для его передачи члену кооператива, не может быть менее 30% паевого взноса. члена кооператива. Стоимость приобретения прав на жилища, возводимые в порядке долевого участия, и стоимость жилищ, строящихся кооперативом, не должны превышать 20 процентов стоимости имущества кооператива.Минимальный срок внесения членом кооператива части паевого взноса, по истечении которого у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство жилого помещения, определяется уставом кооператива. При этом начиная со второго года деятельности кооператива по привлечению и использованию средств граждан на приобретение жилых помещений указанный минимальный срок не может быть менее двух лет. Приводится перечень сделок, которые кооператив может совершать только после получения согласия общего собрания членов кооператива.
Учредительные документы ранее созданных кооперативов и иных организаций и осуществляющих деятельность по привлечению и использованию средств граждан для приобретения жилых помещений, за исключением учредительных документов жилищно-строительных кооперативов, подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом в течение года со дня его вступления в силу.
Федеральный закон вступает в силу через девяносто дней со дня его официального опубликования, за исключением ряда норм, для которых установлен иной срок вступления в силу.
Купить новостройку в Краснодаре не проблема. Жилья здесь строится очень много, разного плана, размера и качества, причем практически во всех районах. В Краснодаре строительство новостроек осуществляется по федеральному закону 214-ФЗ или 215-ФЗ. Давайте разберемся, что это за законы, какие лучше и как минимизировать риски.
Прежде чем отдать свои деньги за новую квартиру, лучше изучить законы, по которым осуществляется сделка. Ведь это не типичная купля-продажа, так как предмета покупки еще фактически не существует.Иногда вместо квартиры остается только расчищенный участок под строительство или один фундамент.
И вот вы, заплатив запрошенную сумму, вынуждены томиться в ожидании, пока «право требования» не превратится в готовую квартиру.
Новостройки по 215-ФЗ
Приобретение новостройки через жилищно-строительный кооператив (ЖСК) – достаточно распространенный способ приобретения жилья на первичном рынке Краснодара и Адыгеи. Эта форма покупки недвижимости вполне легальна. ЖСК не шарашкина контора и часто дома строят быстро и качественно. Система ЖСК в Краснодарском крае существует более 20 лет. Но покупатели защищены государством меньше, чем при покупке жилья по 214-ФЗ. Ниже я объясню почему.
Профи 215-ФЗ
- 1. Главный плюс — стоимость квартиры ниже аналогичной, купленной по 214-ФЗ.
Это связано с тем, что в ЖСК нет обязательного страхования новостроек и взносы не облагаются НДС.
- 2. Есть возможность использования материнского капитала и ипотеки.
- 3. Несмотря на то, что обязательного страхования нет, покупатель может самостоятельно застраховать сделку в выбранной им страховой компании.
Минусы и риски 215-ФЗ
- 1. Неустойка за срыв сроков ввода жилья в эксплуатацию не предусмотрена. То есть вы можете планировать переезд в новую квартиру этой осенью, а по факту получить свое жилье через два года, и неустойку вам никто платить не будет.А может быть, все будет построено вовремя. Точно вам никто не скажет, а вы рискуете.
- 2. Если вы расторгнете договор с ЖСК и подаст в суд — это не гарантирует возврат ваших денег. ЖСК выплачивает деньги только при наличии средств на счету. Нет средств — нет выплат.
- 3. Действие Закона «О защите прав потребителей» не распространяется на объекты, построенные по 215-ФЗ.
Новостройки по 214-ФЗ
По закону 214 покупатель заключает с застройщиком или его представителем Долевой договор (ДДУ).На сегодняшний день это самый безопасный способ купить новостройку. С самого начала покупатель находится под защитой государства, так как перед тем, как застройщик получит возможность заключить ДДУ, он должен собрать пакет необходимых документов. Это и свидетельство о праве собственности или о долгосрочной аренде земельного участка, и разрешение на строительство, и заключение экспертизы проектной документации и многие другие документы. Но они не звучат направо и налево.
Профи 214-ФЗ
- 1. В тексте ДДУ указаны все обязательства сторон друг перед другом — сроки, суммы, метраж, в договоре четко прописана не только площадь, но и номер квартиры.То есть вы приобретаете не какие-то квадратные метры, а конкретную квартиру. Согласно 214-ФЗ, на момент подписания ДДУ дольщик автоматически становится залогодержателем, а ипотечным имуществом со стороны застройщика является земельный участок, на котором возводится жилой дом.
- 2. За несоблюдение сроков сдачи объекта в эксплуатацию, указанных в договоре долевого строительства, застройщик несет материальную ответственность. В случае нарушения сроков покупатель имеет право через суд заставить застройщика выплатить компенсацию.
- 3. 214-ФЗ обязывает застройщика выполнять работы качественно, на каждый объект действует пятилетняя гарантия, обязательства по которой несет застройщик.
Минус 214-ФЗ
Есть ли у 214-ФЗ недостатки? Увы, есть. Идеальных законов не бывает, и никто не может получить 100% гарантию.
- 1. Ни один закон не может гарантировать, что дом будет достроен, а покупатель получит свою квартиру. У застройщика могут возникнуть независящие от него обстоятельства, которые не позволят ему завершить строительство.В этом случае покупатель вернет только часть своих денег, а не всю сумму вложенных средств. Дело в том, что согласно 214-ФЗ, в случае банкротства застройщика дольщик становится кредитором третьей очереди — во-первых, требований по зарплате строителей, требований банков и т.
д.
- 2. Цены на квартиры, построенные по 214-ФЗ, обычно выше, чем по другим видам договоров – по договору 215-ФЗ или с частным застройщиком.
Итак, прежде чем отдавать деньги, внимательно читайте договоры, смотрите все документы, узнавайте отзывы, смотрите готовые объекты.Потратьте немного времени и защитите себя как можно больше.
Недорогая недвижимость рядом со мной.Первый и самый традиционный
Недорогая недвижимость рядом со мной. Первый и самый традиционный способ найти дома для продажи, которые вы можете купить для инвестирования в недвижимость, — это работать с агентом / брокером.









.jpg)









